第24頁共24頁裝飾工程承攬合?同范文發(fā)包方?：_____有?限公司（以下簡(jiǎn)?稱甲方）承包?方：_____?（以下簡(jiǎn)稱乙方?）經(jīng)雙方協(xié)商?一致，甲方將_?____羽毛球?館附二樓裝修工?程以包工包料的?方式承包給乙方?。根據(jù)《___?__》等相關(guān)規(guī)?定，雙方本著平?等，互利的原則?，特訂立此合同?，雙方共同遵守?，具體條款如下?：一、工程概?況1、合同名?稱：_____?公司二樓裝飾?2、合同內(nèi)容：?包工包料裝修（?甲方按工程預(yù)算?總造價(jià)的30%?加3000元抽?取后，承包給乙?方施工）3、?工程標(biāo)準(zhǔn)：符合?國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。?4、工程地點(diǎn)?：_____羽?毛球館附二樓?5、承包方式：?包工包料（主料?由甲方選定乙方?購買）。二、?質(zhì)量技術(shù)要求?乙方按甲方要求?及國家有關(guān)施工?驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量?評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施?工，完工后要達(dá)?到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)?，甲方據(jù)此驗(yàn)收?。（以效果圖為?準(zhǔn)）三、工程?價(jià)款合同總造?價(jià)：（大寫）（?￥：____元?），本工程總價(jià)?款已包含材料費(fèi)?、人工費(fèi)、運(yùn)輸?費(fèi)、垃圾清理費(fèi)?、電費(fèi)、相關(guān)稅?費(fèi)等達(dá)到甲方驗(yàn)?收要求的費(fèi)用，?地磚、地板主材?料費(fèi)用也包含在?內(nèi)，但為了保證?質(zhì)量，由甲方選?定乙方購買。若?施工工程合同外?變更和增加項(xiàng)目?內(nèi)容產(chǎn)生的費(fèi)用?，由雙方協(xié)商達(dá)?成一致執(zhí)行。?四、工期要求?____年__?__月____?日至____年?____月__?__日。乙方必?須按此合同簽訂?的工期完成施工?。每延誤一天，?扣乙方合同總價(jià)?款的2%為違約?金，并依此累計(jì)?。由于不可抗力?造成不能施工，?工期可適當(dāng)順延?（以甲方簽字為?準(zhǔn)）。五、付?款方式裝修主?材到場(chǎng)后，甲方?支付乙方總工程?款的40%，裝?修工程完工經(jīng)甲?方竣工驗(yàn)收合格?后，付至裝修工?程總價(jià)款的95?%，余5%為質(zhì)?保金，一年后無?質(zhì)量問題付清。?六、雙方的權(quán)?利和義務(wù)（一?）甲方權(quán)利和義?務(wù)：由于甲方?原因造成停工而?終止合同時(shí)，甲?方應(yīng)按乙方所完?成的工作量支付?實(shí)際工程費(fèi)。?（二）乙方權(quán)利?和義務(wù)：1、?乙方按甲方施工?要求施工。（并?幫助甲方解決與?本工程相關(guān)問題?，達(dá)到甲方施工?驗(yàn)收要求）。?2、若本工程達(dá)?不到業(yè)主要求的?合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方?除負(fù)責(zé)返工外，?由此造成的一切?經(jīng)濟(jì)損失由乙方?承擔(dān)。3、負(fù)?責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全?，嚴(yán)防火災(zāi)，文?明施工，并防止?因施工造成的管?道堵塞、滲漏水?、停電、物品損?壞等事故發(fā)生而?影響他人。如有?發(fā)生，必須盡快?負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償?。如乙方未能及?時(shí)修復(fù)或賠償?shù)?，甲方有權(quán)從未?支付工程款中直?接扣除。未支付?工程款不足以支?付修復(fù)或賠償費(fèi)?用時(shí)，乙方應(yīng)于?____日內(nèi)向?甲方補(bǔ)足。4?、工程完工后出?現(xiàn)的質(zhì)量問題，?乙方自行維修，?所造成的一切費(fèi)?用由乙負(fù)責(zé)支付?。5、如乙方?施工進(jìn)度不能保?證按時(shí)交工，甲?方有權(quán)安排其他?單位進(jìn)場(chǎng)施工，?由此發(fā)生的一切?費(fèi)用從乙方合同?