2023年監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制自我提分評(píng)估(附答案)單選題（共100題）1、節(jié)點(diǎn)時(shí)間參數(shù)是以節(jié)點(diǎn)為對(duì)象計(jì)算的。節(jié)點(diǎn)是工序的連接點(diǎn)，表示其前面工作的結(jié)束和后面工作的開始，所以節(jié)點(diǎn)時(shí)間參數(shù)是工作持續(xù)時(shí)間的開始或結(jié)束時(shí)刻的瞬間。下列選項(xiàng)為節(jié)點(diǎn)時(shí)間參數(shù)的是（）。A.節(jié)點(diǎn)的最早必須實(shí)現(xiàn)時(shí)間B.節(jié)點(diǎn)的最遲實(shí)現(xiàn)時(shí)間C.節(jié)點(diǎn)的最早可能實(shí)現(xiàn)時(shí)間D.節(jié)點(diǎn)的最早實(shí)現(xiàn)時(shí)間【答案】C2、軟土地區(qū)路基真空預(yù)壓、真空堆載聯(lián)合預(yù)壓施工，真空表測(cè)頭應(yīng)埋埋設(shè)于砂墊層中間，每塊加固區(qū)應(yīng)不少于（）個(gè)真空度測(cè)點(diǎn)。A.2B.3C.5D.6【答案】A3、若甲路段瀝青混凝土面層的摩擦系數(shù)算術(shù)平均值為55.2（擺值），標(biāo)準(zhǔn)偏差為4.13（擺值）；乙路段的摩擦系數(shù)算術(shù)平均值為60.8（擺值），標(biāo)準(zhǔn)偏差為4.27（擺值）。則這兩個(gè)路段面層抗滑穩(wěn)定性比較結(jié)果，正確的是（）。A.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性比乙路段好B.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性比乙路段差C.甲路段面層抗滑穩(wěn)定性與乙路段相同D.無(wú)法比較這兩路段面層抗滑穩(wěn)定性的優(yōu)劣【答案】B4、某工程某月完成工作應(yīng)支付1000萬(wàn)元工程款，此期間材料費(fèi)上漲30%，材料費(fèi)占比為20%，該月應(yīng)支付工程款為（）萬(wàn)元。A.1000B.1100C.1060D.1300【答案】C5、橋梁工程原材料中的鋼筋在工地存放時(shí)，應(yīng)按不同品種、規(guī)格，分批分別堆置整齊，不得混雜，并應(yīng)設(shè)立識(shí)別標(biāo)志，存放的時(shí)間不宜超過(guò)（）個(gè)月。A.1B.2C.3D.6【答案】D6、交通運(yùn)輸主管部門在15天內(nèi)未對(duì)備案的項(xiàng)目交工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告提出異議，項(xiàng)目法人可開放交通進(jìn)入試運(yùn)營(yíng)期。試運(yùn)營(yíng)期不得超過(guò)（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C7、監(jiān)理工程師應(yīng)要求對(duì)導(dǎo)線樁點(diǎn)進(jìn)行不定期檢查和定期復(fù)測(cè)，復(fù)測(cè)周期應(yīng)不超過(guò)（）。A.3個(gè)月B.6個(gè)月C.9個(gè)月D.12個(gè)月【答案】B8、施工單位年度施工產(chǎn)值估計(jì)為17000萬(wàn)元，需要配備（）名專職安全生產(chǎn)管理人員。A.2B.3C.4D.5【答案】C9、下列費(fèi)用屬于價(jià)差預(yù)備費(fèi)的是（）。A.人工費(fèi)因政策原因上漲費(fèi)用B.設(shè)備規(guī)格型號(hào)改變?cè)黾拥馁M(fèi)用C.材料貨源變更增加的費(fèi)用D.運(yùn)輸距離改變?cè)黾拥馁M(fèi)用【答案】A10、企業(yè)待崗、轉(zhuǎn)崗、換崗的職工，在重新上崗前，應(yīng)接受一次安全培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于（）。A.20學(xué)時(shí)B.10學(xué)時(shí)C.40學(xué)時(shí)D.15學(xué)時(shí)【答案】A11、在澆筑混凝土前，應(yīng)沿施工縫位置鋪設(shè)背貼式止水帶，止水帶中線應(yīng)與施工縫重合，止水帶兩邊應(yīng)與防水板焊接密實(shí)位置偏差應(yīng)不大于（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B12、監(jiān)理機(jī)構(gòu)編制的支付證書，未經(jīng)（）簽字建設(shè)單位不得向施工單位支付工程款。A.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B.總監(jiān)理工程師C.駐地監(jiān)理工程師D.設(shè)計(jì)單位駐地代表【答案】B13、橋梁基礎(chǔ)混凝土承臺(tái)、墩臺(tái)施工，澆筑混凝土?xí)r，串筒、溜槽等的布置應(yīng)方便攤鋪和振搗，并應(yīng)明確劃分工作區(qū)域?；炷翝仓瓿珊?，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)時(shí)間不得少于（）。A.3dB.7dC.14dD.28d【答案】B14、某工程有5個(gè)施工過(guò)程，分4個(gè)施工段組織固定節(jié)拍流水施工，流水節(jié)拍為2天。則流水施工工期為（）天。A.12B.14C.16D.18【答案】C15、草擬施工總進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，施工總進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)按照全工地流水作業(yè)方式進(jìn)行安排，全工地流水作業(yè)安排應(yīng)以（）的工程項(xiàng)目為主導(dǎo)。A.工程技術(shù)復(fù)雜、工期長(zhǎng)B.工程量大、工程技術(shù)相對(duì)簡(jiǎn)單C.工程造價(jià)大、工期長(zhǎng)D.工程量大、工期長(zhǎng)【答案】D16、竣工驗(yàn)收中，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)工程質(zhì)量鑒定得分權(quán)值為（）。A.0.5B.0.6C.0.7D.0.8【答案】B17、按照工程項(xiàng)目的性質(zhì)、施工條件的不同和工期要求不同，確定工程項(xiàng)目的施工持續(xù)時(shí)間的方法不包括（）。A.根據(jù)施工單位現(xiàn)有的人工、船機(jī)數(shù)量以及流水段工作面的大小安排，計(jì)算施工過(guò)程的作業(yè)時(shí)間B.根據(jù)工期要求確定作業(yè)人數(shù)和船機(jī)臺(tái)數(shù)C.