《設(shè)備監(jiān)理師》職業(yè)考試題庫

一,單選題(共200題，每題1分，選項中，只有一個符合題意)

1、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。

A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B.雙方約定的合理使用年限

C.2年

D.5年【答案】CCA2E10Q8Z1U7P1A7HG7S2B6B4B2B3I1ZQ4Z10Z8R5S1G3X52、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。

A.簽發(fā)初步驗收證書

B.啟動試車

C.性能驗收試驗

D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】ACM4T7H6X5U10R10X5HD2O8M5O5C6K2M7ZH1B2E5L8U6M9J43、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()個月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】BCP2T4I5K4R3M5C4HJ1A8K10A5U3W1T9ZH6H8S9L4E6A3L84、如果工程未能通過竣工試驗導(dǎo)致工程價值降低，但合同價格應(yīng)予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，承包商應(yīng)在()前將扣減金額支付給業(yè)主，或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。

A.重新試驗

B.承包商提交試驗報告

C.工程師認可試驗結(jié)果

D.簽發(fā)接收證書【答案】DCV3H2Z2X2F3H4O7HB8T6M5F8L6Y10H2ZF9Z7H6V7C1N8K15、世達公司投資的某工程項目依法應(yīng)進行招標(biāo)投標(biāo)。世達公司的下列行為中，不符合招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)定的是()。

A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標(biāo)底

B.世達公司自行選擇了招標(biāo)代理機構(gòu)

C.世達公司的招標(biāo)文件中寫明了評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)

D.世達公司的招標(biāo)文件中寫明了評標(biāo)委員會專家名單【答案】DCN4G2Z8G8K10L10F7HI9A7Q8U2Z6S7P9ZB3H10L8Q3D2S10V106、一般情況下，設(shè)備工程在試運行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.指定分包商【答案】ACU2Z8N10O9Q7X9Z2HO5U10C5B1I8T2S2ZO8W2G4U8D1E3J47、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員的是()。

A.投標(biāo)單位董事長的父親

B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)

C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人

D.招標(biāo)項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】ACT10D5E1J1C3C7B7HE9S5F8A2O1S2F5ZU4B8R9C4A8K4Z58、由于變更計劃、制造要求而造成設(shè)計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應(yīng)()。

A.按照合同約定支付設(shè)計費

B.依照設(shè)計人實際消耗的工作量增付費用

C.與設(shè)計人就設(shè)計費用問題重新協(xié)商

D.償付逾期違約金【答案】BCF7E9I8C2B9P3P6HX6F3M7Y10M3C10I2ZV4Y3O1L5A8E9K29、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.承包商【答案】DCW7A4B3U3K5C2O2HW9T10K1J8G9R8P9ZV2C10V6H5M8D10P710、工程師收到承包商的簽發(fā)接收證書申請后，未在()天內(nèi)作出答復(fù)，而工程或單位工程(視情況而定)實質(zhì)上符合合同要求，應(yīng)認為在上述期限的最后一天已經(jīng)簽發(fā)了接收證書。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】BCR10B10X4U1A9S5S2HY2Q2C3X3R5Q2J2ZJ1X7F1L2B5A2D911、某必須招標(biāo)的項目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價法評標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報價和評標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報價1050萬元，評標(biāo)價1030萬元；乙單位投標(biāo)報價1000萬元，評標(biāo)價1000萬元；丙單位投標(biāo)報價980萬元，評標(biāo)價1050萬元；丁單位投標(biāo)報價950萬元，評標(biāo)價1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】BCE4M10M4G3W3E3C2HI5B1X9C4G7R4B9ZT8R7L2I7M10V2Z1012、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時間周期是()。

A.1周

B.2周

C.1個月

D.2個月【答案】CCN2P3T1V6U7H4G10HG4M10M8Z9Q8A8T2ZP9E7V9G6J10S5F313、根據(jù)《民事訴訟法》，因設(shè)備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。

A.原告住所地

B.合同簽訂地

C.合同標(biāo)的物所在地

D.被告住所地或合同履行地【答案】DCG3O4R3L10J5L7U4HF3B5K6S10F7Z8D4ZL5T7W2R9W5S7Y414、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差責(zé)任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】DCK2B7U7F2W9I2N3HB3B10T6U5R6N9X2ZO2C10S2J3Q9T4X815、根據(jù)《物權(quán)法》，物權(quán)分為()。

A.所有權(quán)、債權(quán)和用益物權(quán)

B.動產(chǎn)物權(quán)、不動產(chǎn)物權(quán)和權(quán)利質(zhì)權(quán)

C.所有權(quán)、用益物權(quán)和擔(dān)保物權(quán)

D.抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)和留置權(quán)【答案】CCT4D8D1N3E8D7O6HG7M1D3C6S10G3L10ZE8U9B8P5U3O4Q216、甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。

A.請求乙雙倍返還定金40萬元

B.請求乙支付違約金30萬元

C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元

D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】DCI7E2F5J4Z2J10U10HO5J7Z4B9R8M4Z10ZX3L1B10P1F3B3T417、設(shè)備工程合同管理的根本任務(wù)是()。

A.設(shè)備工程合同的簽訂、履行、保修

B.設(shè)備工程合同約定的設(shè)計、制造、安裝

C.設(shè)備工程合同質(zhì)量、進度、投資控制

D.與業(yè)主簽訂委托監(jiān)理合同【答案】CCI1F8O1Z3D5L10K7HR8L8M9V1F8X9K4ZO5L3O3R1U8X1P1018、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法，正確的是()。

A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物

B.質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)

C.質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)

D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】CCU3X6A9Y2R7A2A10HS5Z3N5G7Z2O9L4ZW10N6R5R8A6S10L819、采用FIDIC新黃皮書的設(shè)備工程合同，付款計劃詳細規(guī)定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應(yīng)當(dāng)由()編制。

A.承包商根據(jù)中標(biāo)合同金額

B.承包商根據(jù)投標(biāo)金額

C.工程師根據(jù)合同價格

D.業(yè)主根據(jù)資金落實情況【答案】ACK2M2A9I4E8B7K1HN5K5H9D8E1Q8D4ZS10M5I1B10N9U8N320、一般情況下，設(shè)備工程在試運行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.指定分包商【答案】ACE8H10M6B9M6H4J10HT3W4P6G1B8K3Z5ZO9G10N9T5K7S6R921、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。

A.即時處分權(quán)

B.使用權(quán)

C.留置權(quán)

