Word———房屋承攬合同

房屋承攬合同(15篇)

隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同也是避開爭端的最好方式之一。那么一份具體的合同要怎么寫呢？下面是我收集整理的房屋承攬合同，盼望能夠關(guān)心到大家。

房屋承攬合同1

建設(shè)方(下稱甲方)：身份證號碼：承攬方(下稱乙方)：身份證號碼：

經(jīng)甲乙雙方協(xié)商全都，現(xiàn)達成如下房屋施工承攬合同條款：

一、承攬項目

1、甲方擬建一處房屋，位于面積為平方米，現(xiàn)將工程承攬給乙方，詳細包括：

(1)基礎(chǔ)工程、布設(shè)鋼筋。

(2)主體框架及砌墻工程。

(3)布筋及水泥砼工程。

(4)基礎(chǔ)泥土回填及平整。

(5)其它。

2、乙方應(yīng)按甲方設(shè)計方案施工。建筑主材料由甲方供應(yīng)，所需施工設(shè)備、工具等均由乙方負責。

二、工價及其支付

1、本工程工程款為元。

2、前述價款在工作完成之時即付清給乙方。

三、平安責任

乙方在施工過程中，應(yīng)注意加強平安意識，乙方在施工過程中發(fā)生的人身損害事故(包括乙方人員及其它第三人)所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己擔當。

四、工程驗收及工期

1、乙方應(yīng)保證工程符合甲方及社會大眾公知認可的質(zhì)量標準。

2、本合同所涉及工程的工期為天。

3、如乙方未在商定的工期內(nèi)完工，每拖延一天乙方應(yīng)向甲方支付違約金元。

五、返工義務(wù)的擔當

在施工過程中，若消失建設(shè)工程質(zhì)量及未按甲方設(shè)計施工等問題，由乙方負責返工，所需費用由乙方負責。

六、保修期限

1、工程質(zhì)量保修期為年，自乙方交付樓房給乙方使用之日起計算。

2、保修期內(nèi)消失質(zhì)量瘕疵，非因乙方施工造成的質(zhì)量缺陷，乙方不擔當責任。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)負責修理或賠償，懇求乙方擔當修理或者部分義務(wù)方式由甲方行使。

3、為確保乙方履行上述條款確定義務(wù)，由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內(nèi)乙方施工工程無消失質(zhì)量缺陷，由甲方一次性支付給乙方。乙方施工工程在保修期內(nèi)無消失質(zhì)量缺陷，由甲方在保修期滿之日一次性支付1000元給乙方。

七、特殊商定

1、乙方未經(jīng)甲方書面同意，不得將承攬施工建筑工程轉(zhuǎn)包給第三人施工。

2、乙方應(yīng)恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質(zhì)量。

八、違約責任

任何一方違約，對方均有權(quán)解除合同且違約方應(yīng)擔當如下責任：

1、執(zhí)行本合同相關(guān)違約商定。

2、賠償守約方經(jīng)濟損失，經(jīng)濟損失不限于直接經(jīng)濟損失及實現(xiàn)權(quán)益所需合法費用支出。

九、本合同一式二份，雙方簽字后生效。

建設(shè)方(甲方)：承攬方(乙方)：

年月日

房屋承攬合同2

甲方：

身份證號：

乙方：

身份證號：

甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修，并將裝修成果交付甲方使用?，F(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商達成下列協(xié)議：

一、甲方供應(yīng)圖紙，乙方按圖紙進行施工，經(jīng)甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方托付乙方設(shè)計施工圖紙，乙方負責對甲方詢問、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期。

二、裝修施工地點：江川縣前衛(wèi)鎮(zhèn)上街地276號。

三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方70元（柒拾元整）。

四、在施工中由乙方自行供應(yīng)相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對平安事故擔當全面責任，假如在施工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不擔當任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應(yīng)實行必要的平安防護措施，如遇上述狀況發(fā)生，造成的損失均由乙方負責。

五、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方擔當賠償責任。

六、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

年月日

房屋承攬合同3

甲方：

乙方：

依照《中國勞動法、合同法、建筑法》為依據(jù)，參照有關(guān)文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：

一、工程名稱：

二、施工地點：

三、結(jié)構(gòu)形式：

四、發(fā)包內(nèi)容及價格：整體大包（土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等）大包干、掃地出門價，以建筑面積計算工程量每平方米（人民幣）大寫元