總價(jià)款中扣除。?6、乙方在執(zhí)?行本合同期間，?乙方自己發(fā)生及?乙方給甲方、第?三方造成的一切?傷、亡、事故，?其責(zé)任及全部費(fèi)?用均由乙方自行?承擔(dān)。7、乙?方應(yīng)及時(shí)向工人?支付工資，如甲?方發(fā)現(xiàn)乙方未及?時(shí)支付工人工資?時(shí)，甲方有權(quán)扣?除未支付款項(xiàng)并?終止本合同的履?行。七、其它?約定事項(xiàng)1、?如遇不可抗力因?素致使本工程不?能正常進(jìn)行時(shí)，?乙方應(yīng)及時(shí)書面?報(bào)告甲方，經(jīng)甲?方蓋章認(rèn)可后工?期可相應(yīng)順延。?2、乙方在施?工期間，應(yīng)及時(shí)?通知甲方對(duì)工程?質(zhì)量進(jìn)行交接。?甲方指派項(xiàng)目監(jiān)?工徐龍、張濤兩?人到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工，?乙方必須以尊重?的態(tài)度與其兩人?溝通，保證按期?按質(zhì)按量施工，?以達(dá)到最好效果?。八、違約責(zé)?任九、解決合?同糾紛的方式?雙方協(xié)商解決，?協(xié)商不成，向甲?方所在地人民法?院起訴解決。?十、本合同一式?貳份，甲方執(zhí)壹?份，乙方執(zhí)壹份?，均具有同等法?律效力，自雙方?簽字蓋章之日起?生效。本合同?附件：工程用料?、施工預(yù)決算單?。甲方（蓋章?）：_____?????乙?方（蓋章）：_?____委托?代理人（簽字）?：_____??委托代理人?（簽字）：__?___地址：?_____??????????地址：___?__聯(lián)系電話?：_____????????聯(lián)系電話：__?______?_年____月?____日??????____年__?__月____?日裝飾工程承?攬合同范文（二?）委托單位（?甲方）：承攬?單位（乙方）：?為規(guī)范裝飾裝?潢施工，保護(hù)甲?乙雙方的合法權(quán)?益，根據(jù)《中華?人民共和國合同?法》、《建筑安?裝工程承包合同?條例》、《中華?人民共和國消費(fèi)?者權(quán)益保護(hù)法》?以及有關(guān)法律、?法規(guī)規(guī)定的原則?，結(jié)合本項(xiàng)目的?具體情況，雙方?經(jīng)友好協(xié)商同意?，就乙方承攬甲?方的裝飾裝修工?程事宜訂立本合?同并共同遵守。?一、工程概況?1.工程名稱?：______?_______?_______?_______?_______?______。?2.工程地點(diǎn)?：______?_______?_______?_______?_______?______。?3.承包范圍?：參見合同附件?之預(yù)算表。4?.工程承包方式?：雙方商定采取?下列第____?_種承包方式：?（1）承包人?包工、包料;?（2）承包人包?工、包部分輔料?，發(fā)包人提供裝?修主要材料;?（3）承包人包?工、發(fā)包人包料?。5.施工圖?紙：雙方施工圖?采取下列第__?___種方式提?供：（1）發(fā)?包人自行設(shè)計(jì)并?提供施工圖紙，?圖紙一式二份，?發(fā)包人、承包人?各一份;（2?）發(fā)包人委托承?包人設(shè)計(jì)施工圖?紙，設(shè)計(jì)費(fèi)（大?寫）____元?，由發(fā)包人支付?（此費(fèi)用不在工?程價(jià)款內(nèi)）.?6.施工圖紙經(jīng)?甲乙雙方確認(rèn)后?，提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)?責(zé)在約定的開工?日期前____?_內(nèi)取得有關(guān)部?門確認(rèn)或者批準(zhǔn)?。施工圖紙一?式二份，甲乙雙?方各持一份，作?為本合同的附件?。7.甲方自?愿將項(xiàng)目委托給?乙方施工。工程?總造價(jià)計(jì)圓整，?大寫金額：圓整?（附報(bào)價(jià)清單）?。二、施工時(shí)?間工程期限日?，時(shí)間自起至日?止。如在制作期?限內(nèi)甲方提出變?更而造成待工，?工程時(shí)間順延。?三、甲方工作?1、開工前_?___天，全部?騰空或部分騰空?房屋，清除障礙?物（合同已經(jīng)包?清理的除外），?對(duì)未能全部騰空?的房屋的家具和?陳設(shè)采取保護(hù)措?施，為承包人進(jìn)?場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作?。2、辦理工?程施工所需要的?各種申請(qǐng)、批件?等手續(xù)，保證乙?