D.收益權(quán)【答案】CCG6N1I8M8I10T4V3HK10H2X5D8L2S5O3ZT1U9S9Q6U2S6C322、2012年5月8日，王某騎車回家經(jīng)過一個工地，掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中，當(dāng)時未予注意，5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日，王某前往法院起訴，突遭臺風(fēng)襲擊，中途返回。下列說法正確的是()。

A.本案訴訟時效應(yīng)于2013年5月29日屆滿

B.本案訴訟時效應(yīng)于2013年6月10日屆滿

C.王某6月11日的行為適用訴訟時效中止

D.王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷【答案】BCL10Q9Y6T10D5B8L2HQ10S6A1Z10X4X9Z7ZC1N7G1C3D1S4Q223、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。

A.接收證書

B.履約擔(dān)保

C.履約證書

D.保留金【答案】CCN2W3R7S7Y2I2K10HJ8Q9A6A6O3D10I1ZZ2B9K2E7G8E8M124、承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實施和完成，均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。

A.基準(zhǔn)日期

B.投標(biāo)截止日期

C.中標(biāo)通知到達承包商

D.開工日期【答案】ACK7I10Q8X5P5A1U10HK7O6U8Q5K8P6Z5ZP4I4X8Z8J1A2J625、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。

A.工程師

B.爭端評判委員會(DAB)

C.仲裁機構(gòu)

D.人民法院【答案】BCS7H9J1W10F4B1V9HM3S7Z6W8Y8T8K5ZD2C2F5K1F4T7J126、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序是()。

A.開標(biāo)

B.組織現(xiàn)場踏勘

C.發(fā)出投標(biāo)邀請書

D.發(fā)布招標(biāo)公告【答案】DCR10J7B9E4G5Z6N9HL2J3E2F4F2J7R2ZN4L2X6J6M5B1D427、下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。

A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設(shè)備的義務(wù)

B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)

C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)

D.出賣人應(yīng)支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】BCT8F8O8Z5Q7F1B5HT9J1D1T6I9E5K4ZL3O8I8G1Z5L6J428、設(shè)備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。

A.合同偏差原因分析

B.合同偏差責(zé)任分析

C.合同偏差后果分析

D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】DCV1C5L3B8U1B3L4HQ10O4S3C4M3R9N4ZY6W6H1W3O4E10K629、在我國，下列知識產(chǎn)權(quán)中，保護期限為20年的是()。

A.發(fā)明專利權(quán)

B.實用新型專利權(quán)

C.職務(wù)作品著作權(quán)

D.商標(biāo)專用權(quán)【答案】ACT9I8F10V7V1I8C7HJ5W6P10H4S5N4B3ZI6J10U3O3W2N1U630、一般情況下，設(shè)備工程在試運行期間生產(chǎn)的產(chǎn)品都屬于()的財產(chǎn)。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.指定分包商【答案】ACQ2S8R5S9Q7P6L5HL1S1E3L9K6J7I10ZE1Q6E1W6U4B4P231、對基準(zhǔn)點、基準(zhǔn)線和基準(zhǔn)標(biāo)高等原始數(shù)據(jù)的錯誤，應(yīng)由()承擔(dān)責(zé)任。

A.工程師

B.業(yè)主

C.承包商

D.分包商【答案】BCH9Z5Y8Q9E6W8J8HW3W4A3R3A7I8U7ZS6P7B1W6Q9G6C832、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。

A.投標(biāo)書附錄

B.中標(biāo)函

C.合同協(xié)議書

D.承包商建議書【答案】ACU5D3E4P5K3L1N5HZ5W5O8I7N5U3A9ZS7I9E1E7A5T5Y733、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設(shè)備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。

A.工程師

B.工程師代表

C.承包商

D.業(yè)主【答案】DCC6K5M4Y1T6D1A6HU10Z5B4R3B3S3A6ZI5R7B1C8K2C5H834、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會如認為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求，正確做法是()。

A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件

B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標(biāo)

C.否決所有投標(biāo)

D.向招標(biāo)人說明情況，由招標(biāo)人酌情決定【答案】CCQ2X9K4I9V4N9I10HZ2X2S10C1Z5W7H2ZG7U4P7T6J8J6U235、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。

A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告

B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟

C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解

D.人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】DCJ9X2Q5S5O7F8W8HM10R1F1J6M7L3X8ZC7G5V1G8U2W4V636、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。

A.簽發(fā)臨時付款證書

B.列入當(dāng)月付款證書

C.列入竣工結(jié)算報表

D.簽發(fā)索賠付款證書【答案】BCW3Y5D1K4P3E3G1HC10Z2Z3T4D10B9L8ZM1H6Z3T9D5Y7I937、因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費用時，承包商根據(jù)索賠程序提出了要求，()應(yīng)對補償金額作出公正的決定。

A.業(yè)主

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表【答案】CCN10Y5B4E4V4Y6X6HH10V6Z7H4S2G7O2ZV9Y9Q6J6Y5T5B1038、某廠開發(fā)一種新型節(jié)能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發(fā)生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該戶居民如何得到爐具的事實不清

C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應(yīng)由其自負

D.該戶居民應(yīng)向提供給其爐具的人索賠【答案】ACI5C9C10F5P2C8N10HD4V2Q1J7V5S2H7ZD2L1Z2A7W8R9Z439、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。

A.原告

B.第三人

C.證人

D.被告【答案】CCV8D9P2G9F6S1U9HR6W5K4Z3S9C6R9ZC10W1X8L4K3H8K140、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)

B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)

C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)

D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】ACX7G7J4Q9Z5M8C9HJ5K4T8K5B8S7W10ZV5N2Y6L5T1B6O941、根據(jù)《民法通則》的規(guī)定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。

A.張某因工傷要求損害賠償

B.某設(shè)備廠商因租用倉庫而拒付租金

C.甲廠購買的機床存在質(zhì)量缺陷

D.某項目部進口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符，提起仲裁【答案】DCF5G10T8T8O6S2N8HV10L10R3O7G10J7Y6ZP6H6A3M3E6N6D242、某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應(yīng)作出的判決為()。

A.駁回上訴，維持原判決

B.撤銷原判決，發(fā)回重審

C.裁定一審人民法院再審

D.依法改判【答案】ACI5N6I9R6X2H10A1HX6R2R5C1P6Q8R7ZY4W9S8F9P2T9W443、對招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細微偏差的投標(biāo)書，()。

A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可

B.不予淘汰，在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補正即可

C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報價

D.初評階段予以淘汰【答案】BCA5W2M7L2D2L10Y9HJ5Y4K6Q2G1T9S3ZX8Q3P6P8J1G7L844、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身損害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。

