溫室工程施工合同發(fā)包方：承包方：工程名稱：合同訂立時間：合同訂立地點：溫室工程施工合同甲方（發(fā)包方）乙方（承包方）依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本合同供貨、安裝事宜協(xié)商一致，訂立本合同。工程名稱工程名稱：工程地點：工程內容：本工程為包工包料工程，乙方負責溫室主體的設計、加工、安裝。工程內容：骨架、覆蓋、內外遮陽、降溫系統(tǒng)（風機水簾、天窗）、配電系統(tǒng)。工程承包范圍：包工包料合同工期：天（打款之日起計算）合同價款工程每平米造價元工程總平米平米工程總造價金額（大寫）（人民幣）元。（不含稅金?。。。┪澹犊罘绞?、合同簽訂后三日內，甲方預付乙方總金額的30%，乙方負責安排技術人員進場溫室基礎施工及采購骨架材料加工。2、溫室骨架（成品）材料到工地，甲方再付給乙方總價的20%，乙方采購內外遮陽系統(tǒng)及鋁合金配套設施。3、溫室骨架完工，甲方再付給乙方總價的30%。4、溫室內外遮陽系統(tǒng)及覆蓋完工，甲方再付給乙方總價的15%。5、工程全部完工，甲方再付給乙方總價的2%，余3%為質保金。6、一年后無質量問題（不含認為原因），甲方一次性付清3%。7、如甲方沒按合同要求付款，乙方有權停工，工期順延，因而給乙方造成的一切費用由甲方負責。雙方責任甲方責任甲方提供 水準點及坐標控制點，以書面形式通知乙方，進行現場交驗，組織有關單位會審。2、甲方負責“三通一平”，乙方材料須有存放場地，為乙方施工人員提供住宿場所（1）、甲方負責乙方與供電單位的一切事宜（如：停電、斷路或不能及時供電等情況），保證工地正常施工。（2）、甲方負責把電扯到我方施工現場，在此所產生的一切費用由甲方負責（乙方施工所產生的水電費用由甲方負責）。甲方負責辦理一切開竣工效驗手續(xù)，保證乙方正常施工環(huán)境。工地上對外的工商、稅務等一切事宜，由甲方全權負責。5、如在施工過程中甲方資金斷裂，不能及時撥付乙方工程款，而導致乙方停工在此期間造成的一切損失（如停工后人為或不可抗力因素造成物件損毀）均由甲方負責B、乙方責任乙方保證按照合同約定保質保量，如期完工。乙方施工人員進駐甲方廠區(qū)，必須遵守甲方有關規(guī)定。乙方所進材料必須通知甲方工地有關負責人查驗簽收。工期順延條件由于甲方執(zhí)行合同延誤，每延誤一天，工期順延三天。不可抗力因素（天氣、油料、水、地下水位、土質）乙方及時通知甲方協(xié)商處理。設計變更和工程量增加，甲乙雙方協(xié)商合理順延。非乙方原因停水、電、氣停工，累計超過八小時。八、其他事項因地勢水位、產生設計變更或停工甲方不得扣押乙方施工人員。甲方在乙方進入施工現場后，甲方必須告知乙方地平以下狀況（如：光纜、電纜、煤氣管道、自來水管道及相應地下設施）不可挖掘設施的具體位置，如未告知或告知不詳造成的所有損失由甲方負責，與乙方無關，甲方不得扣押乙方施工人員。違約、索賠和爭議由于單方面造成違約，由違約方承擔一切損失。本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成造成爭議，未違約方可向當地人民法院提起訴訟解決合同生效與終止本合同自簽訂之日起生效，至質保金結清廢止。補充協(xié)議1、施工過程中甲乙雙方對未盡事宜簽訂補充協(xié)議同適用于本合同，與本合同具同等法律效應。2、乙方施工完成后必須在三日內交甲方負責人驗收，如甲方在三日內不能及時驗收視為合格之后乙方不負責任何責任，甲方無條件把剩余款項結清。3、乙方施工完成甲方負責人驗收合格后一年內有不可抗力的因素（如，大風，冰雹，水災，雪災，地震，以及甲方人為或非人為）所造成的一切損失乙方不承擔任任何經濟責任。本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，乙方公司檔案存檔一份，具有同等法律效力。雙方蓋章簽字：甲方單位（蓋章）：乙方單位（蓋章）：甲方代表（簽字或蓋章）；乙方代表（簽字或蓋章）；年月日其中專業(yè)理論知識內容包括：保安理論知識、消防業(yè)務知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓練內容包括：崗位操作指引、勤務技能、消防技能、軍事技能。二．培訓的及要求培訓目的安全生產目標責任書為了進一步落實安全生產責任制，做到“責、權、利”相結合，根據我公司2015年度安全生產目標的內容，現與財務部簽訂如下安全生產目標：一、目標值：1、全年人身死亡事故為零，重傷事故為零，輕傷人數為零。2、現金安全保管，不發(fā)生盜竊事故。3、每月足額提取安全生產費用，保障安全生產投入資金的到位。4、安全培訓合格率為100%。二、本單位安全工作上必須做到以下內容：1、對本單位的安全生產負直接領導責任，必須模范遵守公司的各項安全管理制度，不發(fā)布與公司安全管理制度相抵觸的指令，嚴格履行本人的安全職責，確保安全責任制在本單位全面落實，并全力支持安全工作。2、保證公司各項安全管理制度和管理辦法在本單位內全面實施，并自覺接受公司安全部門的監(jiān)督和管理。3、在確保安全的前提下組織生產，始終把安全工作放在首位，當“安全與交貨期、質量”發(fā)生矛盾時，堅持安全第一的原則。4、參加生產碰頭會時，首先匯報本單位的安全生產情況和安全問題落實情況；在安排本單位生產任務時，必須安排安全工作內容，并寫入記錄。5、在公司及政府的安全檢查中杜絕各類違章現象。6、組織本部門積極參加安全檢查，做到有檢查、有整改，記錄全。7、以身作則，不違章指揮、不違章操作。對發(fā)現的各類違章現象負有查禁的責任，同時要予以查處。8、虛心接受員工提出的問題，杜絕不接受或盲目指揮；9、發(fā)生事故，應立即報告主管領導，按照“四不放過”的原則召開事故分析會，提出整改措施和對責任者的處理意見，并填寫事故登記表，嚴禁隱瞞不報或降低對責任者的處罰標準。10、必