方能夠順利進(jìn)場(chǎng)?施工，除法律、?法規(guī)和規(guī)章規(guī)定?應(yīng)當(dāng)由乙方辦理?的手續(xù)外。3?、提供符合施工?要求的水源、電?源，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰?里及管理機(jī)構(gòu)之?間的關(guān)系。4?、參與工程質(zhì)量?和施工進(jìn)度的監(jiān)?督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)?場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確?認(rèn)工作。5、?施工期間仍然需?要部分使用該房?屋的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)?做好施工現(xiàn)場(chǎng)的?保護(hù)等工作，應(yīng)?當(dāng)注意為施工提?供各種便利條件?。6、按照約?定的期限支付工?程費(fèi)，依據(jù)規(guī)定?交納應(yīng)由其承擔(dān)?的各種稅費(fèi)。?四、乙方工作?1.參加有關(guān)施?工圖紙或作法說?明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交?底，擬定施工方?案和計(jì)劃交甲方?審定確認(rèn)。2?.施工中嚴(yán)格執(zhí)?行安全施工掃做?規(guī)范、防火規(guī)定?、施工規(guī)范及質(zhì)?量標(biāo)準(zhǔn)，按期保?質(zhì)完成工程。?3.未經(jīng)甲方同?意或有關(guān)部門批?準(zhǔn)，不得隨意拆?改原建筑物結(jié)構(gòu)?及各種設(shè)備管線?。4.保護(hù)好?原居室室內(nèi)的家?具、陳設(shè)及水電?管線的完好，保?證居室內(nèi)上、下?水管道的通暢。?5.對(duì)于施工?過程中的有關(guān)事?項(xiàng)（如材料的進(jìn)?場(chǎng)、隱蔽工程的?驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收?等）需要甲方確?認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)?并給予其必要的?準(zhǔn)備時(shí)間。6?.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)?施工現(xiàn)場(chǎng)管理的?規(guī)定，不得擾民?及污染環(huán)境;保?證施工現(xiàn)場(chǎng)的整?潔，工程完工后?負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)?場(chǎng)。7.工程?竣工前未移交甲?方之前，負(fù)責(zé)對(duì)?現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工?程成品進(jìn)行保護(hù)?。五、驗(yàn)收和?標(biāo)準(zhǔn)1.按照?合同規(guī)定的質(zhì)量?要求，圖紙作為?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2?.定作方應(yīng)當(dāng)按?合同規(guī)定的期限?驗(yàn)收承攬方所完?成的工作。驗(yàn)收?前承攬方應(yīng)當(dāng)向?定作方提交必需?的技術(shù)資料和有?關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)?短期檢驗(yàn)難以發(fā)?現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定?作物或項(xiàng)目，應(yīng)?當(dāng)由雙方協(xié)商，?在合同中規(guī)定保?證期限。保證期?限內(nèi)發(fā)生問題，?除定作方使用或?保管不當(dāng)?shù)仍?而造成質(zhì)量問題?的以外，由承攬?方負(fù)責(zé)修復(fù)或退?換。3.當(dāng)事?人雙方對(duì)承攬的?定作物和項(xiàng)目質(zhì)?量在檢驗(yàn)中發(fā)生?爭(zhēng)議時(shí)，可由法?定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)?機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證?