A.法人

B.自然人

C.銷售者

D.倉儲者【答案】BCF8Q7Y10T9X7K6D9HN10G6H10T6N1Z6V7ZO6O1F9V5W10Y10I1045、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法，錯誤的是()。

A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進度款，承包商即可暫停工作

B.暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費用和終止合同的權(quán)利用

C.如果承包商暫停工作致使工期和費用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對承包商的補償

D.如果承包商因放慢工作進度致使工期和費用受到影響，可以提出工期延長及補償費用和利潤的要求【答案】ACD9P1G8S7T9W8Z4HM7I10T1A5N10M1X5ZG8U4I4X2S3H9V746、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。

A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

B.煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)

C.勞動監(jiān)察主管部門

D.建設(shè)行政主管部門【答案】DCC1N9K3R1W5C3Y8HK9H7P2V3S7Y8B4ZZ4X7X3Z5D9K3P447、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。

A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天

B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天

C.取得現(xiàn)場資料后28天

D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】DCV6K5P9Q3Z9I4Y9HY2K4Z2X8R1I4E10ZR9Q3R2Z3Z2Y7U748、設(shè)備工程安裝中，如果由采購方負責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。

A.提供現(xiàn)場的地下管線資料

B.派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員

C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定

D.整個安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進行【答案】ACO10J7N6F7G7A5R9HC8T2V5L6J6O1D8ZM10N5P7R4Q1N9V449、津濱工程公司是設(shè)立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津濱工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應(yīng)當(dāng)向()提出申請。

A.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門

B.國務(wù)院負責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門

C.天津市人民政府建設(shè)行政主管部門

D.天津市人民政府責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門【答案】CCC8J5R10E7N9O2T5HP8C6G1F8A10P10I9ZS3F2S6Q8E5G7S1050、根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。

A.無過錯

B.過錯

C.推定過錯

D.混合【答案】ACQ8B1O1W8X3O2P7HH10F5O1U1Q3B1U7ZA7V7X3R7U7V7R351、承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。

A.業(yè)主

B.承包商項目經(jīng)理

C.承包商

D.工程師代表【答案】BCR3O8K8R5X10B10L3HQ8Z9G4M1V4U7I7ZW1T6L10K6H6E10J952、某必須招標(biāo)的項目，招標(biāo)文件規(guī)定采用評標(biāo)價法評標(biāo)，有甲、乙、丙、丁四家單位投標(biāo)有效。四家單位的投標(biāo)報價和評標(biāo)得分為：甲單位投標(biāo)報價1050萬元，評標(biāo)價1030萬元；乙單位投標(biāo)報價1000萬元，評標(biāo)價1000萬元；丙單位投標(biāo)報價980萬元，評標(biāo)價1050萬元；丁單位投標(biāo)報價950萬元，評標(biāo)價1020萬元。據(jù)此，第一中標(biāo)候選單位應(yīng)是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】BCG4D4J1G6A9S6P9HP1G2K6D7S4P4P4ZU2U5D9N4L9Q7B253、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應(yīng)采取的安全措施的是()。

A.建設(shè)工程施工前，組織設(shè)計單位與施工班組進行技術(shù)交底

B.不得在尚未竣工的建筑物內(nèi)設(shè)置員工集體宿舍

C.實施爆破作業(yè)前，向公安機關(guān)申請領(lǐng)取《爆破物品使用許可證》

D.向建設(shè)行政主管部門報送安全施工措施的資料【答案】BCV8O1F10P3J7B5S3HI7Y2T3G7P4V3Y6ZV5E2X1U3O10C8O354、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。

A.法定代理終止

B.委托代理終止

C.指定代理終止

D.無權(quán)代理終止【答案】BCC7V8G1D5X1W4N9HF2I7F10M1S7S7H7ZW3Z5I7Z3Y6Q1I255、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。

A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

C.低于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)

D.高于本國同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】ACG6O8G2R9Y5R1E3HX5Y1G4E3K10B2N4ZQ6T3F7D7V2K7H256、根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間，()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式，提出變更。

A.工程師

B.工程師助手

C.雇主

D.雇主代表【答案】CCQ5F6I7B4P10G3I5HS2H5C7X10S2U2G7ZP2Z5Q3G5R10D5C957、只有當(dāng)工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。

A.接收證書

B.履約證書

C.最終付款證書

D.結(jié)清證明【答案】BCX10H4C8A2Z5R7G2HU8J2L3S6J1S4H10ZC9D2W6R1U4N6F458、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。

A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償

B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任

C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償

D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任【答案】ACA6F3W8H10T10W2V8HI8S1W8K5S10A10N2ZT1H7E1N4I10V10D159、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)

B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)

C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)

D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】ACY1C5S2U5C8C8L2HK3E7N5E2Q3O8O7ZM2J4C6O5Z10A5M760、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，“不可預(yù)見”被定義為“一個有經(jīng)驗的承包商在()前不能合理預(yù)見”。

A.提交投標(biāo)書日期

B.基準(zhǔn)日期

C.實施工程

D.進入現(xiàn)場【答案】ACD3B8T10V1T7A2G9HJ4P5N9T10C1G2E3ZD7T9N5A1I5H4C461、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對象是()。

A.合同內(nèi)容

B.設(shè)備工程

C.監(jiān)理合同

D.設(shè)備合同【答案】DCI4Z6J2C3P1H2C4HQ5C2R6H7X5O3M9ZM10G10F2I3H1B5T862、承包商應(yīng)按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。

A.業(yè)主要求中的規(guī)定

B.投標(biāo)書附錄的規(guī)定

C.工程師的指示

D.業(yè)主人員的需要【答案】ACP3H6Z6Q6Q1V6C10HU7L4C4O7P2R7N10ZU1G9E3K4H9J1Y463、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務(wù)，給乙造成了損失，根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任是()。

A.違約責(zé)任

B.行政責(zé)任

C.經(jīng)濟責(zé)任

D.締約過失責(zé)任【答案】DCA1V1F10B3V9Y6Z10HV2M10K10P3A1C4R7ZP6H6S10D10K8O10P964、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。

A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告

B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟

C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解

D.人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】DCJ1O10Q1X3H3L4W10HX8C6A10P3G4A2T1ZW2H2B5M4O1E2M665、甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。

A.請求乙雙倍返還定金40萬元

B.請求乙支付違約金30萬元

C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元

D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】DCS7H9W4A6J6X4H8HP4J1A9Z4I6D3D7ZR10K7Y10O3G8K3L1066、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。