由于采用新技術(shù)、新工藝而缺乏定額，或者由于影響施工的因素復(fù)雜使得工作時(shí)間為不確定時(shí)，通常采用三時(shí)估計(jì)法估計(jì)工程項(xiàng)目的持續(xù)時(shí)間D.根據(jù)社會(huì)平均生產(chǎn)水平預(yù)估工期【答案】D18、公路工程施工階段監(jiān)理的起止時(shí)間為（）。A.監(jiān)理合同簽訂之日至工程竣工之日B.監(jiān)理合同簽訂之日至工程交工驗(yàn)收申請(qǐng)受理之日C.合同工程開工之日至工程竣工之日D.合同工程開工之日至工程交工驗(yàn)收申請(qǐng)受理之日【答案】D19、施工過(guò)程中，應(yīng)對(duì)控制網(wǎng)（點(diǎn)）進(jìn)行不定期的檢測(cè)和定期復(fù)測(cè)，定期復(fù)測(cè)周期不應(yīng)超過(guò)（）。A.3個(gè)月B.4個(gè)月C.5個(gè)月D.6個(gè)月【答案】D20、下列不屬于斜拉橋主梁施工監(jiān)控的主要內(nèi)容的是（）。A.變形B.應(yīng)力C.強(qiáng)度D.溫度【答案】C21、施工單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位應(yīng)按（）的工程項(xiàng)目劃分進(jìn)行工程質(zhì)量的檢驗(yàn)和評(píng)定。A.相同B.不同C.類似D.部分相同【答案】A22、總體、年度安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃收悉后（）天內(nèi)批復(fù)。A.1B.3C.5D.7【答案】D23、下列事故報(bào)告中，屬于漏報(bào)的是（）。A.快報(bào)表報(bào)送超過(guò)規(guī)定時(shí)限B.快報(bào)表和月報(bào)表因過(guò)失未填寫報(bào)送有關(guān)重要項(xiàng)目的C.故意不屬實(shí)上報(bào)有關(guān)重要內(nèi)容，經(jīng)查證屬實(shí)的D.故意隱瞞已發(fā)生的事故，經(jīng)查證屬實(shí)的【答案】B24、（）作為開展監(jiān)理工作的總目標(biāo)，或稱綜合目標(biāo)、終極目標(biāo)、提升性目標(biāo)。A.建設(shè)平安百年品質(zhì)工程B.建設(shè)高品質(zhì)工程C.建設(shè)智能化工程D.建設(shè)信息化工程【答案】A25、項(xiàng)目管理公司與項(xiàng)目發(fā)包人簽訂項(xiàng)目管理承包合同，代表發(fā)包人管理項(xiàng)目，將項(xiàng)目所有的設(shè)計(jì)、施工任務(wù)發(fā)包出去，施工單位與項(xiàng)目管理公司簽訂承包合同屬于哪一種模式（）。A.項(xiàng)目管理承包型B.項(xiàng)目管理咨詢型C.代建型D.項(xiàng)目總承包型【答案】A26、關(guān)于隧道洞內(nèi)防排水，（）在注漿段的注漿孔全部注完后，要進(jìn)行注漿效果檢查和評(píng)定，不合格者應(yīng)補(bǔ)鉆孔注漿。A.監(jiān)理工程師B.監(jiān)理員C.技術(shù)員D.技術(shù)主管【答案】A27、在項(xiàng)目的預(yù)可行性研究階段，是按項(xiàng)目的建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模等，估算建設(shè)項(xiàng)目所需要的投資額。其對(duì)投資估算精度的一般要求為誤差控制在（）以內(nèi)，因此，其可塑性是比較大的。A.±30%B.±20%C.±10%D.±25%【答案】A28、下列關(guān)于森林更新的原則和標(biāo)準(zhǔn)的表述中，不正確的有（）。A.人工促進(jìn)天然更新，補(bǔ)植.補(bǔ)播后的成活率和保存率達(dá)到人工更新的標(biāo)準(zhǔn)B.人工更新的當(dāng)年成活率應(yīng)當(dāng)不低于90%C.人工更新，3年后保存率應(yīng)當(dāng)不低于80%D.天然更新，每公頃皆伐跡地應(yīng)當(dāng)保留健壯目的樹種幼樹不少于6000株E.天然更新，每公頃皆伐跡地應(yīng)當(dāng)保留健壯目的幼苗不少于6000株，更新均勻度應(yīng)當(dāng)不低于60%【答案】B29、對(duì)有抗震設(shè)防要求的結(jié)構(gòu)，其鋼筋的強(qiáng)度和最大力下總伸長(zhǎng)率的實(shí)測(cè)值的規(guī)定，說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.鋼筋的抗拉強(qiáng)度實(shí)測(cè)值與屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值的比值不應(yīng)小于1.25B.鋼筋的抗壓強(qiáng)度實(shí)測(cè)值與屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值的比值不應(yīng)小于1.25C.鋼筋的屈服強(qiáng)度實(shí)測(cè)值與強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值的比值不應(yīng)大于1.30D.鋼筋的最大力下總伸長(zhǎng)率不應(yīng)小于9％【答案】B30、當(dāng)被評(píng)估項(xiàng)目含多個(gè)合同段時(shí)，總體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)由（）牽頭組織，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作仍由合同施工單位具體實(shí)施。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.設(shè)計(jì)單位D.咨詢公司【答案】A31、路基清表后填前壓實(shí)前，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)要求施工單位對(duì)路基基底的原狀土進(jìn)行取樣試驗(yàn)，每公里應(yīng)至少?。ǎ﹤€(gè)點(diǎn)，并應(yīng)根據(jù)土質(zhì)變化增加取樣點(diǎn)數(shù)。A.1B.2C.3D.5【答案】B32、《公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文件》（2018年版）通用合同條款規(guī)定，簽發(fā)缺陷責(zé)任期終止證書后，（）應(yīng)審核承包人提交的最終結(jié)清申請(qǐng)單。A.發(fā)包人B.監(jiān)理人C.設(shè)計(jì)人D.勘察人【答案】B33、單代號(hào)搭接網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中，關(guān)鍵線路的特點(diǎn)是線路上的（）。A.關(guān)鍵工作總時(shí)差之和最大B.工作時(shí)差之和最小但大于零C.工作有相干時(shí)差D.相鄰工作時(shí)間間隔為零【答案】D34、可使用粉煤灰填筑的路堤的是（）。A.