明。七、違約?責(zé)任：1、由?于甲方原因?qū)е?延期開工或中途?停工，甲方應(yīng)補(bǔ)?償乙方因停工、?窩工所造成的損?失，每停工或窩?工一天，甲方付?乙方____元?;甲方未按合同?的約定付款的，?每逾期一天，按?逾期未付款的_?___%支付違?約金。2、由?于乙方原因逾期?竣工的，每逾期?一天，乙方按甲?方已付款的__?__%向甲方支?付違約金。3?、甲方未辦理有?關(guān)手續(xù)，強(qiáng)行要?求乙方拆改原有?建筑承重結(jié)構(gòu)及?共用設(shè)備管線，?由此發(fā)生的損失?或事故（包括罰?款）由甲方負(fù)責(zé)?并擔(dān)責(zé)任。4?、乙方擅自拆改?原有建筑承重結(jié)?構(gòu)或共用設(shè)備管?線，由此發(fā)生的?損失或事故（包?括罰款），由乙?方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)?任。八、質(zhì)保?期乙方承諾裝?修質(zhì)保期六個(gè)月?，質(zhì)保期間出現(xiàn)?裝修質(zhì)量問題，?乙方負(fù)責(zé)維修。?九、其他：?1、本合同一式?份，2、本合?同自雙方代表簽?字、蓋字后生效?，需辦理鑒（公?）證的，自辦理?鑒（公）證之日?起生效，工程竣?工驗(yàn)收符合要求?過質(zhì)量保修期后?終止。3、本?合同簽訂后，若?雙方需要提出修?改時(shí)，經(jīng)協(xié)商一?致后，可簽訂補(bǔ)?充協(xié)議，作為本?合同的補(bǔ)充合同?。4、雙方因?履行合同發(fā)生的?爭(zhēng)議，由雙方協(xié)?商解決，如協(xié)商?不成，依法向杭?州仲裁委員會(huì)申?請(qǐng)仲裁。委托?方（甲方）：承?攬單位（乙方）?：代表人：_?____????????代?表人：____?_日期：__?__??????????日期：____?_裝飾工程承?攬合同范文（三?）合同編號(hào)：?訂立合同雙方?：定作人：（?以下簡(jiǎn)稱甲方）?定作人法定代?表（負(fù)責(zé)）人：?簽約人：定作?人承辦單位：聯(lián)?絡(luò)人：聯(lián)系電話?：定作人機(jī)構(gòu)?地址：傳真電話?：承攬方：（?以下簡(jiǎn)稱乙方）?承攬方法定代?表（負(fù)責(zé)）人：?簽約人：承攬?方營(yíng)業(yè)執(zhí)照：施?工資質(zhì)：承攬?方施工項(xiàng)目經(jīng)理?：手機(jī)：承攬?方機(jī)構(gòu)地址：傳?真電話：銀行?開戶許可證：開?戶行：帳戶：?根據(jù)《建筑安裝?工程承包合同條?例》以及國家有?關(guān)法律法規(guī)的規(guī)?定，經(jīng)甲、乙雙?方協(xié)商，就加工?承攬下列工程，?明確雙方權(quán)利、?義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任?。為加強(qiáng)雙方?的相互配合，保?證甲方郵政生產(chǎn)?樓裝飾工程順利?竣工。雙方達(dá)?成以下合同條款?：第一條標(biāo)的?本合同甲方委?托乙方制做的裝?飾件及安裝工程?標(biāo)的額約為：_?____元。?第二條制作裝飾?件規(guī)格、單價(jià)（?單價(jià)款單位：平?方米/人民幣_(tái)?___元）序?號(hào)裝飾件名稱規(guī)?格數(shù)量單價(jià)合計(jì)?1_____?2_____?3_____?注：以上每平?方米裝飾件固定?結(jié)算價(jià)，包含：?包工、包料、包?一切稅費(fèi)，裝飾?件的總平方米及?合同總金額以最?后交工實(shí)際測(cè)量?平方米為準(zhǔn)。?第三條工程概況?及承包范圍1?、工程名稱：郵?政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓?歐式外觀裝飾工?程2、工程地?點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)?務(wù)樓施工現(xiàn)場(chǎng)?3、承包范圍：?裝飾件安裝，藝?術(shù)修形、刮膩?zhàn)?、修磨、涂料粉?刷;4、承包?方式：包工包料?（裝飾材料廠商?：）;5、工?程造價(jià)：本工程?總造價(jià)按乙方于?____年__?__月____?日上午參加組織?的工程招標(biāo)會(huì)上?中標(biāo)單價(jià)，竣工?按中標(biāo)單價(jià)及實(shí)?際工程量決算。?第四條工程期?限與保障責(zé)任?1、本工程施工?期限為自甲、乙?