A.進行工程竣工試驗

B.工程接收

C.進行工程竣工后試驗

D.簽發(fā)履約證書【答案】BCK10B6C7M10X8A3O5HK3V3M3W4V6T10T6ZK6O7Z10H5Q6L1B267、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。

A.法律

B.代理

C.行政

D.執(zhí)法【答案】ACO9L9C1U5H3U4O9HH3M9Q6J5G5P10T3ZX5R5O10C6D10Y1S468、甲公司按合同向乙公司交付一套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，但合同中未約定設(shè)備的質(zhì)量要求，則甲方應(yīng)按照()履行。

A.地方標(biāo)準(zhǔn)

B.乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C.國家標(biāo)準(zhǔn)

D.甲方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)【答案】CCR2S5N5Q1Z10R5D2HY8B5L6Q7J7U4F6ZA5V8T5C5M10K9H169、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說法，正確的是()。

A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)向本單位負責(zé)人報告

B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調(diào)查

C.該安全事故應(yīng)由總承包單位負責(zé)上報事故

D.負責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報告之日起30日內(nèi)作出批復(fù)【答案】CCA1S2H2F8T3D4E3HP2D2X9X6B3T10E7ZQ6L2S10Y8Q5G5B270、在FIDIC合同條件關(guān)于解決爭端的工作流程中，當(dāng)事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應(yīng)在()天內(nèi)作出決定。

A.21

B.28

C.56

D.84【答案】DCL10T9C10R5M9I2Y5HH5B10D5P8P10E3U10ZR6S7K10T4G6A5S871、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。

A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配

B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利

C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)

D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)【答案】ACS7S8W5J3E10R8I3HY8F5F5Y4I9V4T1ZS8E5P9X9M10O8Q172、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，招標(biāo)人可以采用邀請招標(biāo)方式的情形是()。

A.主要工藝、技術(shù)采用特定專有技術(shù)

B.需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則將影響施工或者功能配套要求

C.采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大

D.國有資金投資占控股或者主導(dǎo)地位【答案】CCL5Z7K3W10A9Q6D3HY6H3R8Y2S5R6V2ZK10D2X4N7L8Q4F973、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價格。

A.基準(zhǔn)日期

B.合同生效

C.工程師通知開工

D.開工日期【答案】ACP1W3S5L5N9O1R4HU5G9Y6C4Z2D10W6ZW5S9X8O8W9Z5K474、在承包商負責(zé)照管期間，由于業(yè)主風(fēng)險中所列的風(fēng)險以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔(dān)修正該項損失的費用。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.保險公司【答案】BCV2S5Z1G2B1I7P7HU4A10G6C5O7S2X9ZP1C10Q3O9A7D4W575、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》，下列產(chǎn)品中，屬于該法所稱“產(chǎn)品”的是()。

A.鍋爐輔機

B.天然氣

C.軍工產(chǎn)品

D.鐵礦石【答案】ACY2X4P7Q5V9E5R4HT8D1R2J6X10Z4P5ZQ8B6C1K10Q8Y4S876、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發(fā)生違約后，()。

A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償

B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任

C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償

D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責(zé)任【答案】ACU2Z2F9B5G6S5R10HF8T10P5Q5S2D9O2ZL3R9M2C3W6L10C477、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》和《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員的是()。

A.投標(biāo)單位董事長的父親

B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)

C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人

D.招標(biāo)項目所在地統(tǒng)計局局長【答案】ACE6X4H5L10M6D4P6HF8E3V1Z9Q5S7H4ZR6A10N1X7P2C8N1078、2006年5月10日，甲公司向乙公司發(fā)出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔，遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據(jù)題義，下列表述正確的是()。

A.要約被撤銷

B.承諾生效

C.要約失效

D.要約被撤回【答案】ACT4X4U10L5B10O9M3HM3W3R5E1O4S3V7ZB4H5K1V8W5A6G1079、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。

A.實體民事權(quán)利

B.勝訴權(quán)

C.起訴權(quán)

D.抗辯權(quán)【答案】BCN3K7C10V10O3E6Z10HV8N3B7F7O10J1Y9ZX8D8N4Q9A9I7H580、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。

A.簽發(fā)初步驗收證書

B.啟動試車

C.性能驗收試驗

D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】ACP6F7X4O1A4P8U4HM3L6Y8B10X1I10X9ZZ6R2Y6Y7T6M3T881、根據(jù)《合同法》的規(guī)定，下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述，錯誤的是()。

A.債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)

B.專屬于債務(wù)人自身的債權(quán)，債權(quán)人不得行使代位權(quán)

C.代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限

D.債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費用，由債務(wù)人承擔(dān)【答案】CCX4V3Y7U1A7H5D10HY1K4U6E4D7O5I8ZC7E10S7R6L4Z3J382、《合同法》中規(guī)定的“締約過失責(zé)任”是指()。

A.訂立合同時，由于本方對合同風(fēng)險估計不足，履行過程中受到的損失應(yīng)由自己負責(zé)

B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導(dǎo)致的損失，應(yīng)由委托人承擔(dān)

C.由于本方授權(quán)簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責(zé)任

D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】DCE4P5D4T10V2J5N6HK3K2Z7J10W7C6N6ZD4K3R2C9F4L2H883、承包商應(yīng)按照()，為業(yè)主人員提供必要的設(shè)施。

A.業(yè)主要求中的規(guī)定

B.投標(biāo)書附錄的規(guī)定

C.工程師的指示

D.業(yè)主人員的需要【答案】ACP3B7Z4H8D4D9G2HA8A7K7V9Y1R9V6ZA8R8H8F1H3C4T384、能夠引起民事法律關(guān)系產(chǎn)生、變更或終止的客觀情況即是()。

A.民事法律關(guān)系

B.民事行為

C.法律責(zé)任

D.法律事實【答案】DCT10D5P4D4B7B3H8HO3H1K8I2F5H3Q6ZK6Q10I2A2H7H10E185、承包商編制的質(zhì)量管理計劃，在得到()的批準(zhǔn)后，將此類文件提交給工程師參考。

A.業(yè)主

B.承包商項目經(jīng)理

C.承包商

D.工程師代表【答案】BCH5C7C9S4Z9D1G6HG3I1D6Q7V9I1K6ZS5D5Y2P2X10P10D586、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購方不同意接收時，由供貨方負責(zé)()。

A.包換

B.保修

C.包修

D.包修或包換【答案】DCE2H8Z10B10E2G7I4HK8R1K1A1V3M9J10ZI6Q8X5T6C8E2E687、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。