一級(jí)公路下路床B.二級(jí)公路上路床C.二級(jí)公路下路床D.一級(jí)公路上路床【答案】C35、關(guān)于監(jiān)督施工單位按已批準(zhǔn)的施工方案組織中的專項(xiàng)安全施工方案實(shí)施的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程必須按照批準(zhǔn)的專項(xiàng)安全施工方案進(jìn)行施工B.在施工過(guò)程中需要對(duì)專項(xiàng)安全施工方案進(jìn)行修改的，必須報(bào)原批準(zhǔn)部門同意C.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案的實(shí)施進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查D.在施工過(guò)程中需要對(duì)專項(xiàng)安全施工方案進(jìn)行修改的，不得擅自修改【答案】C36、施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作費(fèi)用應(yīng)在項(xiàng)目（）中列支。A.管理費(fèi)B.措施費(fèi)C.安全生產(chǎn)費(fèi)用D.規(guī)費(fèi)【答案】C37、關(guān)于路堤填筑要求的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.每種填料的填筑層壓實(shí)后的連續(xù)厚度宜不小于500mmB.填方作業(yè)分段施工時(shí)，接頭部位如不能交替填筑，先填筑路段應(yīng)按1：1～1：1.2的坡度分層預(yù)留臺(tái)階C.應(yīng)水平分層、分段鋪料、分段整平、分層壓實(shí)D.碾壓原則為：先壓邊緣后壓中間，先慢后快，先振動(dòng)后靜壓【答案】D38、當(dāng)車輪行駛在路面上，整個(gè)水泥混凝土路面會(huì)起抵抗作用，不使路面產(chǎn)生較大的彎曲變形，當(dāng)車輪駛過(guò)后又重新恢復(fù)原來(lái)的形狀。這種性質(zhì)的路面，又稱為（）。A.剛性路面B.強(qiáng)性路面C.硬性路面D.抗壓性路面【答案】A39、在進(jìn)行項(xiàng)目敏感性分析時(shí)，最基本的項(xiàng)目效益指標(biāo)指標(biāo)是（）A.折現(xiàn)率B.內(nèi)部收益率C.凈現(xiàn)值D.凈年值【答案】B40、下列工作內(nèi)容中，屬于進(jìn)度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)過(guò)程的是（）。A.分析產(chǎn)生進(jìn)度偏差的原因B.定期召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議C.采取進(jìn)度調(diào)整措施D.分析偏差對(duì)后續(xù)工作和總工期的影響【答案】B41、某土方開挖設(shè)計(jì)量10萬(wàn)m3，單價(jià)60元/m3，當(dāng)結(jié)算量超過(guò)20%時(shí)，單價(jià)按0.9倍結(jié)算，結(jié)算量是15萬(wàn)m3，最終結(jié)算價(jià)為（）萬(wàn)元。A.700B.800C.882D.900【答案】C42、雨期開挖巖石路基，爆破的炮眼宜（）設(shè)置。A.向上傾斜30°B.向下傾斜30°C.水平D.垂直【答案】C43、摻灰處理膨脹土?xí)r，若土的天然含水率偏高，宜采用生石灰粉處置，摻石灰宜分兩次進(jìn)行。拌和深度應(yīng)達(dá)到該層底部，拌和后的土塊粒徑應(yīng)小于（）mm。A.35B.36.5C.37.5D.38【答案】C44、下列不屬于施工進(jìn)度分析步驟的是（）。A.工程進(jìn)度分析前的準(zhǔn)備B.找出工程完成情況差的原因C.進(jìn)行因素分析，找出影響最重要的因素D.提出建議和結(jié)論【答案】A45、下列不屬于施工試驗(yàn)路段總結(jié)中的壓實(shí)工藝主要參數(shù)的是（）。A.松鋪厚度B.壓實(shí)機(jī)械規(guī)格C.壓實(shí)度D.最佳含水率【答案】C46、水下混凝土應(yīng)采用導(dǎo)管法灌注。單元槽段長(zhǎng)度小于（）時(shí)，可采用1根導(dǎo)管灌注。A.3mB.4mC.5mD.6m【答案】B47、下列關(guān)于安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.是構(gòu)筑防范生產(chǎn)安全事故的兩道防火墻B.第一道是管風(fēng)險(xiǎn)C.第二道是控風(fēng)險(xiǎn)D.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理共同構(gòu)建起預(yù)防事故發(fā)生的雙重機(jī)制【答案】C48、根據(jù)《公路工程建設(shè)項(xiàng)目概算預(yù)算編制辦法》（JTG3830—2018），直接費(fèi)中人工費(fèi)是指用于支付（）的各項(xiàng)費(fèi)用。A.施工現(xiàn)場(chǎng)所有人員B.從事建筑安裝工程施工生產(chǎn)的管理人員C.材料采購(gòu)及保管人員D.從事建筑安裝工程施工的生產(chǎn)工人【答案】D49、關(guān)于挖孔樁施工的說(shuō)法，正確的是（）。A.孔口處應(yīng)設(shè)置高出地面不小于300mm的護(hù)圈B.挖孔施工時(shí)，相鄰兩樁孔可同時(shí)開挖C.采用混凝土護(hù)壁支護(hù)的樁孔，全部挖完后再護(hù)壁D.樁孔直徑應(yīng)符合設(shè)計(jì)規(guī)定，孔壁支護(hù)可以占用樁徑尺寸【答案】A50、見證取樣是對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)工地試驗(yàn)室不能試驗(yàn)檢測(cè)的工程材料，在（）人員的見證下，由（）現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員進(jìn)行取樣送樣至有檢測(cè)資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測(cè)的監(jiān)督行為。A.施工，施工單位B.監(jiān)理，監(jiān)理單位C.施工，監(jiān)理單位D.監(jiān)理，施工單位【答案】D51、投資項(xiàng)目決策分析與評(píng)價(jià)中一般僅進(jìn)行（）。A.盈利能力分析B.償債能力分析C.線性盈虧平衡分析D.非線性盈虧平衡分析【答案】C52、目標(biāo)控制活動(dòng)和計(jì)劃的實(shí)施都是由人來(lái)控制實(shí)現(xiàn)的，而合理、有效的組織機(jī)構(gòu)是目標(biāo)控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.組織因素C.流程因素D.職責(zé)安排因素【答案】A53、下列關(guān)于稅金的計(jì)算公式中，正確的是（）。A.稅金=（直接費(fèi)＋措施費(fèi)＋企業(yè)管理費(fèi)）×建筑業(yè)增值稅稅率B.