五、資質(zhì)要求：三級以上資質(zhì)，簽訂合同時，將資質(zhì)復印件留給甲方存檔備查。

六、質(zhì)量要求：合格

七、開工日期：20xx年月日

竣工日期：20xx年月日

八、材料要求：

所使用的建筑材料，必需有合格證和化驗單。

九、付款方式：

1、乙方全部墊付工程款。

2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。

3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。

4、經(jīng)質(zhì)檢站、監(jiān)理，甲乙雙方技術(shù)人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。

5、保質(zhì)金3%，質(zhì)保期為12個月，在質(zhì)保期內(nèi)如消失質(zhì)量問題，甲方通知乙方并商定時間進行修理，如乙方不能按時進行修理，甲方派人修理，其修理費用從乙方預留的質(zhì)量保金內(nèi)扣除，質(zhì)保期滿后按合同商定時間把質(zhì)保金全部退還給乙方。

6、每竣工一棟初檢合格結(jié)一棟，聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款。

十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

十一、施工期間因個別狀況與業(yè)主發(fā)生爭吵，由物業(yè)單位協(xié)調(diào)處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

十二、在施工過程中，保證小區(qū)道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，乙方自行與業(yè)主調(diào)解。

十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

十四、平安生產(chǎn)，文明施工。

1、施工嚴格執(zhí)行平安生產(chǎn)操作規(guī)范，施工前須對上崗人進行平安生產(chǎn)，文明施工教育，有隱患存在未排解前停止施工。

2、施工期間發(fā)生一切平安事故均屬乙方責任。乙方擔當全部費用。

3、進場的各種設(shè)備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現(xiàn)場清潔。

十五、違約：

1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退消失場或停工，如違約甲方有權(quán)拒付工程款。

2、不許轉(zhuǎn)包他人，如發(fā)生發(fā)覺有轉(zhuǎn)包現(xiàn)象消失，甲方有權(quán)終止合同，所發(fā)生的費用由乙方擔當。

十六、施工現(xiàn)場三通一平，由甲方協(xié)調(diào)，費用由乙方擔當。

十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決。

十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

十九、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：

電話：電話：

年月日

房屋承攬合同4

甲方：__________（以下簡稱甲方）

乙方：__________（以下簡稱乙方）

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

（1）仿瓷：____元每平方米（含材料及人工）。

（2）乳膠漆：____元每平方米（含基層膩子及人工）。

（3）墻紙粘貼：____元每平方米。

（4）清水漆：____元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。

（5）以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。

二、付款方式

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的______%，剩余______%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為__個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應(yīng)工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方供應(yīng)并保證質(zhì)量。

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物。

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠。

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等懲罰。

6、甲方項目部依據(jù)工程總進度的要求進行施工支配，乙方應(yīng)當聽從甲方支配及管理。

四、乙方責任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據(jù)施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程消失質(zhì)量問題則由乙方擔當相應(yīng)責任。

2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備（設(shè)備需自備）、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請他人關(guān)心完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責。

3、乙方要保證材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應(yīng)的原材料。

4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

五、質(zhì)量要求

1、嚴格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必需平整光滑（即壓光）。

3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。

4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必需噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方擔當賠償責任。

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定擔當違約責任。

8、甲方在使用過程中，如消失工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員修理，超過____日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方擔當。

六、平安施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行平安教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。

2、乙方應(yīng)嚴格根據(jù)甲方的平安制度與施工流程工作，實行必需的平安防護措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責任由乙方擔當，并擔當由此產(chǎn)生的其他一切費用。

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的平安制度和平安規(guī)定，對于違反項目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的懲罰。

七、違約責任

1、違反本合同商定，給對方造成損失的，應(yīng)當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__。

2、乙方應(yīng)在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限。如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方擔當，以簽證單為依據(jù)。因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)擔當相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

八、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除。

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同。

3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導致本合同無法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔當違約責任。

九、其他事項

1、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

2、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

3、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：__________乙方（手印）：__________

地址：________________地址：________________

法定代表人：_________身份證號：_________

房屋承攬合同5

甲方：________

乙方：________

鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，____年____月____日甲自愿將位于________承攬給乙方裝修，現(xiàn)甲、乙雙方本著公平自愿，協(xié)商全都的原則，就房屋裝修有關(guān)方面，特此訂立如下協(xié)議：