A.業(yè)主

B.評標(biāo)委員會

C.監(jiān)理工程師

D.監(jiān)理工程師代表【答案】ACA10S3G4M4L10U5W2HL9K6C9O4Z2P8S6ZX8I10N2V5Q4Z10G488、下列與不可抗力相關(guān)的敘述，錯誤的是()。

A.不可抗力是指不能預(yù)見、不可避免并不能克服的客觀情況

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責(zé)任責(zé)任

C.當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，也可根據(jù)情況部分免除責(zé)任

D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】CCB7G5D1M2Z9J10W10HH9D7L5J7S6J2P1ZA3U9A3I6H7X3E889、恢復(fù)地表是承包商的合同義務(wù)之一，下列關(guān)于地表恢復(fù)的說法，正確的是()。

A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經(jīng)完成了對地表的恢復(fù)工作

B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復(fù)達到合同要求

C.承包商的地表恢復(fù)工作可以安排在缺陷通知期內(nèi)完成

D.只有完成地表恢復(fù)工作，業(yè)主方可接收工程【答案】CCZ9C5D6E1B4L2L9HS9I9D7X10F1S8M10ZL6Q1H7E2Z10T4G390、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進行的索賠是()。

A.按約索賠

B.依法索賠

C.項目索賠

D.費用索賠【答案】ACJ7X9L6S1B7M8C9HK10G4U7Z4V1Q4Q8ZN6W3I6W5Q1E10M191、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購方不同意接收時，由供貨方負責(zé)()。

A.包換

B.保修

C.包修

D.包修或包換【答案】DCQ7N8R10L2H5K3O7HK1M7B10U8Y10P7X4ZH10Q1Y2Z4C6J1U192、由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗而接收工程，應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進行竣工試驗的，工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCA4Z5V8D8L5R5F6HU7K8R6O10Q7X2J8ZK5B10X3D2L8Q3H993、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會如認為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求，正確做法是()。

A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件

B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標(biāo)

C.否決所有投標(biāo)

D.向招標(biāo)人說明情況，由招標(biāo)人酌情決定【答案】CCU1E4P10F6Q4Q9Y7HI3X2Z6T3I7F7O10ZP3F8P4L9G1Z8D994、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。

A.設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限

B.雙方約定的合理使用年限

C.2年

D.5年【答案】CCM8A4Y6V6B4Y5G4HB3B10W3X1B3Y9S9ZC9Y5G9F8D10E3P295、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。

A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書

B.承包商完成了該部分工程的全部施工

C.已經(jīng)對該部分工程進行了竣工試驗

D.業(yè)主已對該部分工程支付了工程款【答案】ACP7U2H2T2D2M7L3HZ9J10G9Q8G9L4P10ZK2J9T5A9H2H4C596、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。

A.承包商

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表【答案】ACE2R9C4F7Z10O8I4HX3W3V9X7Q5O7E4ZT7H9L7E3F10D10E397、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。

A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴

B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強制執(zhí)行的效力

C.當(dāng)事人可以通過調(diào)解程序解決合同爭議

D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構(gòu)申請仲裁【答案】CCO9C7G2N4Y4U8Q2HX7H5A6J8N1H1T3ZC1E9L4B10I1Q4R498、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設(shè)備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F(xiàn)乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導(dǎo)致丙公司遭受損失。乙公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是()。

A.向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任

B.向甲公司承擔(dān)違約責(zé)任

C.向丙公司承擔(dān)賠償責(zé)任

D.與甲公司共同向丙公司承擔(dān)違約責(zé)任【答案】BCZ10H5C9J10J3Y5I4HL2D4I3Z1N9W9O9ZE5P7B1S1H3S5V499、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。

A.即時處分權(quán)

B.使用權(quán)

C.留置權(quán)

D.收益權(quán)【答案】CCI4U8O8E5K6L10V10HT2L3X4X3Y2G2A4ZY9J10X1P6K10W2U4100、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應(yīng)超過()天。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCL5U10H2T10D7N9T5HV5Z2P1R2K5N9N6ZR4V4E3B10X2Y6N8101、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區(qū)域，應(yīng)當(dāng)征得()同意。

A.業(yè)主

B.工程師

C.工程師代表

D.政府主管部門【答案】BCI9Z5C5U4Y1C5Y10HF8V7P5L2G9V9G6ZL4D3O2Z4N4R10L10102、單位工程的竣工試驗，承包商由于業(yè)主應(yīng)負責(zé)的原因遇到妨礙達14天以上，正確的處理方法是()。

A.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程

B.視為在竣工試驗本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗

C.工程師應(yīng)另行通知承包商進行竣工試驗的日期

D.承包商可自行完成竣工試驗【答案】ACI10K7X9U4S7A1I3HM5Q9R7F8A3T6O10ZJ7Q6X5I2W7L6S9103、承包商應(yīng)從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。

A.工程通過竣工試驗后

B.業(yè)主接收工程前

C.承包商收到履約證書后

D.缺陷通知期屆滿前【答案】CCG4D6J1U9X9X2Z6HE9I7S7X3M4R6Z8ZP4E10F8O7Y3X10Y8104、中標(biāo)人放棄中標(biāo)，依法應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人承擔(dān)的法律責(zé)任，屬于()。

A.締約過失責(zé)任

B.違約責(zé)任

C.行政責(zé)任

D.經(jīng)濟責(zé)任【答案】ACZ9L3P6I7W8J7C9HB9W9A4Q2T9V4V4ZJ7G8S1O4Z2S10L5105、法定代理終止條件是()

A.代理期限屆滿

B.被代理人取消委托

C.代理人辭去委托

D.代理人喪失行為能力【答案】DCR9O9P3U9T7O3V10HX7Z2N9S6V5I3K1ZK8Y10F10K7U10R10S10106、承包商應(yīng)當(dāng)在()之前，任命承包商代表。

A.基準(zhǔn)日期

B.開始現(xiàn)場工作

C.提交履約擔(dān)保

D.開工日期【答案】DCR6X10S6A9V9M1Y7HR7Z2G4O5D2I7T5ZE6H7C2L2T7B2N9107、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。

A.實際進度

B.進度計劃前鋒線

C.承包商經(jīng)營計劃

D.承包商人員培訓(xùn)安排【答案】ACJ10U10W10D7K1X10Z5HU5H2T8M7Y9X5V10ZK3B2F5E9S8Y2P2108、招標(biāo)公告，從合同法律性質(zhì)上講屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.新要約

D.承諾【答案】ACJ5B8G7U6R2F3S9HR8S6K2M5Y1Z1R2ZG4Z3J10P10D10Q9X6109、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。