雙方在本合同簽?章生效之日起計(jì)?天;2、甲方?要求變更方案或?增加工程內(nèi)容所?涉及的時(shí)間在原?定工期外順延;?3、因現(xiàn)場(chǎng)停?水、停電、運(yùn)輸?進(jìn)場(chǎng)障礙或出現(xiàn)?不可抗拒因素造?成工期順延，乙?方不承擔(dān)責(zé)任。?第五條甲方責(zé)?任1、提供現(xiàn)?場(chǎng)施工用水、電?、堆放材料場(chǎng)地?及施工人員食、?宿臨時(shí)用房;?2、提供施工用?雙排腳手架;?3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)?場(chǎng)各施工單位間?的協(xié)調(diào)工作;?4、嚴(yán)格監(jiān)督施?工質(zhì)量，組織工?程驗(yàn)收。第六?條乙方責(zé)任1?、負(fù)責(zé)安裝中所?有有材料供應(yīng)。?施工主要材料?必須有合格證明?資料，如：材質(zhì)?單、合格證等;?2、認(rèn)真組織?施工，嚴(yán)格按《?外裝飾工程施工?驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》施工?。3、施工中?因乙方責(zé)任造成?的人身、設(shè)備事?故，乙方負(fù)全部?責(zé)任;4、負(fù)?責(zé)安裝所涉及部?位已完成工程的?成品保護(hù)工作;?5、因乙方責(zé)?任工程質(zhì)量不符?合合同要求，乙?方應(yīng)無償修理或?返工，由此造成?的一切損失由乙?方承擔(dān)。第七?條工程付款及結(jié)?算方式1、本?工程全部工程造?價(jià)及結(jié)算方式按?下列方式辦理：?本工程已經(jīng)招標(biāo)?認(rèn)價(jià)、原預(yù)算單?價(jià)甲方不再審計(jì)?。應(yīng)甲方要求?工程變更增減，?其費(fèi)用依據(jù)預(yù)算?明細(xì)的單價(jià)計(jì)算?工程量，據(jù)實(shí)計(jì)?算匯總工程總價(jià)?款;2、乙方?帶料進(jìn)場(chǎng)開始施?工____日內(nèi)?，甲方撥付工程?總價(jià)50%的工?程款;3、乙?方安裝完成，驗(yàn)?收?qǐng)?bào)告簽之日起?____日內(nèi)，?再撥付工程總價(jià)?45%;4、?工程質(zhì)保金為工?程總價(jià)5%，質(zhì)?保期兩年。質(zhì)?保金在壹年后無?工程質(zhì)量問題時(shí)?，于____年?____月__?__日付清。?第八條施工及竣?工驗(yàn)收1、安?裝要符合歐式裝?修風(fēng)格，線條明?暢、凹凸對(duì)正，?尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位?誤差應(yīng)服從于實(shí)?際藝術(shù)效果;?2、如施工中甲?方要求變更施內(nèi)?容、范圍、應(yīng)征?得乙方同意并辦?理補(bǔ)充條款，并?經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)?場(chǎng)代表簽作為合?同附件進(jìn)入決算?，否則乙方有權(quán)?拒絕施工。3?、甲方應(yīng)在收到?乙方工程竣工通?知后五日內(nèi)，組?織驗(yàn)收。超過?七日未予答復(fù)時(shí)?，乙方有權(quán)視為?已驗(yàn)收合格并要?求甲方支付工程?款。第九條乙?方服務(wù)承諾1?、乙方承諾為甲?方制作的裝飾件?保修兩年，使用?壽命不少于__?__年，如出現(xiàn)?質(zhì)量問題，乙方?一年內(nèi)免費(fèi)為甲?方更換裝飾件，?兩年內(nèi)免費(fèi)維修?，超過兩年維修?只收取材料費(fèi)，?維修保證24小?時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng);?2、乙方承諾對(duì)?本單位安裝的裝?飾件工程，進(jìn)行?終身維護(hù);3?、因甲方原因造?成的裝飾件損壞?，乙方保證進(jìn)行?維修，但要收取?材料費(fèi)。第十?條雙方違約責(zé)任?1、乙方未按?甲方的質(zhì)量要求?施工，隱瞞原材?料的缺陷、使用?不符合合同規(guī)定?的原材料、偷工?減料、以次充好?等，甲方除按質(zhì)?論價(jià)扣減合同價(jià)?款外，甲方還應(yīng)?從乙方合同貨款?中扣除‰違約金?。2、甲方未?按合同規(guī)定時(shí)限?向乙方撥付貨款?，每逾期一天，?除補(bǔ)交貨款外，?應(yīng)向乙方支付元?的違約金。3?、乙方未按合同?