稅金=（直接費(fèi)＋措施費(fèi)＋企業(yè)管理費(fèi)＋規(guī)費(fèi)）×建筑業(yè)增值稅稅率C.稅金=（直接費(fèi)＋設(shè)備購(gòu)置費(fèi)+措施費(fèi)＋企業(yè)管理費(fèi)＋規(guī)費(fèi)）×建筑業(yè)增值稅稅率D.稅金=（直接費(fèi)＋設(shè)備購(gòu)置費(fèi)＋措施費(fèi)＋企業(yè)管理費(fèi)＋規(guī)費(fèi)+利潤(rùn)）×建筑業(yè)增值稅稅率【答案】D54、脹縫傳力桿應(yīng)在一端設(shè)置鍍鋅鋼管帽或塑料套筒，套帽厚度不應(yīng)小于2.0mm，并應(yīng)密封不透水，套帽長(zhǎng)度宜為（），套帽內(nèi)活動(dòng)空隙的長(zhǎng)度宜為（）。A.100mm、30mmB.80mm、30mmC.100mm、50mmD.80mm、50mm【答案】A55、路面基層施工時(shí)，石灰穩(wěn)定材料或石灰粉煤灰穩(wěn)定材料層宜在當(dāng)天碾壓完成，最長(zhǎng)不應(yīng)超過(guò)（）d。A.3B.4C.5D.6【答案】B56、關(guān)于煤矸石路堤的填筑施工說(shuō)法不正確的是（）。A.來(lái)源不同的煤矸石填料，性能相差大時(shí)，應(yīng)分段填筑B.未經(jīng)充分氧化與陳化的煤矸石，用于路堤填筑時(shí)應(yīng)采取封閉措施C.每填筑2－3m應(yīng)設(shè)置300mm厚的細(xì)粒土隔離層，路堤頂面應(yīng)進(jìn)行封閉處理D.當(dāng)煤矸石填料粒徑大時(shí)，施工控制及壓實(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)可參照土石路堤【答案】D57、直接經(jīng)濟(jì)損失1500萬(wàn)元的安全事故等級(jí)是（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C58、下列屬于施工進(jìn)度控制措施中合同措施的是（）。A.審查承包人的施工技術(shù)方案，使承包人在合理的狀態(tài)下施工。B.建立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，采用信息化施工管理手段，對(duì)工程進(jìn)度實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。C.編制進(jìn)度控制工作細(xì)則，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員有的放矢地實(shí)施進(jìn)度控制D.加強(qiáng)工程延期和索賠管理【答案】D59、對(duì)于橋涵構(gòu)造物的臺(tái)背回填，其實(shí)測(cè)項(xiàng)目包括壓實(shí)度和填土長(zhǎng)度。分層壓實(shí)厚度宜不大于（），壓實(shí)度應(yīng)不小于（），填筑長(zhǎng)度應(yīng)不小于設(shè)計(jì)值。A.100mm，95%B.100mm，96%C.150mm，95%D.150mm，96%【答案】D60、臺(tái)背與墻背填筑施工時(shí)，二級(jí)及二級(jí)以上公路應(yīng)按設(shè)計(jì)做好過(guò)渡段，過(guò)渡段路堤壓實(shí)度應(yīng)不小于（）%。A.94B.95C.96D.97【答案】C61、防水層鋪設(shè)施工，鋪掛的固定點(diǎn)間距（）。A.拱部宜為0.5~0.7mB.側(cè)墻宜為0.5~0.7mC.拱部宜為0.7~1.0mD.在凸處適當(dāng)加密固定點(diǎn)【答案】A62、某企業(yè)年初從金融機(jī)構(gòu)借款3000萬(wàn)元，月利率1％，按季復(fù)利計(jì)息，年末一次性還本付息，則該企業(yè)年末需要向金融機(jī)構(gòu)支付的利息為（）萬(wàn)元。A.360.00B.363.61C.376.53D.380.48【答案】C63、安全生產(chǎn)條件是公路水運(yùn)工程項(xiàng)目開工應(yīng)當(dāng)具備法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、滿足合同約定的基礎(chǔ)條件，不得有不符合項(xiàng)。其中安全生產(chǎn)條件由（）組成。A.2B.3C.4D.1【答案】A64、隧道凍害的現(xiàn)象與危害不包括的是（）。A.襯砌凍脹開裂B.襯砌結(jié)構(gòu)的失穩(wěn)破壞C.降低襯砌結(jié)構(gòu)的安全可靠性D.隧道的襯砌和設(shè)備會(huì)受到浸蝕【答案】D65、關(guān)于簽認(rèn)安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用清單中，安全生產(chǎn)專項(xiàng)費(fèi)用計(jì)量支付的工作職責(zé)，施工單位提交計(jì)量申請(qǐng)后（）天內(nèi)完成審查、審批工作。A.3B.5C.7D.14【答案】C66、瀝青路面常見質(zhì)量問(wèn)題中，按損壞程度判斷縱向裂縫時(shí)，輕度應(yīng)為主要裂縫寬度小于或等于（）。A.2mmB.3mmC.5mmD.10mm【答案】B67、當(dāng)在使用中對(duì)水泥質(zhì)量有懷疑或水泥出廠超過(guò)（）個(gè)月（快硬硅酸鹽水泥超過(guò)（）個(gè)月）時(shí)，應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并按復(fù)驗(yàn)結(jié)果使用。A.3，2B.3，1C.5，3D.5，2【答案】B68、路基填筑工程或改河、改渠、改路填筑工程中，當(dāng)填料中石料含量（）時(shí)，應(yīng)按利用土方算。A.小于30%B.大于70%C.大于30%、小于70%D.大于30%【答案】A69、路基挖至路床頂面以上（）時(shí)，完成臨時(shí)排水溝后應(yīng)停止開挖，待冬期過(guò)后再進(jìn)行施工。A.0.5mB.0.8mC.1mD.1.2m【答案】C70、（）作為開展監(jiān)理工作的總目標(biāo)，或稱綜合目標(biāo)、終極目標(biāo)、提升性目標(biāo)。A.建設(shè)平安百年品質(zhì)工程B.建設(shè)高品質(zhì)工程C.建設(shè)智能化工程D.建設(shè)信息化工程【答案】A71、隧道對(duì)向開挖的兩工作面相距達(dá)到（）倍隧道跨度時(shí)，兩端施工應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系、統(tǒng)一指揮，兩工作面不得同時(shí)起爆。A.2B.3C.4D.5【答案】C72、同步碎石封層施工，選擇代表性路段作為試驗(yàn)路段，長(zhǎng)度應(yīng)不小于（）。A.100mB.200mC.300mD.400m【答案】B73、少支架施工時(shí)，施工單位必須在卸架前取得（）后，方可卸架。A.監(jiān)理單位口頭同意B.總監(jiān)理工程師書面批準(zhǔn)C.監(jiān)理單位的書面批準(zhǔn)D.