A.簽發(fā)初步驗收證書

B.啟動試車

C.性能驗收試驗

D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】ACO3Y5L8I7V8H2U3HO10A7G8S5I5W7U7ZC10F1W4X9J7Q9R8110、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設(shè)的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關(guān)于延期結(jié)算利息的計付日的確定，()是正確的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日【答案】BCA8I6B6M1F4O10K5HE6I6L5D3W8B4Y8ZU7B10A9I8G2B6Z2111、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。

A.只能由債務(wù)人提供抵押物

B.抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有

C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價款優(yōu)先受償

D.債務(wù)人不履行債務(wù)時，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】CCR6Z9F1R8P5O10B2HR9I4M1L9I10A2E1ZY3G10F4V5M2D8N4112、設(shè)備監(jiān)理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。

A.提出索賠事由

B.核定實際損失

C.提出索賠依據(jù)

D.提出賠償金額【答案】BCB3H6F5A3H6T2J4HC3C2X2A8R2Z7B10ZI7X4X8J3E1F7M9113、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。

A.簽發(fā)初步驗收證書

B.啟動試車

C.性能驗收試驗

D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】ACD6C9U1P8P4R10Y6HM9S1L2P3P6A5W8ZN10F7E3M2T7F3W6114、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。

A.投標(biāo)書附錄

B.中標(biāo)函

C.合同協(xié)議書

D.承包商建議書【答案】ACS10P4N9Z1U1L10Z1HB8K4Y9Q10K6I7X10ZS1M6E6G6R8T2Y9115、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進行每項竣工試驗的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。

A.工程師

B.監(jiān)理公司

C.業(yè)主

D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】ACS4E7D7Y7O10Z4H7HB7Z10T4G7D10W1H5ZE5A1K1T8X3F7G5116、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書的期限是()的28天內(nèi)。

A.通過竣工試驗后

B.完成缺陷修補工作后

C.缺陷通知期期滿后

D.承包商提交最終報表前【答案】CCV4U7W3T9H2L1S3HR9N4N1Z9W2U4Z9ZH1A9J8E5F5E9E3117、投標(biāo)邀請書，是指招標(biāo)人向()個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發(fā)出的投標(biāo)邀請通知。

A.3

B.5

C.7

D.9【答案】ACU10S10J4P1E1U9D9HZ5V7B2U8V7P3M1ZC8R1L2R5G9S1Y6118、根據(jù)《合同法》規(guī)定，按合同的約定，應(yīng)當(dāng)先履行義務(wù)的一方當(dāng)事人有確切證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況嚴重惡化時，可以()。

A.行使同時履行抗辯權(quán)

B.變更合同

C.行使撤銷權(quán)

D.中止履行合同【答案】DCL3E7L7F6G5D6K10HQ5D9E5X10G10R4I9ZH2K8O3P1V3K5W5119、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗，由此產(chǎn)生的損失，承包商有權(quán)索賠()。

A.竣工時間及相關(guān)費用

B.相關(guān)費用并加合理利潤

C.竣工時間、相關(guān)費用并加合理利潤

D.缺陷通知期及相關(guān)費用【答案】BCK4H9P5J6X1M3K8HI9E10D7M1V8Q6T5ZN9U3D6T9C7N5X8120、若由于業(yè)主原因使竣工試驗無法按預(yù)定的時間和地點進行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。

A.缺陷通知期延長損失

B.費用支出，且含合理利潤

C.直接損失

D.費用支出，但不含合理利潤【答案】BCJ1P2T1O9I2B8I4HW4G3N4V8P2W7C8ZU8E7S3S8K1I3Z10121、某建設(shè)項目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。

A.開標(biāo)后30

B.完成評標(biāo)后15

C.發(fā)出中標(biāo)通知書30

D.簽訂施工合同5【答案】DCW9B3T8H2Z7P8G1HO6O5E5K3I10O9N7ZS10N3E10Y7Z10M9B2122、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉(zhuǎn)讓給丙兩套重要設(shè)備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權(quán)請求人民法院()。

A.解除甲乙之間的合同

B.撤銷甲乙之間的合同

C.撤銷甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的行為

D.變更甲轉(zhuǎn)讓設(shè)備的價格【答案】CCL3M3U9V2F8K1S5HY7U5D7I8A7S2P7ZS5B4Q7L9S10E10S8123、下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法，正確的是()。

A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年

B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失

C.承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費者

D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償【答案】CCU8C3G6V2A7X10Z3HA2X6M8L6A9Y5R7ZJ10X4V10J5H9Z3N10124、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導(dǎo)致爆炸。經(jīng)查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。

A.該爐具尚未投入流通

B.該居民獲得爐具的途徑不清

C.該居民應(yīng)當(dāng)向提供爐具的人索賠

D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】ACZ3A5G4R5M9T6M8HM5R8X4Y2A7S9J7ZD6N6J2W9C7I8D6125、設(shè)備監(jiān)理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。

A.提出索賠事由

B.核定實際損失

C.提出索賠依據(jù)

D.提出賠償金額【答案】BCW8S10L10C9Q3W1V9HA2X5L6Q1Z6M10O2ZY8U9L5C9F1J1M4126、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。

A.執(zhí)行

B.撤銷

C.中止執(zhí)行

D.不予執(zhí)行【答案】CCM5M5Y7P7W4R2O5HK2G5N6E2S10I10T7ZW1H4U4B3S9Y9L9127、對招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細微偏差的投標(biāo)書，()。

A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可

B.不予淘汰，在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補正即可

C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報價

D.初評階段予以淘汰【答案】BCX3Y7K10A9R4N8L1HU5K5C3Z1S4R6G9ZS5M5F2S5A1F10T6128、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請復(fù)議。

A.行政立法行為

B.國防、外交等國家行為

C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理

D.行政機關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決【答案】DCS3Z6Z5I2U2H1T7HP8J7M5J3L8F3Q4ZO1N9W7R4H6Z5W3129、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，下列關(guān)于費用的解釋，正確的是()。

A.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤

B.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，不包括管理費和利潤

C.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)或現(xiàn)場外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤

D.費用是指承包商在現(xiàn)場內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開支，包括管理費和利潤【答案】ACM6V4P4T3R7P3T2HJ9D2Y9V3C1I7U3ZC6Y6O6A4F2J5I7130、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。

A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)

B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)