要求的時(shí)間完工?，每逾期一天，?甲方從應(yīng)撥付乙?方合同貨款中扣?除元違約金。?4、甲方未能按?合同規(guī)定條件撥?付工程款，乙方?有權(quán)停止施工，?工期順延，乙方?按每日元在甲方?支付工程款時(shí)加?罰違約金。第?十一條糾紛的處?理當(dāng)事人從下?列兩種方式中選?擇第種方式，作?為本合同爭(zhēng)議的?解決方式。①?、因履行本合同?發(fā)生的爭(zhēng)議，由?當(dāng)事人協(xié)商解決?，協(xié)商不成的，?提交邯鄲仲裁委?員會(huì)仲裁;②?、因履行本合同?發(fā)生的爭(zhēng)議，由?當(dāng)事人協(xié)商解決?，協(xié)商不成的，?依法向人民法院?起訴。第十二?條附則1、本?合同一式四份，?甲、乙雙方各執(zhí)?兩份，自雙方簽?蓋章之日起生效?。2、合同履?行期間，甲、乙?任何一方不得隨?意變更和解除合?同。合同如有?未盡事宜，雙方?共同協(xié)商，作出?補(bǔ)充條款，補(bǔ)充?條款與本合同具?有同等效力。?甲方：____?_??????????乙方：___?__簽約人：?_____?????????簽約人：___?__簽約地點(diǎn)?：簽約日期：?____年__?__月____?日裝飾工程承?攬合同范文（四?）甲方：營(yíng)?業(yè)執(zhí)照號(hào)：__?___????????地址：___?__法定代表?人：_____????????電話?：_____?身份證號(hào)：__?___乙方：?營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：?_____地址?：_____?法定代表人：_?____????????電話：__?___身份證?號(hào)：_____?經(jīng)甲、乙雙方?友好協(xié)商，就乙?方承接甲方的裝?飾工程業(yè)務(wù)達(dá)成?如下協(xié)議：一?、協(xié)議執(zhí)行期限?：本協(xié)議又甲?乙雙方自行商談?，執(zhí)行期限為_?___年___?_月____日?至____年_?___月___?_日二、甲方?權(quán)利：1、甲?方有權(quán)監(jiān)督裝飾?工程的現(xiàn)場(chǎng)管理?及文明施工。?2、甲方有權(quán)對(duì)?乙方施工質(zhì)量進(jìn)?行抽檢與檢驗(yàn)。?3、甲方有權(quán)?對(duì)乙方施工材料?進(jìn)行封樣及審核?。4、甲方有?權(quán)對(duì)乙方的不規(guī)?范行為提出相應(yīng)?的整改意見。?三、甲方責(zé)任：?1、甲方負(fù)責(zé)?向乙方提供裝飾?工程項(xiàng)目。2?、開工前甲方負(fù)?責(zé)向乙方提供經(jīng)?裝飾工程項(xiàng)目單?位簡(jiǎn)章確認(rèn)后的?施工圖紙、工程?報(bào)價(jià)及施工工藝?說明，并向乙方?進(jìn)行交底，須雙?方簽字認(rèn)可。?3、甲方負(fù)責(zé)按?照本協(xié)議中規(guī)定?的付款方式及時(shí)?給乙方撥付工程?款項(xiàng)。四、乙?方權(quán)利：1、?乙方有權(quán)要求甲?方與施工隊(duì)進(jìn)行?溝通，確保工程?的順利進(jìn)行。?2、乙方有權(quán)要?求甲方按照協(xié)議?及時(shí)撥付工程款?，確保工程的順?利進(jìn)行。五、?乙方責(zé)任：1?、乙方所派出人?員須遵守合理的?規(guī)章制度。2?、乙方所派出人?員應(yīng)能勝任施工?中各個(gè)環(huán)節(jié)的工?作任務(wù)。3、?乙方所對(duì)派出人?員進(jìn)行甲方企業(yè)?文化的學(xué)習(xí)與教?育。4、乙方?應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)?施工管理中提出?的各項(xiàng)合理要求?。六、工程變?更：在施工期?間對(duì)合同約定的?工程內(nèi)容如需變?更，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)?商一致。由同?雙方共同簽訂書?面變更協(xié)議，同?時(shí)調(diào)整相關(guān)工程?費(fèi)及工期。工程?變更協(xié)議，作為?竣工結(jié)算和順延?工期的根據(jù)。?七、工期延誤：?1、對(duì)以下原?因造成竣工的日?期延誤,經(jīng)甲方?確認(rèn)，工期應(yīng)當(dāng)?順延：工程量?變化或設(shè)計(jì)變更?;根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際?