一、工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建筑面積：________________________________。

工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。

工程項目：____________________________________。

二、工程價款及付款方式：

1、本工程總價為________元，大寫_________。

2、本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設(shè)計費)，乙方才進場施工。

3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同商定___________________供應(yīng)。

四、材料供應(yīng)：

關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采納____方式供應(yīng)材料。

A、本工程所需材料由甲方供應(yīng)，甲方供應(yīng)的材料必需符合質(zhì)量標準，甲方供應(yīng)的材料，乙方應(yīng)當即時檢驗，如發(fā)覺甲方供應(yīng)的材料不符合質(zhì)量標準，應(yīng)當準時通知甲方，甲方應(yīng)即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行擔當，如延誤工程進展，施工期限相應(yīng)順延。

B、本工程材料由乙方供應(yīng)，所供應(yīng)的材料必需符合甲乙雙方商定標準，并接受甲方檢驗。

五、質(zhì)量標準及驗收期限：

施工要符合平安要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

六、施工期限：

工期為_______,從____年____月____日到____年____月____日，如因甲方的緣由導致延誤工程進展或則不行抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)的順延。

七、違約責任

1、由于甲方緣由導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付_____元，如甲方不按合同商定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2、由于乙方緣由導致工程延期竣工,乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。

3、工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。

八、其他商定：

1、乙方依據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)覺依據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的，應(yīng)當準時通知甲方。因甲方怠于答復等緣由造成乙方損失的，應(yīng)當賠償損失。

2、甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用，如給乙方造成損失的，應(yīng)當對乙方進行賠償。

3、乙方在施工期間，應(yīng)當接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗阻礙乙方的正常工作，如阻礙延誤工程進展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。

4、乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當即時向甲方交付，甲方應(yīng)當即時驗收該房屋。

5、乙方施工需要甲方幫助的，甲方有幫助的義務(wù)。甲方不履行幫助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行幫助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當賠償。

九、附則

1、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行商定，其補充商定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。

2、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

甲方：________乙方：________

法定代表人：________法定代表人：________

地點：________地點：________

電話：________電話：________

簽訂日期：____年____月____日

房屋承攬合同6

甲方（房主）：

乙方（施工方）：

身份證號：

地址：

聯(lián)系方式：

一、工作內(nèi)容

房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容，并滿意規(guī)范和甲方要求。

二、工程價款與支付方式

1、工程價款：

2、該房屋建筑工程為包工承包方式。

3、工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付%，其次層完工后支付%，工程竣工以后支付%，%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責_____為兩年。

三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利

1、甲方定期查看乙方的進度及修建狀況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的修建成果。

3、工程質(zhì)量：乙方依據(jù)甲方供應(yīng)的圖紙，嚴格按規(guī)范進行施工，假如因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求，甲方有權(quán)利制止連續(xù)施工，并責令其返工，直到符合要求為止。

4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責_____的修理保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責_____內(nèi)，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質(zhì)量保證金，兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題，將退還乙方%的保證金。

5、工程平安：相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì)，但是乙方依舊要重視平安問題。乙方負責對乙方的工人進行平安教育及培訓，自行負責施工人員的平安，發(fā)生任何意外事故，均由乙方自行負責。

6、工程進度：乙方依據(jù)甲方的進度要求，組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進度。

7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發(fā)生糾紛和沖突樂觀與甲方聯(lián)系，通過正值方式解決。

8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資，避開糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方擔當。

四、其它

1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，

2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責_____工作完成，乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。

3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

______年______月____日______年______月____日

房屋承攬合同7

甲方:

乙方:

甲乙雙方根據(jù)《民法典》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際狀況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。

一、工程概況:

甲方預備在XX縣XX街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,打算將其房屋交由乙方承建，詳細如下：1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間(包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。

2、乙方根據(jù)甲方的圖紙保質(zhì)保期來進行施工，工程從20__年月日開頭動工,至20__年月日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必需于20__年6月10日前完工。

3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護由乙方負責，施工完畢后歸還甲方。

5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。

二、費用結(jié)算

1、房屋建設(shè)采納費用包干的方式。

2、房屋建筑總面積以最終實際修建面積為準,按每平方240元計算。

3、付款方式:

①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。

②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

三、質(zhì)量要求:

1、工程驗收標準,甲方根據(jù)下面的.規(guī)定執(zhí)行。

2、施工中,乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求進行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,全部的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度勻稱,無裂縫,內(nèi)墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度勻稱,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排解的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進行竣工驗收。

四、法律責任:

1、工程施工現(xiàn)場的平安由乙方自行完全負責,若發(fā)生平安事故由乙方完全負責,擔當一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失擔當賠償責任。

五、需要說明：

1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。

2、本合同自20__年__月_日簽定之日起生效。

甲方(簽字蓋章)乙方(簽字蓋章)

年月日年月日

雙方證明人(簽字蓋章)

房屋承攬合同8

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項工程單價：1、仿瓷：5。00元每平方米（含材料及人工）。2、乳膠漆：9。00元每平方米（含基層膩子及人工）。3，墻紙粘貼：6。00元每平方米。4、清水漆：15。00元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按綻開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩余5%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為6個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續(xù)，供應(yīng)工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

2、工程所需的全部原材料由甲方供應(yīng)并保甲質(zhì)量；

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物；

4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；

5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)平安、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行甲告、罰款等懲罰；

6、甲方項目部依據(jù)工程總進度的要求進行施工支配，乙方應(yīng)當聽從甲方支配及管理。

三、乙方責任

1、根據(jù)甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，依據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格根據(jù)施工圖或設(shè)計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程消失質(zhì)量問題則由乙方擔當相應(yīng)責任；

2、乙方應(yīng)當以自己的設(shè)備（設(shè)備需自備）、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可依據(jù)工程需要聘請他人關(guān)心完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責；

3、乙方要保甲材料利用率，不得鋪張、破壞，不得更換甲方供應(yīng)的原材料；

4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工平安等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、平安施工。

四、質(zhì)量要求

1、嚴格根據(jù)甲方要求施工。

2、仿瓷墻面必需平整光滑（即壓光）。

3、需要做乳膠漆的部位必需平整且著漆勻稱、手感舒適。

4、造型石膏板頂及隔斷必需貼填縫帶。

5、木制道具清水漆必需噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方擔當賠償責任；

7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同商定擔當違約責任；

8、甲方在使用過程中，如消失工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員修理，超過3日乙方未進行修理的，甲方可另請他人，費用由乙方擔當。

五、平安施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行平安教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按平安標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等平安檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；

2、乙方應(yīng)嚴格根據(jù)甲方的平安制度與施工流程工作，實行必需的平安防護措施，消退事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的平安事故，全部責任由乙方擔當，并擔當由此產(chǎn)生的其他一切費用；

3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的平安制度和平安規(guī)定，對于違反項目平安制度規(guī)定的行為和平安隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應(yīng)接受與其他施工人員同等的懲罰。

六、違約責任

1、違反本合同商定，給對方造成損失的，應(yīng)當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金20%；

2、乙方應(yīng)在商定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不行抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方緣由造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方擔當，以簽甲單為依據(jù)；因乙方緣由造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)擔當相應(yīng)的賠償金，同時每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢后，本合同自動解除；

2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可提前解除本合同；

3、合同履行過程中，如發(fā)生不行抗力因素，導致本合同無法連續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需擔當違約責任。

八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地甲法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商全都，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：

地址：

法定代表人：

乙方（手?。?/p>

地址：

身份證號：（復印件附后）

本合同簽約代表人：

電話

房屋承攬合同9

甲方：

乙方：

甲、乙雙方依據(jù)《_____》關(guān)于承攬合同的規(guī)定，在公平、自愿、協(xié)商全都的基礎(chǔ)上達成以下協(xié)議：

一、承攬方式：乙方承攬甲方?住房（詳細工種）。

二、施工地點：

三、住房結(jié)構(gòu)、戶型及面積：

四、付款方式：

根據(jù)元計價，在乙方完工，甲方驗收合格后，甲方再支付價款。

五、質(zhì)保金：

乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質(zhì)保金，在甲乙雙方不再合作，并且加工承攬質(zhì)量合格后，甲方退還給乙方。若質(zhì)量不合格，質(zhì)保金將用于修繕。

六、施工質(zhì)量：

乙方應(yīng)確保質(zhì)量符合國家質(zhì)量標準。

七、施工期限：

自合同簽訂之日起至?年?月日止。

八、甲方的權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質(zhì)量的行為，甲方可以解除合同，并且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工后，發(fā)生質(zhì)量問題，甲方可以要求乙方進行修理。