C.仲裁裁決作出之日

D.仲裁裁決送達之日【答案】CCY5E2X6T10H8W9P5HJ8S4I5U4Q8H8N2ZF5A7F6T2M3H6W5131、承包商應(yīng)將準(zhǔn)備運往現(xiàn)場的任何生產(chǎn)設(shè)備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCZ8X8N2X10B7E7F3HL9A6I9K4V9L8K6ZC8C5P9P4Z6M5S3132、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當(dāng)事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。

A.違反法律法規(guī)規(guī)定

B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益

C.以合法形式掩蓋非法目的

D.對方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】DCP7F9N4O4N4W3D2HM2Z1M10U3U10A9C2ZZ2C4Z9T7T2M2W8133、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應(yīng)在()內(nèi)，及時提交索賠報告。

A.已經(jīng)察覺索賠事由后28天

B.理應(yīng)察覺索賠事由后28天

C.取得現(xiàn)場資料后28天

D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】DCK4K7P3R6X5E5T6HH2B4P7D10V5R5I8ZG8B3B5B6L9X4R1134、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。

A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定

B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定

C.賣方可以行使催告權(quán)

D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】ACR7B1I8L7M8T6O9HH9Z8U9V10S4A1K2ZW4M4F6Q3X3F5F6135、在設(shè)備采購合同中，因買受人原因致使設(shè)備不能按照約定期限交付的，買受人應(yīng)當(dāng)自()之日起承擔(dān)標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險。

A.合同成立

B.合同簽訂

C.合同生效

D.違反約定【答案】DCL10C2D3B5X10A9V5HV8K1W10Y8O6E1Z9ZZ4G4X3F2D3X6E3136、如果承包商隱蔽已經(jīng)完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當(dāng)工程師提出剝露檢驗要求時，承擔(dān)由于檢驗所產(chǎn)生的費用的是()。

A.業(yè)主

B.承包商

C.工程師

D.如果檢驗的結(jié)果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業(yè)主承擔(dān)全部費用，否則，將由承包商承擔(dān)全部費用【答案】BCU8F4M8N2S7W3J5HG7I9Z1V5J7H6M3ZC1R9I6Q7Y2E9R4137、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商根據(jù)價值工程原理，向業(yè)主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔(dān)。

A.業(yè)主

B.工程師

C.承包商

D.業(yè)主和承包商共同【答案】CCC8T10U5V9P7S4F8HB2V2F10L5F8M10Y7ZF7L8V2P10F5I9N6138、某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù)，且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。

A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告

B.設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟

C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調(diào)解

D.人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】DCO9E10G1L2P8T6U8HZ1K6R2J3N8V5B4ZK6X7D8Z2O4K5Z6139、下列屬于民事法律關(guān)系客體中行為的是()。

A.貨幣

B.計算機軟件

C.勘察設(shè)計單位為委托人完成勘察設(shè)計任務(wù)

D.專利權(quán)【答案】CCN7B7V10P9Z6L9Q4HF1X9W7Z7U3Q3P7ZI2H9V10K4S7V1V2140、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。

A.追認權(quán)或者拒絕權(quán)

B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)

C.追認權(quán)或者撤銷權(quán)

D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】ACF9N7P4O4H1S9P5HX4Z9C10O8E2G8T3ZF3R4M9E6J9E9L6141、《安全生產(chǎn)法》確定的安全生產(chǎn)管理方針是()。

A.行業(yè)管理、企業(yè)負責(zé)

B.安全為了生產(chǎn)、生產(chǎn)必須安全

C.安全第一、人人有責(zé)

D.安全第一、預(yù)防為主【答案】DCR4I9B6K6Z6T2F10HK10J10C10G8H5H6P5ZD4T8B9M2U7X6I5142、對招標(biāo)文件的響應(yīng)存在細微偏差的投標(biāo)書，()。

A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可

B.不予淘汰，在評標(biāo)結(jié)束前予以澄清、補正即可

C.不予淘汰，允許投標(biāo)人重新報價

D.初評階段予以淘汰【答案】BCY4K9H5S4K9N10E4HJ3Z5H2S8O2O8X3ZC8B6O2M8Q1I6M1143、甲超越代理權(quán)使用乙公司的合同專用章、營業(yè)執(zhí)照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。

A.有效

B.無效

C.乙追認后有效

D.乙拒絕后無效【答案】ACC10J3E10G9A6Q2A1HF8L1I5I8Q3O8D9ZJ6R9M7K5L2E8E1144、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。

A.接收證書

B.履約擔(dān)保

C.履約證書

D.保留金【答案】CCP9N6A3N1J9R8D2HM5K1D3Y5F1D9U10ZR9T10T10S3G1E4B8145、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，對承包商的設(shè)備進行投保時，保險金額應(yīng)為()。

A.設(shè)備的購買價格

B.設(shè)備的殘值

C.設(shè)備的全部重置成本

D.設(shè)備的制造成本【答案】CCF4X2B9I3I8D8U3HR8Q4B2I10F2G10O4ZX5N3E9O10A7L2I3146、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當(dāng)理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內(nèi)進行竣工試驗。

A.14天

B.21天

C.28天

D.35天【答案】BCX9D4C2T5G9P7N9HD1P9U9J5Z1G8B6ZQ1S2N7V6V1C9S3147、承包商提交履約保證的期限是()。

A.收到中標(biāo)函后的28天內(nèi)

B.簽訂合同后的28天內(nèi)

C.收到開工通知后的28天內(nèi)

D.設(shè)備工程合同生效前【答案】ACS10D4J1J10Y8H3A9HH7D5G9M3N4S9C4ZW10S9C6Z5S4J6I2148、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時，當(dāng)事人可以向仲裁機構(gòu)請求撤銷合同。

A.違反法律法規(guī)規(guī)定

B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益

C.以合法形式掩蓋非法目的

D.對方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】DCP6Y7I5P3I1X7X9HB6X1W5Y1Z5B10J10ZY2G3W8B5R2H2I10149、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時間是()之日。

A.進行工程竣工試驗

B.簽發(fā)接收證書

C.接收工程

D.工程竣工【答案】BCR5Z4Q3G7E2E10K1HC9E10Q3E9U1J6U4ZH2B6I3L7M9V4L1150、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時間已經(jīng)超過合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請復(fù)工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒有給出許可，承包商即可采取相應(yīng)的行動。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】BCQ10P1R4F1A7Y9T3HZ7O1M6I9H5V4K8ZC8U10G9Z6O4V5X5151、收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后，()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。

A.業(yè)主

B.評標(biāo)委員會

C.監(jiān)理工程師

D.監(jiān)理工程師代表【答案】ACV1U3X4G10Q1F10A1HM7J1H3Z2V5Z3S8ZV1Z2S10Q5P4X9R6152、在設(shè)備工程合同談判階段，雙方談判結(jié)果一般以()形式，形成書面文件。