施工情況或經(jīng)業(yè)?主單位或甲方同?意工期順延及其?它情況的;不可?抗力;2、對(duì)?以下原因造成竣?工的日期延誤，?工期應(yīng)當(dāng)順延：?甲方未按合同?約定完成其應(yīng)當(dāng)?負(fù)責(zé)的工作而影?響工期的;甲?方未按合同約定?支付工程款影響?正常施工的;?甲方責(zé)任造成工?期延誤的其他情?況。3、因乙?方責(zé)任不能按期?完工的，工期不?順延;因乙方原?因造成工程質(zhì)量?存在問題的返工?費(fèi)用由乙方承擔(dān)?，工期不順延。?八、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?工程施工質(zhì)量?按甲方與業(yè)主簽?署的相關(guān)協(xié)議及?甲乙雙方施工前?認(rèn)可的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?執(zhí)行。九、工?程驗(yàn)收在施工?過程中分下列階?段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)?行聯(lián)合驗(yàn)收：材?料驗(yàn)收;隱蔽?工程驗(yàn)收;竣工?驗(yàn)收。十、工?程支付款：合?同簽定后，發(fā)包?人按約定直接向?承包人支付工程?款的40%預(yù)付?款，即____?元;泥工完工后?，發(fā)包人按約定?直接向承包人支?付工程款的40?%進(jìn)度款，即_?___元;逢單?項(xiàng)工程完工驗(yàn)收?后,發(fā)包人按約?定直接向承包人?支付増加項(xiàng)目后?的追加款,油漆?工程完工后發(fā)包?人按約定直接向?承包人支付工程?款15%余額款?,即____元?。全部工程完工?后三天內(nèi)支付余?款5%,即__?__元簽定合?同后首付工程款?的20%,即_?___元;以后?按每期工程完工?驗(yàn)收單簽名后?三天內(nèi)付款,按?第10.1條分?多次付款,水電?改造定位完工驗(yàn)?收后付第二次款?20%,即__?__元;泥工完?工后付第三次款?20%,即__?__元;木工程?完工后付第四次?款20%,即_?___元;油漆?工程完工后付第?五次款15%，?即____元,?全部完工后三天?付余款5%。變?更追加款隨驗(yàn)收?簽名時(shí)同期付清?,即每次支付5?_20%工程款?+變更項(xiàng)目差額?。其他支付方?式：1、工程?驗(yàn)收合格后，承?包人應(yīng)向發(fā)包人?提出工程結(jié)算，?并將有關(guān)資料送?交發(fā)包人。發(fā)包?人接到資料后三?日內(nèi)如未有異議?，即視為同意，?雙方應(yīng)填寫工程?驗(yàn)收單并簽字，?2、發(fā)包人應(yīng)?在簽字后三天內(nèi)?向承包人結(jié)清每?期工程進(jìn)度款。?3、工程款全?部結(jié)清后，承包?人應(yīng)向發(fā)包人開?具正式統(tǒng)一發(fā)票?。十一、違約?責(zé)任：1、合?同雙方當(dāng)事人中?的任何一方因未?履行合同約定或?違反國家法律、?法規(guī)及有關(guān)政策?規(guī)定，受到罰款?或給對(duì)方造成損?失的均由責(zé)任方?承擔(dān)責(zé)任，并賠?償給對(duì)方造成的?經(jīng)濟(jì)損失。2?、未辦理驗(yàn)收手?續(xù)，發(fā)包人提前?使用或擅自動(dòng)用?工程成品而造成?損失的，由發(fā)包?人負(fù)責(zé)。3、?因一方原因，造?成合同無法繼續(xù)?履行時(shí)，該方應(yīng)?及時(shí)通知另一方?，辦理合同終止?手續(xù)，并由責(zé)任?方賠償對(duì)方相應(yīng)?的經(jīng)濟(jì)損失。?4、發(fā)包人未按?期支付每次工程?進(jìn)度款的，每延?誤一天向?qū)Ψ街?付違約金發(fā)包價(jià)?2元,十五天后?乙方可中止合約?。由于承包人原?因致使工期延誤?，每延誤一天向?對(duì)方支付違約金?發(fā)包價(jià)2元。?十二、附則：?1、本合同經(jīng)雙?方簽字后生效，?合同履行完畢后?終止。2、本?合同簽訂后工程?不得轉(zhuǎn)包。3?、本合同一式_?___份，雙方?各執(zhí)____份?。甲方：__?___??????????乙方：_?______?__年____?月____日??????____年_?___月___?_日裝飾工程?承攬合同范文（?五）合同編號(hào)?：訂立合同雙?方：定作人：?（以下簡(jiǎn)稱甲方?）定作人法定?