監(jiān)督部門的書面批準(zhǔn)【答案】C74、下列四種時(shí)差中，對(duì)緊前緊后工作均有影響的是（）。A.總時(shí)差B.局部時(shí)差C.相關(guān)時(shí)差D.獨(dú)立時(shí)差【答案】A75、一般而言工程項(xiàng)目的（）是最重要且最需要項(xiàng)目管理者注意的特性。A.目標(biāo)性B.一次性C.制約性D.時(shí)限性【答案】A76、根據(jù)規(guī)定，采用（）方式成交的，出讓人或轉(zhuǎn)讓人與受讓人應(yīng)當(dāng)根據(jù)成交確認(rèn)書簽訂礦業(yè)權(quán)出讓（轉(zhuǎn)讓）合同。A.招標(biāo)B.拍賣C.自行協(xié)議D.掛牌E.變賣【答案】A77、交通建設(shè)工程項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案中的項(xiàng)目總體預(yù)案由（）根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上制訂。A.施工單位B.建設(shè)單位C.設(shè)計(jì)單位D.監(jiān)理單位【答案】B78、混合料攤鋪應(yīng)保證足夠的厚度，碾壓成型后每層的攤鋪厚度宜不小于（），最大厚度宜不大于（）。A.160mm，200mmB.120mm，150mmC.100mm，200mmD.150mm，180mm【答案】A79、某建筑施工材料采購(gòu)原價(jià)為150元/t，運(yùn)雜費(fèi)為30元/t，運(yùn)輸損耗率為0.5％，采購(gòu)保管費(fèi)率為2％，則該材料的單價(jià)為（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A80、某工程有5個(gè)施工過(guò)程，劃分為4個(gè)施工段組織固定節(jié)拍流水施工，流水節(jié)拍為3d，施工過(guò)程之間的組織間歇合計(jì)為6d。該工程的流水施工工期是（）d。A.18B.24C.30D.36【答案】C81、安全系統(tǒng)工程是以（）為中心。A.預(yù)測(cè)和分析事故B.預(yù)測(cè)和預(yù)防事故C.識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)D.分析和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B82、“編制費(fèi)用監(jiān)理細(xì)則”屬于費(fèi)用監(jiān)理措施中的（）。A.組織措施B.合同措施C.經(jīng)濟(jì)措施D.技術(shù)措施【答案】A83、特別重大安全事故調(diào)查批復(fù)時(shí)限最長(zhǎng)為（）。A.15dB.30dC.45dD.60d【答案】D84、當(dāng)安全生產(chǎn)條件符合率在60%以下，應(yīng)（）。A.不扣分B.視情節(jié)扣除5～10分C.視情節(jié)扣除5～15分D.視情節(jié)扣除10～30分【答案】D85、某企業(yè)發(fā)行普通股正常市價(jià)為20元，估計(jì)年增長(zhǎng)率為10%，第一年預(yù)計(jì)發(fā)放股利1元，籌資費(fèi)用率為股票市價(jià)的12%。則新發(fā)行普通股的資金成本率為（）。A.11.36%B.13.33%C.15.56%D.15.68%【答案】D86、滑模攤鋪施工的水泥混凝土面層宜采用（）。A.引氣劑B.高效減水劑C.阻銹劑D.引氣高效減水劑【答案】D87、適用于巖層破碎，路塹邊坡較高，全部明挖可能引起坍塌，但拱腳巖層承載力較好的地段是（）。A.拱墻整體灌注法B.先墻后拱法C.先拱后墻法D.墻拱交替法【答案】C88、下列關(guān)于爆破施工的說(shuō)法中，正確的是（）。A.光面爆破的炮眼起爆順序是先引爆周邊眼，再引爆掏槽眼、輔助眼B.光面爆破應(yīng)根據(jù)圍巖特點(diǎn)合理選擇周邊孔間距、周邊孔的最大抵抗線C.爆破周邊眼的控制爆破施工應(yīng)采用光面爆破法D.周邊孔宜采用導(dǎo)爆索網(wǎng)絡(luò)同時(shí)起爆，不可分段起爆【答案】C89、指一定條件下易導(dǎo)致重大安全生產(chǎn)事故的風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)B.較大風(fēng)險(xiǎn)C.一般風(fēng)險(xiǎn)D.較小風(fēng)險(xiǎn)【答案】B90、關(guān)于關(guān)鍵工作和關(guān)鍵線路的說(shuō)法正確的是（）。A.關(guān)鍵線路上的工作全部是關(guān)鍵工作B.關(guān)鍵工作不能在非關(guān)鍵線路上C.關(guān)鍵線路上不允許出現(xiàn)虛工作D.關(guān)鍵線路上只有一條【答案】A91、一些工程缺陷可能涉及的技術(shù)領(lǐng)域較廣，甚至有時(shí)往往根據(jù)合同及規(guī)范也難以決策時(shí)，應(yīng)當(dāng)（）。A.試驗(yàn)驗(yàn)證B.定期觀測(cè)C.專家論證D.返工維修【答案】C92、噴射混凝土預(yù)防措施中，混凝土終凝（）后應(yīng)噴水養(yǎng)生，經(jīng)常保持其表面濕潤(rùn)，養(yǎng)生不得少于7d。A.1hB.2hC.3hD.4h【答案】B93、流水施工中，每一施工過(guò)程在單位時(shí)間內(nèi)所完成的工程量稱為（）。A.流水段B.流水強(qiáng)度C.流水節(jié)拍D.流水步距【答案】B94、施工組織往往以（）為最基本對(duì)象。A.動(dòng)作B.操作C.工序D.施工過(guò)程【答案】C95、注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員未執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)（）。A.5年內(nèi)不予注冊(cè)B.責(zé)令停止執(zhí)業(yè)3個(gè)月以上1年以下C.終身不予注冊(cè)D.依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任【答案】B96、某工程簽約合同價(jià)為1500萬(wàn)元，合同規(guī)定開工預(yù)付款數(shù)額為簽約合同價(jià)的10％，5月份完成200萬(wàn)元的工程內(nèi)容，且到該月時(shí)，累計(jì)支付工程金額為600萬(wàn)元。則該月應(yīng)扣回開工預(yù)付款的金額為（）萬(wàn)元。A.40B.30C.20D.10【答案】B97、監(jiān)理人收到進(jìn)度付款申請(qǐng)單后的（）天內(nèi)，發(fā)包人將進(jìn)度應(yīng)付款支付給承包人。不按期支付的，按項(xiàng)目專用條款數(shù)據(jù)表中約定的利率向承包人支付逾期付款違約金。A.7B.14C.21D.28【答案】D98、關(guān)于價(jià)格調(diào)整的合同規(guī)定，說(shuō)法不正確的是（）。A.