A.技術(shù)資料

B.商務(wù)資料

C.合同專用條件

D.合同補遺【答案】DCE5R5A7W9P8T5Y7HK3F2M2A1S7Y5G3ZK4O10W6A8W8L1E10153、設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。

A.簽發(fā)初步驗收證書

B.啟動試車

C.性能驗收試驗

D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】ACU4U7Q9F6Y1S5E7HG5C2M9T3B2R2V3ZK4M7D5Z1Q8Y2M1154、設(shè)備工程項目合同體系分析的重點在于()。

A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)

B.檢核合同成立所必備的條款

C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)

D.設(shè)計特殊事件的處理機制【答案】ACE9T9O7T7G2T5Z10HP8V4R10L5W2M5R5ZW3I2F10O2G9D1A6155、下列關(guān)于訴訟時效的表述中，正確的是()。

A.訴訟時效期間從權(quán)利人的權(quán)利被侵害之日起算

B.權(quán)利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一

C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內(nèi)發(fā)生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行

D.訴訟時效中止的法定事由發(fā)生后，已經(jīng)過去的時效期間統(tǒng)歸無效【答案】CCT7X4P4F4P9S5V1HU4P1C2P2K9I9I3ZB6S7Z10N7M9B8X6156、在設(shè)備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設(shè)備監(jiān)理工程師處于()地位。

A.原告

B.第三人

C.證人

D.被告【答案】CCS4Z10B8L7T3H8C10HM2J10G5P6X5X8G10ZC9N9K8W3L4E9Y2157、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當(dāng)措施減少了損失，為此多支出了合理費用，該費用應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。

A.乙

B.甲

C.甲、乙共同

D.甲、乙按比例【答案】BCH8B3W3D2T10Q4T7HW10P2T6X6S3K3D2ZH5N4Q5L6F1Y7L6158、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說法，正確的是()。

A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)于1小時內(nèi)向本單位負責(zé)人報告

B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進行調(diào)查

C.該安全事故應(yīng)由總承包單位負責(zé)上報事故

D.負責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報告之日起30日內(nèi)作出批復(fù)【答案】CCJ1N9B8H10E10P6A8HY9V4R2U8E5Z9B8ZE6I4Z9Q8X4Y3S9159、下列單位可以作保證人的是()。

A.教育部直屬高校

B.醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院

C.社會團體

D.企業(yè)法人的子公司【答案】DCE8M4P5E3Q10F5Y9HH4R9P7V10C5P2P8ZH2S3H8I7T7G3M9160、承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前，按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補。

A.竣工時間

B.缺陷通知期期滿

C.頒發(fā)接收證書

D.保留金返還【答案】BCN6S1Q4N1Y8H1K5HU5T3T9K6Z7G6I2ZM7Y9I9J4Z1Y8F7161、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。

A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進行的調(diào)解

B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定

C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分

D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】BCP8C6K4L5R2B5H1HN10S3T6V5O10H9F1ZQ8F5H7U3G6T5H1162、在市場經(jīng)濟條件下，()是民法的主要調(diào)整對象。

A.財產(chǎn)關(guān)系

B.人身關(guān)系

C.支配關(guān)系

D.生產(chǎn)關(guān)系【答案】ACP6G1A3H4E10G7H1HV10W6U5D8E6R7V2ZD6W9R8D1B6I7H1163、在買賣合同中，當(dāng)事人約定檢驗期間的，買方應(yīng)當(dāng)在檢驗期間內(nèi)將標(biāo)的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。

A.視為數(shù)量和質(zhì)量符合約定

B.視為數(shù)量和質(zhì)量不符合約定

C.賣方可以行使催告權(quán)

D.視為賣方違約，追究違約責(zé)任【答案】ACF9L5Q3C6L4C3Q4HL3W8C10T6M5B5P4ZW10Y3I3J3I6P5I2164、與邀請招標(biāo)相比，公開招標(biāo)的特有程序有()。

A.資格預(yù)審

B.資格后審

C.特別審查

D.現(xiàn)場踏勘【答案】ACE5C10E3X9G8Z7W7HP8T3Q10D8G8R5C1ZR7A5W5H2O6Q4N3165、下列與不可抗力相關(guān)的敘述，錯誤的是()。

A.不可抗力是指不能預(yù)見、不可避免并不能克服的客觀情況

B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責(zé)任責(zé)任

C.當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，也可根據(jù)情況部分免除責(zé)任

D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】CCA9N3O7W6N7A7X7HN5U2E10B6J5T4Q1ZG6Z5S1F8D1K9C5166、交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定，當(dāng)采購方不同意接收時，由供貨方負責(zé)()。

A.包換

B.保修

C.包修

D.包修或包換【答案】DCW9U7G8M6X4M8P7HZ7I2H1Z1W4L2O8ZI1S9X6N9E10D10R2167、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。

A.要約邀請

B.要約

C.再要約

D.承諾【答案】ACI7C1K7B2L2B4S10HE8H8T5X1O6P1R10ZK10R3V3C4Z9L10U10168、根據(jù)《仲裁法》，仲裁裁決發(fā)生法律效力的時間是()。

A.自仲裁裁決作出之日起10日內(nèi)

B.自仲裁裁決作出之日起15日內(nèi)

C.仲裁裁決作出之日

D.仲裁裁決送達之日【答案】CCA10Z6Z6J6F2P4M10HE4W3V1F3N6R2I7ZS4L6L10X6P3A4D2169、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內(nèi)。

A.工程師簽發(fā)接收證書后的14

B.業(yè)主接收工程后的21

C.缺陷通知期屆滿后的14

D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】DCJ8T3D8R10T10Z7R5HA8E3M2D6B9B10M3ZG9Y6B2H8Z6G6C10170、由于業(yè)主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權(quán)獲得的補償是()。

A.竣工時間

B.費用

C.費用和利潤

D.竣工時間、費用和利潤【答案】CCA1G3Z5P7K9U1U3HG2D5P1T2M4L5P3ZG7Z10M6E6V2F6Y10171、根據(jù)《建筑法》，除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。

A.建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

B.工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

C.建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門

D.工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門【答案】BCP4V10V5L9K9F1B6HM4U4Y2T8D9L7D1ZE2C6E5V6S8D1S5172、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。

A.承包商

B.項目經(jīng)理

C.工程師

D.工程師代表【答案】ACR9R4N4P2Z8B2U4