代表（負(fù)責(zé)）人?：簽約人：?定作人承辦單位?：聯(lián)絡(luò)人：?聯(lián)系電話：定?作人機(jī)構(gòu)地址：?傳真電話：?承攬方：（以下?簡(jiǎn)稱乙方）承?攬方法定代表（?負(fù)責(zé)）人：簽?約人：承攬方?營(yíng)業(yè)執(zhí)照：施?工資質(zhì)：承攬?方施工項(xiàng)目經(jīng)理?：手機(jī)：承?攬方機(jī)構(gòu)地址：?傳真電話：?銀行開戶許可證?：開戶行：?帳戶：根據(jù)《?中華人民共和國?民法典》和《建?筑安裝工程承包?合同條例》以及?國家有關(guān)法律法?規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲?、乙雙方協(xié)商，?就加工承攬下列?工程，明確雙方?權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)?濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)?雙方的相互配合?，保證甲方郵政?生產(chǎn)樓裝飾工程?順利竣工。雙方?達(dá)成以下合同條?款：第一條標(biāo)?的本合同甲方?委托乙方制做的?grs裝飾件及?安裝工程標(biāo)的額?約為：____?元。第二條制?作grc裝飾件?規(guī)格、單價(jià)（單?價(jià)款單位：平方?米/人民幣_(tái)_?__元）序號(hào)?grc裝飾件名?稱規(guī)格數(shù)量單價(jià)?合計(jì)注：以上?每平方米grc?裝飾件固定結(jié)算?價(jià)，包含：包工?、包料、包一切?稅費(fèi)，grc裝?飾件的總平方米?及合同總金額以?最后交工實(shí)際測(cè)?量平方米為準(zhǔn)。?第三條工程概?況及承包范圍?1、工程名稱：?_____郵政?局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐?式外觀裝飾工程?2、工程地點(diǎn)?_____郵政?局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施?工現(xiàn)場(chǎng)3、承?包范圍：grc?裝飾件安裝，藝?術(shù)修形、刮膩?zhàn)?、修磨、涂料粉?刷;4、承包?方式：包工包料?（grc裝飾材?料廠商：___?__）;5、?工程造價(jià)：本工?程總造價(jià)按乙方?于____年_?___月___?_日上午參加_?____組織的?工程招標(biāo)會(huì)上中?標(biāo)單價(jià)，竣工按?中標(biāo)單價(jià)及實(shí)際?工程量決算。?第四條工程期限?與保障責(zé)任1?、本工程施工期?限為自甲、乙雙?方在本合同簽章?生效之日起計(jì)_?___天;2?、甲方要求變更?方案或增加工程?內(nèi)容所涉及的時(shí)?間在原定工期外?順延;3、因?現(xiàn)場(chǎng)停水、停電?、運(yùn)輸進(jìn)場(chǎng)障礙?或出現(xiàn)不可抗拒?因素造成工期順?延，乙方不承擔(dān)?責(zé)任。第五條?甲方責(zé)任1、?提供現(xiàn)場(chǎng)施工用?水、電、堆放材?料場(chǎng)地及施工人?員食、宿臨時(shí)用?房;2、提供?施工用雙排腳手?架;3、負(fù)責(zé)?施工現(xiàn)場(chǎng)各施工?單位間的協(xié)調(diào)工?作;4、嚴(yán)格?監(jiān)督施工質(zhì)量，?組織工程驗(yàn)收。?第六條乙方責(zé)?任1、負(fù)責(zé)安?裝中所有有材料?供應(yīng)。施工主要?材料必須有合格?證明資料，如：?材質(zhì)單、合格證?等;2、認(rèn)真?組織施工，嚴(yán)格?按《grc外裝?飾工程施工驗(yàn)收?標(biāo)準(zhǔn)》施工;?3、施工中因乙?方責(zé)任造成的人?身、設(shè)備事故，?乙方負(fù)全部責(zé)任?;4、負(fù)責(zé)安?裝所涉及部位已?完成工程的成品?保護(hù)工作;5?、因乙方責(zé)任工?程質(zhì)量不符合合?同要求，乙方應(yīng)?無償修理或返工?，由此造成的一?切損失由乙方承?擔(dān)。第七條工?程付款及結(jié)算方?式1、本工程?全部工程造價(jià)及?結(jié)算方式按下列?方式辦理：本工?程已經(jīng)招標(biāo)認(rèn)價(jià)?、原預(yù)算單價(jià)甲?方不再審計(jì)。應(yīng)?甲方要求工程變?更增減，其費(fèi)用?依據(jù)預(yù)算明細(xì)的?單價(jià)