價(jià)格調(diào)整公式中各可調(diào)因子、定值權(quán)重，以及基本價(jià)格指數(shù)及其來(lái)源由發(fā)包人在投標(biāo)函附錄價(jià)格指數(shù)和權(quán)重表中約定B.價(jià)格指數(shù)應(yīng)首先采用國(guó)家或?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）價(jià)格部門或統(tǒng)計(jì)部門提供的價(jià)格指數(shù)C.在計(jì)算調(diào)整差額日才得不到現(xiàn)行價(jià)格指數(shù)的，可暫用上一次價(jià)格指數(shù)計(jì)算D.合同中各可調(diào)因子的權(quán)重不能調(diào)整【答案】D99、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》相關(guān)條款規(guī)定，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，對(duì)負(fù)有責(zé)任的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位除要求其依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償?shù)蓉?zé)任外，由應(yīng)急管理部門依照下列規(guī)定處以罰款。發(fā)生一般事故的，處三十萬(wàn)元以上（）萬(wàn)元以下的罰款。A.三十B.四十C.五十D.一百【答案】D100、造成3人以上死亡（含失蹤），或危及3人以上生命安全屬于（）。A.Ⅰ級(jí)事故B.Ⅱ級(jí)事故C.Ⅲ級(jí)事故D.Ⅳ級(jí)事故【答案】C多選題（共50題）1、下列哪些行政法律文書，當(dāng)事人可以依法申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行？A.當(dāng)事人在法定期間內(nèi)未提起上訴的一審行政判決書B.當(dāng)事人已經(jīng)提起上訴，但在二審中又被準(zhǔn)予撤回上訴的一審行政判決書C.經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收的行政賠償調(diào)解書D.按照審判監(jiān)督程序作出的行政判決書【答案】ABC2、建筑安裝工程費(fèi)中的專項(xiàng)費(fèi)用包括（）。A.施工場(chǎng)地建設(shè)費(fèi)B.安全生產(chǎn)費(fèi)C.環(huán)保措施費(fèi)D.工程標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費(fèi)E.應(yīng)急管理費(fèi)【答案】AB3、下列屬于隧道施工中鉆爆法的是（）。A.蓋挖法B.礦山法C.新奧法D.淺埋暗挖法E.盾構(gòu)法【答案】BCD4、事故報(bào)告內(nèi)容包括（）。A.事故發(fā)生單位概況B.事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)以及事故現(xiàn)場(chǎng)情況C.事故的簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)D.事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)E.事故的等級(jí)【答案】ABCD5、高速公路防眩設(shè)施一般可以采用（）。A.防眩板B.防眩網(wǎng)C.綠植防眩D.波形梁護(hù)欄E.混凝土護(hù)欄【答案】ABC6、監(jiān)理人員在工程費(fèi)用支付中責(zé)任重大，為了做好這一工作，監(jiān)理人員必須遵循的基本原則有（）。A.必須以合同為依據(jù)B.必須遵循規(guī)定的程序C.必須以合同工程量進(jìn)行計(jì)量D.必須以工程計(jì)量為基礎(chǔ)E.必須準(zhǔn)確、及時(shí)【答案】ABD7、下列關(guān)于石灰穩(wěn)定材料路拌法施工的說(shuō)法正確的是（）。A.生石灰塊應(yīng)在使用前7～10d充分消解，消解后的石灰應(yīng)保持一定的濕度B.消石灰宜過(guò)10mm篩，并盡快使用C.被穩(wěn)定材料宜先攤平并用兩輪壓路機(jī)碾壓1～2遍，再人工攤鋪石灰D.用刮板將石灰均勻攤開，表面應(yīng)沒(méi)有空白位置E.細(xì)粒材料應(yīng)經(jīng)一夜悶料【答案】ACD8、噴射混凝土施工的關(guān)鍵項(xiàng)目是（）。A.噴射混凝土強(qiáng)度B.噴層厚度C.噴層與圍巖接觸狀況D.噴射面積E.噴射方式【答案】AC9、關(guān)于噴射混凝土作業(yè)的說(shuō)法正確的是（）。A.應(yīng)按初噴、復(fù)噴兩個(gè)階段進(jìn)行，復(fù)噴混凝土可分層多次施作B.應(yīng)分段、分片、分層按照由下而上的順序進(jìn)行噴射，拱部的混凝土噴射應(yīng)對(duì)稱進(jìn)行C.初噴混凝土厚度宜控制在20～50mm，巖面有較大凹洼時(shí)，可用初噴混凝土找平D.復(fù)噴的最小厚度不宜小于50mm，拱頂部位每次復(fù)噴厚度不宜大于80mm，邊墻部位每次復(fù)噴厚度不宜大于100mmE.后一層噴射混凝土應(yīng)在前一層混凝土終凝后進(jìn)行【答案】ABC10、橋梁附屬設(shè)施包括（）。A.伸縮縫B.支座系統(tǒng)C.橋面鋪裝D.橋跨結(jié)構(gòu)E.防撞欄桿【答案】AC11、關(guān)于橋梁墩臺(tái)混凝土澆筑的說(shuō)法，正確的有（）。A.插入式振動(dòng)器的移位間距應(yīng)不超過(guò)振動(dòng)器作用半徑的1.5倍，且插入下層混凝土中的深度宜為50～100mmB.每一振點(diǎn)的振搗延續(xù)時(shí)間宜為20～30sC.施工縫且宜留置在結(jié)構(gòu)受剪力和彎矩較小且便于施工的部位D.施工縫宜設(shè)置成斜向面E.新澆筑混凝土的強(qiáng)度達(dá)到2.5MPa之前，不得使其承受行人、運(yùn)輸工具、模板、支架及腳手架等荷載【答案】ABC12、冬季施工增加費(fèi)的內(nèi)容包括（）。A.因冬季施工所需增加的一切人工、機(jī)械與材料的支出B.因施工組織設(shè)計(jì)確定，需增加的一切保溫、加溫等有關(guān)支出C.清除工作地點(diǎn)的冰雪等與冬季施工有關(guān)的其他各項(xiàng)費(fèi)用D.施工機(jī)械所需修建的暖棚（包括拆、移），增加其他保溫設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用E.施工管理人員與施工作業(yè)人員取暖所需的支出【答案】ABCD13、新奧法的三大要素是（）。A.光面爆破B.噴錨支護(hù)C.超前支護(hù)D.監(jiān)控量測(cè)E.地表注漿【答案】ABD14、高速公路防眩設(shè)施一般可以采用（）。A.防眩板B.防眩網(wǎng)C.綠植防眩D.波形梁護(hù)欄E.混凝土護(hù)欄【答案】ABC15、事故致因系統(tǒng)涉及四個(gè)要素，通常稱“4M”要素，具體包括（）。A.人B.機(jī)器C.環(huán)境D.材料E.