（二）甲方的義務(wù)

1、甲方供應(yīng)裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應(yīng)根據(jù)施工進度為乙方供應(yīng)裝修材料。

九、乙方的權(quán)利義務(wù)

（一）乙方的權(quán)利

1、在驗收合格后，要求甲方支付相應(yīng)承攬加工費用。

2、要求甲方供應(yīng)必需的裝修裝飾材料。

（二）乙方的義務(wù)

1、乙方應(yīng)加強平安教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民實行必要平安措施，避開平安事故，因本合同為承攬合同，乙方應(yīng)對全部平安事故擔當責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負平安責任。

2、乙方應(yīng)文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生，由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生，由乙方擔當責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應(yīng)提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關(guān)資質(zhì)和閱歷，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關(guān)系，不存在雇傭關(guān)系。

5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資酬勞，任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關(guān)。

6、乙方在進場時領(lǐng)取的房屋鑰匙，應(yīng)在甲方驗收完承攬成果后，馬上交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應(yīng)隨時鎖好房門，對房屋內(nèi)的裝修裝飾材料負有保管義務(wù)，若因乙方緣由導致丟失或者損毀，乙方應(yīng)照實賠償。

8、房屋驗收后，若在之內(nèi)產(chǎn)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)無條件馬上修理。

十、違約責任

由于施工質(zhì)量達不到要求，乙方進行修理，修理費用由乙方擔當，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應(yīng)擔當違約責任，賠償損失。

十一、爭議解決條款

因本合同產(chǎn)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議為本合同組成部分。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

______年______月____日______年______月____日

房屋承攬合同10

甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在公平互利、公正合理、誠懇信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、甲方負責供應(yīng)建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟閱歷，負責施工建設(shè)并依據(jù)甲方的要求交付建房成果。

乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)省用料，嚴禁鋪張。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)覺造成材料損失、鋪張，甲方有權(quán)責令整改并罰款，在支付款中扣除。

3、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及平安防護設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

4、工期從_____年___月___日開頭建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不行抗力狀況的，可順延工期。

5、乙方加強對其人員的平安教育，嚴格管理，遵守國家法律法規(guī)，平安施工。由于乙方人員的有意或過失引起的一切平安事故由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。

6、乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

二、工程質(zhì)量及施工要求

1、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，根據(jù)甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。

2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進行下一工序。

3、甲方發(fā)覺乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)覺質(zhì)量問題的，乙方必需進行免費修理。

5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采納水泥沙漿，為避開磚塊間空隙較大必需采納三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

9、下水道：

三、工程款結(jié)算及支付

1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

假如一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

因乙方緣由致使合同無法履行的，乙方應(yīng)擔當本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費用)。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者實行消極怠工和延誤工期等做法犯難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

五、爭議解決方式

因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。

3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：

乙方簽字：

簽訂時間：年月日

房屋承攬合同11

房仆人(甲方):

承建人(乙方):

依據(jù)《民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程詳細狀況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方公平協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

一、建筑項目：私人住宅主體項目。

二、建筑面積：按實際板面計算。

三、承建方式及施工預備：按甲方供應(yīng)的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥房)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425#水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325#水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120mm，第三層80mm，再做琉璃瓦。

四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為一般平開窗。

五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍佰肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。

七、工期在20xx年9月30日前完工。

八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。

九、乙方必需根據(jù)平安施工規(guī)范和技術(shù)要求，實行嚴格的平安防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

甲方簽字：

身份證號碼：

聯(lián)系電話：

乙方簽字：

身份證號碼：

聯(lián)系電話：

年月日

房屋承攬合同12

甲方:________

乙方:________

甲乙雙方根據(jù)《_____》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際狀況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。

一、工程概況:

甲方預備在________縣________街新建________層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,打算將其房屋交由乙方承建，詳細如下：

1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間(包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。

2、乙方根據(jù)甲方的圖紙保質(zhì)保期來進行施工，工程從________年____月____日開頭動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必需于________年____月____日前完工。

3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護由乙方負責，施工完畢后歸還甲方。

5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。

二、費用結(jié)算

1、房屋建設(shè)采納費用包干的方式。

2、房屋建筑總面積以最終實際修建面積為準,按每平方________元計算。

3、付款方式:

①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的________%支付工程款。

②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

三、質(zhì)量要求:

1、工程驗收標準,甲方根據(jù)下面的規(guī)定執(zhí)行。

2、施工中,乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求進行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,全部的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度勻稱,無裂縫,內(nèi)墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度勻稱,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排解的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進行竣工驗收。

四、法律責任:

1、工程施工現(xiàn)場的平安由乙方自行完全負責,若發(fā)生平安事故由乙方完全負責,擔當一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失擔當賠償責任。

五、需要說明：

1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。

2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。

甲方________(簽字、蓋章_________)乙方________(簽字、蓋章_________)

________年____月____日________年____月____日

雙方證明人________(簽字、蓋章_________)

房屋承攬合同13

甲方：

乙方：

日交付使用，有關(guān)細項質(zhì)量需進一步觀看，目前有關(guān)工程細項已需修理養(yǎng)護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議：

1、本工程保修期為一年，自______年____月____日起至______年____月____日止。

2、乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：就裝修工程所涉及全部項目(以______年____月____日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及______年____月____日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。

如木門變形、裂縫，全部漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂消失脫落，全部器具因質(zhì)量緣由消失的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。

3、目前工程已存在的問題及乙方責任：

3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖消失斷裂，乙方應(yīng)予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應(yīng)各項取費。

3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應(yīng)于年月份前進行更換或整修。

3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應(yīng)于年月份前進行整修。

3.4壁紙卷邊，乙方應(yīng)于年月份前進行整修。

3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應(yīng)于年月份前新購反水彎并進行更換。

3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

4、乙方工作方式在甲方發(fā)覺工程消失質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi)，乙方須支配嫻熟的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

5、法律責任乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣

元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外，還可實行法律許可的其他措施要求乙方賜予賠償。

6、結(jié)算保修期內(nèi)未消失質(zhì)量問題或雖消失質(zhì)量問題但乙方整修準時并令甲方滿足，保修期結(jié)束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后，若甲方感到滿足，可以結(jié)算)。

7、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

甲方：___________

乙方：___________

____年_____月_____日

房屋承攬合同14

甲方（定作人）：身份證號碼：

住址：乙方（承攬人）：身份證號碼：住址：

甲方擬裝修房屋一套，位置在室，由乙方負責承攬部分裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)公平協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權(quán)利義務(wù)

1、詳細裝修工程為乙方承攬的房屋工程（含面積的防水）。工程面積為平方米。防水面積為平方米。

2、裝修承攬方式為乙方負責包工包料。

3、乙方應(yīng)加強對其施工人員的平安教育，嚴格管理，遵守平安操作，平安施工，為施工人員配備平安帽、平安繩、平安網(wǎng)等平安用具。由于乙方人員的有意或過失引起的平安事故由乙方負責全部責任，與甲方無關(guān)。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟閱歷，負責施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關(guān)系。

5、乙方所屬人員的工資酬勞由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。

6、乙方履行承攬合同過程中，對甲方造成的一切損失，根據(jù)市場價格對甲方進行賠償。

二、質(zhì)量和工期要求

1、工期從20xx年月日開頭建設(shè)，到20xx年月日止，工期為天。在商定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應(yīng)當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。

3、甲方發(fā)覺乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質(zhì)量行為時，甲方有權(quán)要求乙方整改或解除本承攬合同。

4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)覺質(zhì)量問題的，乙方必需準時進行免費修理。

三、付款方式

1、工程款結(jié)算方式：以面積計算，每平方米人民幣元。平挑面積的防水工程，總價為元。

2、工程款付款時間：第一次付款在施工開頭后工程過半支付元，其次次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。

四、違約責任

1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。

2、由于工程質(zhì)量達不到要求的，甲方有權(quán)解除本承攬合同，并拒絕支付工程款；造成損失的，由乙方向甲方賠償。

3、超過雙方商定工期的，每超過一日扣工程款元。

五、爭議解決方法

1、發(fā)生合同爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商。

2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交區(qū)人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必需共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字（手?。阂曳胶炞郑ㄊ钟。耗暝氯漳暝氯?/p>

房屋承攬合同15

甲方：__________（以下簡稱甲方）

乙方：__________（以下簡稱乙方）

甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商全都，本著公平、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下商定，供雙方共同遵守：

一、工程概況：

1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將依據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同商定內(nèi)容。

2、分項工程單價：

3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。

4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩子及人工）。

5、