管理【答案】ABC16、施工安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)遵循動(dòng)態(tài)管理的原則，下列當(dāng)（）發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。A.設(shè)計(jì)方案B.工人人數(shù)C.施工隊(duì)伍D.施工方案E.水文地質(zhì)【答案】ACD17、公路上使用的通信管道材料包括（）。A.水泥管塊B.PVC管C.聚氯乙烯和聚乙烯材料管道D.高密度聚乙烯HDPE硅芯管E.鍍鋅鋼管【答案】ACD18、下列有關(guān)施工機(jī)械使用費(fèi)計(jì)算的表述中，正確的是（）。A.施工機(jī)械使用費(fèi)=工（機(jī)械臺(tái)班消耗量x機(jī)械臺(tái)班單價(jià)）+工程儀器儀表使用費(fèi)B.機(jī)械臺(tái)班單價(jià)由不變費(fèi)用、可變費(fèi)用和機(jī)上人工費(fèi)用組成C.工程儀器儀表使用費(fèi)是指機(jī)電工程施工作業(yè)所發(fā)生的儀器儀表使用費(fèi)D.可變費(fèi)用中的臺(tái)班人工費(fèi)工日單價(jià)與生產(chǎn)工人人工費(fèi)單價(jià)相同E.變費(fèi)用包括折舊費(fèi)、檢修費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、安拆輔助費(fèi)等【答案】ACD19、2013年3月，甲公司持一張丁公司應(yīng)向其支付102萬(wàn)元貨款的生效判決書、乙公司持一張丁公司應(yīng)向其支付98萬(wàn)元設(shè)備款的生效仲裁裁決書、丙公司持一張丁公司應(yīng)向其退還貨款66萬(wàn)元的生效判決書分別向甲區(qū)人民法院申請(qǐng)對(duì)丁公司強(qiáng)制執(zhí)行。此時(shí)，人民法院的下列哪些做法是錯(cuò)誤的？()A.各債權(quán)人對(duì)被執(zhí)行標(biāo)的物均無(wú)擔(dān)保物權(quán)的，按照申請(qǐng)執(zhí)行的先后順序受償B.各債權(quán)人對(duì)被執(zhí)行標(biāo)的物均無(wú)擔(dān)保物權(quán)的，按照?qǐng)?zhí)行法院采取執(zhí)行措施的先后順序受償C.各債權(quán)人對(duì)被執(zhí)行標(biāo)的物均無(wú)擔(dān)保物權(quán)的，按照各債權(quán)成立的先后順序受償D.各債權(quán)人對(duì)被執(zhí)行標(biāo)的物均無(wú)擔(dān)保物權(quán)的，按照法律文書生效的先后順序受償【答案】ACD20、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要由（）決定。A.暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的時(shí)間（T）B.風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性（L）C.風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)測(cè)性（Y）D.后果嚴(yán)重程度（C）E.風(fēng)險(xiǎn)的可轉(zhuǎn)移性（S）【答案】BD21、隧道洞門類型主要有（）。A.端墻式B.翼墻式C.環(huán)框式D.遮光式E.明洞式【答案】ABCD22、水泥混凝土路面其他類型路面相比，具有優(yōu)點(diǎn)有（）。A.強(qiáng)度高B.穩(wěn)定性好C.耐久性好D.能見度好E.沒(méi)有接縫【答案】ABCD23、下列關(guān)于人民法院與其他組織之間的受案范圍理解正確的有：()A.某市A區(qū)張某和李某因宅基地糾紛，張某向A區(qū)人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解，而李某不同意調(diào)解，向A區(qū)人民法院起訴，因?yàn)閺埬诚駻區(qū)人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解在先，對(duì)于李某的起訴，A區(qū)法院不應(yīng)當(dāng)受理B.北京市海淀區(qū)劉某與孔某因?yàn)槁男泻贤l(fā)生爭(zhēng)議，劉某按照合同中的仲裁條款向北京市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，而孔某怕仲裁對(duì)自己不利而向海淀區(qū)法院起訴，海淀區(qū)法院對(duì)于本案不應(yīng)受理C.胡某就職于廣東省番禺區(qū)某高新科技公司，因工資薪酬問(wèn)題與公司發(fā)生爭(zhēng)議，胡某向番禺區(qū)人民法院起訴，番禺區(qū)法院應(yīng)當(dāng)受理D.高某與孫某就收養(yǎng)子女問(wèn)題達(dá)成協(xié)議，并在協(xié)議中約定一旦事后發(fā)生爭(zhēng)議，由上海市仲裁委員會(huì)仲裁，后高某欲解除收養(yǎng)關(guān)系而向上海市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，孫某也向上海市某區(qū)法院起訴要求宣告仲裁協(xié)議無(wú)效，對(duì)于本案，該區(qū)法院可以受理【答案】BD24、對(duì)于路面基層（底基層）施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制，以下說(shuō)法正確的有（）。A.混合料拌和場(chǎng)的位置.拌和設(shè)備以及運(yùn)輸車輛能否滿足質(zhì)量要求及連續(xù)施工的要求B.混合料配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)報(bào)告，檢查原材料的試驗(yàn)結(jié)果及混合料的擊實(shí)試驗(yàn).承載比.抗壓強(qiáng)度的試驗(yàn)結(jié)果C.在正式開工前至少一個(gè)月，承包人應(yīng)在監(jiān)理工程師批準(zhǔn)的地點(diǎn)自費(fèi)鋪筑一段面積為400～600m2的基層（底基層）試驗(yàn)路段D.檢驗(yàn)承包人提出施工方案和施工方法的適用性E.承包人應(yīng)提供用于試驗(yàn)路段的原材料.混合料組成設(shè)計(jì)，以及備料.拌和.攤鋪.碾壓.養(yǎng)生設(shè)備一覽表和施工程序.施工工藝及操作計(jì)劃等詳細(xì)書面說(shuō)明，并報(bào)總監(jiān)理工程師審核批準(zhǔn)【答案】ABD25、關(guān)于施工準(zhǔn)備階段安全監(jiān)理，審查施工單位安全生產(chǎn)管理體系的說(shuō)法，正確的有（）。A.將檢查結(jié)果向建設(shè)單位報(bào)備B.在施工單位提交交底核查申請(qǐng)后7天內(nèi)完成檢查工作C.檢查施工現(xiàn)場(chǎng)各種安全標(biāo)志和臨時(shí)設(shè)施的設(shè)置D.檢查、督促施工單位與分包單位之間簽訂施工安全生產(chǎn)協(xié)議書E.檢查施工單位安全技術(shù)措施或文明施工措施費(fèi)用的使用計(jì)劃【答案】ACD26、施工單位應(yīng)進(jìn)行路基填筑試驗(yàn)路段的包括（）。A.二級(jí)及二級(jí)以上公路的路堤B.填石路堤C.土石路堤D.土方路堤E.特殊填料路堤【答案】ABC27、在合同支付項(xiàng)目中，發(fā)包人先支付給承包人，在一定期間又要扣回的款項(xiàng)包括（）。A.索賠費(fèi)用B.逾期付款違約金C.開工預(yù)付款D.質(zhì)量保證金E.材料、設(shè)備預(yù)付款【答案】C28、擋土墻中鋼筋的工程量不另行計(jì)量的有（）。A.固定鋼筋的材料B.定位架立鋼筋C.鋼筋接頭D.錨桿E.拉桿【答案】ABC29、下列關(guān)于路面基層施工交通管制說(shuō)法正確的有（）。A.正式施工前宜建好施工便道B.對(duì)高速公路和一級(jí)公路，無(wú)施工便道時(shí)不應(yīng)施工C.無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料養(yǎng)護(hù)期間，小型車輛和灑水車的行駛速度應(yīng)小于30km/hD.級(jí)配碎石、級(jí)配礫石基層未做透層瀝青或鋪設(shè)封層前，可開放部分交通E.無(wú)法安排施工便道而需要車輛通行時(shí)，應(yīng)合理安排施工工序，保障7～15d的養(yǎng)護(hù)期【答案】AB30、隧道的量測(cè)項(xiàng)目分為必測(cè)和選測(cè)項(xiàng)目，下列屬于必測(cè)項(xiàng)目的是（）。A.洞內(nèi)外觀察B.周邊位移C.拱頂下沉D.圍巖壓力E.錨桿軸力【答案】ABC31、以下各選項(xiàng)，其中說(shuō)法不正確的是：A.馮某與李某簽訂了借款協(xié)議，并將協(xié)議書經(jīng)公證處公證。公證書上寫明：如果債務(wù)人不履行義務(wù)，屆時(shí)可申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。合同簽訂后，馮某如實(shí)履行了合同義務(wù)。但是，到了還款期，李某卻沒(méi)有還款。那么馮某以李某未履行合同義務(wù)為由，可以向李某住所地人民法院申請(qǐng)執(zhí)行該協(xié)議B.劉某訴張某一案經(jīng)B市H區(qū)人民法院一審終結(jié)，判決張某賠償劉某人民幣3900元。張某不服判決，向B市中級(jí)人民法院提起上訴，二審人民法院經(jīng)過(guò)審理，駁回了張某的上訴。經(jīng)查，劉某居住在D市X區(qū)，張某在B市C區(qū)的銀行有存款4000元。則本案的執(zhí)行人民法院是B市中級(jí)人民法院C.甲市人民法院依法執(zhí)行該市商標(biāo)管理局作出的行政處罰決定，經(jīng)查明，被執(zhí)行人金勝公司的財(cái)產(chǎn)在乙市，則甲市人民法院應(yīng)當(dāng)請(qǐng)求乙市人民法院的上級(jí)人民法院指定其執(zhí)行，而不能直接委托乙市人民法院執(zhí)行D.甲乙兩個(gè)公司因合同糾紛，到某仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。裁決后，如果甲不履行仲裁裁決，那么乙可以向仲裁委員會(huì)所在地的人民法院申請(qǐng)執(zhí)行【答案】BCD32、下列說(shuō)法中，關(guān)于噴射混凝土正確的是（）。A.噴射方式分為干式與濕式兩種B.每次噴射作業(yè)前或作業(yè)期間，要檢查使用材料C.檢查噴射機(jī)械配套情況和實(shí)際功效，進(jìn)行必要的試噴D.噴混凝土終凝后3h起，開始灑水養(yǎng)護(hù)E.養(yǎng)護(hù)時(shí)間不應(yīng)少于7d【答案】BC33、甲公司向乙公司購(gòu)買了五萬(wàn)元的蘋果，甲公司以乙公司提供的蘋果不符合約定為由拒絕付款。為此，乙公司向法院申請(qǐng)支付令，要求甲公司支付貨款。在支付令異議期間，甲公司既不提出異議又不履行義務(wù)，而是向另一法院提起訴訟，要求退貨。下列說(shuō)法中哪些是不正確的？A.甲公司的起訴行為使支付令失去效力B.甲公司的起訴行為不能阻止支付令的效力C.甲公司的起訴行為產(chǎn)生債務(wù)人異議的法律后果D.甲公司起訴后，受理支付令申請(qǐng)的法院應(yīng)裁定終結(jié)督促程序【答案】ACD34、對(duì)于因人民法院行使審判監(jiān)督權(quán)啟動(dòng)的再審，下列說(shuō)法不正確的是：A.作出原審生效判決的法院，如果發(fā)現(xiàn)該判決確有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)提交本法院院長(zhǎng)決定是否再審B.作出原審生效判決法院的院長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)判決確有錯(cuò)誤，可立即裁定中止原判決的執(zhí)行，并決定再審C.省高級(jí)人民法院有權(quán)對(duì)省內(nèi)任何一個(gè)縣人民法院作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決，確實(shí)存在錯(cuò)誤的，提起審判監(jiān)督程序D.省內(nèi)某縣人民法院作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決，該省高級(jí)人民法院認(rèn)為該判決確有錯(cuò)誤，要進(jìn)行提審，此時(shí)，省高院必須裁定中止原判決、裁定的執(zhí)行【答案】ABD35、下列有關(guān)雙代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)與關(guān)鍵線路關(guān)系的表述中，正確的是（）。A.關(guān)鍵線路上的節(jié)點(diǎn)稱為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)B.關(guān)鍵工作兩端的節(jié)點(diǎn)必為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)C.兩端為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的工作不一定是關(guān)鍵工作D.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的最遲時(shí)間與最早時(shí)間的差值最小E.由關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)組成的線路一定是關(guān)鍵線路【答案】ABCD36、按密實(shí)類型分，瀝青混合料可分為（）。A.密級(jí)配瀝青混凝土混合料B.開級(jí)配瀝青混合料C.半開級(jí)配瀝青混合料D.間斷級(jí)配瀝青混合料E.懸浮密實(shí)結(jié)構(gòu)混合料【答案】ABCD37、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定施工單位應(yīng)當(dāng)具備安全生產(chǎn)條件。同時(shí)