2024年建筑鋼筋勞務(wù)承攬協(xié)議細(xì)化版版A版本合同目錄一覽1.勞務(wù)承攬協(xié)議概述1.1協(xié)議主體及定義1.2工程概況1.3勞務(wù)內(nèi)容與要求2.勞務(wù)承攬方的義務(wù)與責(zé)任2.1勞務(wù)承攬方的義務(wù)2.2勞務(wù)承攬方的責(zé)任3.工程款的支付與結(jié)算3.1工程款的計(jì)算方式3.2工程款的支付時(shí)間及方式3.3工程款的結(jié)算與支付流程4.工程質(zhì)量與驗(yàn)收4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.2驗(yàn)收程序與時(shí)間4.3質(zhì)量問(wèn)題的處理5.工期及進(jìn)度5.1合同約定的工期5.2工期延誤的處理5.3工程進(jìn)度的報(bào)告與監(jiān)督6.勞務(wù)人員的管理6.1勞務(wù)人員的基本要求6.2勞務(wù)人員的培訓(xùn)與管理6.3勞務(wù)人員的福利與保障7.安全生產(chǎn)與環(huán)保7.1安全生產(chǎn)要求7.2安全事故的處理7.3環(huán)保要求與措施8.違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決8.1違約行為的認(rèn)定及責(zé)任8.2爭(zhēng)議解決的方式及程序9.合同的變更與解除9.1合同變更的條件與程序9.2合同解除的條件與程序10.保密條款10.1保密信息的范圍與內(nèi)容10.2保密信息的保護(hù)措施及期限11.不可抗力11.1不可抗力的認(rèn)定11.2不可抗力的后果及處理12.合同的生效、終止與解除12.1合同的生效條件12.2合同的終止條件12.3合同解除的條件及后果13.合同爭(zhēng)議的解決方式13.1爭(zhēng)議解決的優(yōu)先順序13.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)及法院14.其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)14.2合同附件及附加條款第一部分：合同如下：第一條勞務(wù)承攬協(xié)議概述1.1協(xié)議主體及定義本協(xié)議甲方為（甲方全稱），乙方為（乙方全稱）。甲方作為建筑項(xiàng)目的發(fā)包方，乙方作為建筑鋼筋勞務(wù)的承攬方。1.2工程概況工程名稱：（工程全稱）工程地點(diǎn)：（工程地點(diǎn)）工程規(guī)模：（工程規(guī)模）工程內(nèi)容：建筑鋼筋勞務(wù)作業(yè)1.3勞務(wù)內(nèi)容與要求乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供合格的鋼筋工人數(shù)目，并保證鋼筋作業(yè)的順利進(jìn)行，具體要求如下：（此處詳細(xì)列出乙方應(yīng)滿足的勞務(wù)內(nèi)容和要求，如工人數(shù)目、技能要求、工作時(shí)間等）第二條勞務(wù)承攬方的義務(wù)與責(zé)任2.1勞務(wù)承攬方的義務(wù)（1）提供具備相關(guān)技能和資質(zhì)的鋼筋工人，確保勞務(wù)質(zhì)量；（2）按照甲方要求，完成鋼筋作業(yè)，并保證工程進(jìn)度；（3）負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)人員的管理，包括但不限于工作分配、績(jī)效考核等；（4）確保勞務(wù)人員的人身安全和健康，防止安全事故的發(fā)生；（5）遵守國(guó)家法律法規(guī)和甲方有關(guān)規(guī)章制度。2.2勞務(wù)承攬方的責(zé)任（1）因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)或重新施工，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；（2）乙方應(yīng)承擔(dān)因勞務(wù)人員過(guò)錯(cuò)給甲方造成損失的責(zé)任；（3）乙方應(yīng)承擔(dān)因安全事故導(dǎo)致的損失責(zé)任；（4）乙方應(yīng)承擔(dān)因環(huán)保問(wèn)題導(dǎo)致的損失責(zé)任；（5）乙方應(yīng)承擔(dān)因違約行為導(dǎo)致的損失責(zé)任。第三條工程款的支付與結(jié)算3.1工程款的計(jì)算方式工程款按照乙方實(shí)際完成的鋼筋作業(yè)量，結(jié)合約定的單價(jià)進(jìn)行計(jì)算。具體計(jì)算方式如下：工程款=實(shí)際完成的鋼筋作業(yè)量×單價(jià)3.2工程款的支付時(shí)間及方式工程款的支付時(shí)間為每月底，支付方式為銀行轉(zhuǎn)賬。3.3工程款的結(jié)算與支付流程（1）乙方每月內(nèi)向甲方提交工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)告，并提供相關(guān)證明材料；（2）甲方在收到乙方提交的工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)告后，進(jìn)行審核；（3）審核無(wú)誤后，甲方應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)支付工程款；（4）甲方有權(quán)對(duì)乙方的工程量進(jìn)行抽檢，如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)、謊報(bào)等行為，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四條工程質(zhì)量與驗(yàn)收4.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行鋼筋作業(yè)，確保工程質(zhì)量達(dá)到（具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）。4.2驗(yàn)收程序與時(shí)間工程驗(yàn)收分為中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。中間驗(yàn)收由甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行，竣工驗(yàn)收由甲方組織。驗(yàn)收時(shí)間如下：（1）中間驗(yàn)收：每完成一個(gè)施工階段，乙方應(yīng)向甲方申請(qǐng)驗(yàn)收；（2）竣工驗(yàn)收：工程完成后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工報(bào)告，甲方組織驗(yàn)收。4.3質(zhì)量問(wèn)題的處理如乙方施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)立即停止施工，并及時(shí)通知甲方。在甲方指導(dǎo)下，乙方負(fù)責(zé)整改并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。如乙方不及時(shí)整改或整改不合格，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償損失。第五條工期及進(jìn)度5.1合同約定的工期本工程合同約定的工期為（具體工期），自雙方簽訂本協(xié)議之日起計(jì)算。5.2工期延誤的處理如乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)支付甲方因此產(chǎn)生的損失。具體損失費(fèi)用根據(jù)甲方實(shí)際損失計(jì)算。5.3工程進(jìn)度的報(bào)告與監(jiān)督乙方應(yīng)按照甲方要求，定期報(bào)告工程進(jìn)度。甲方有權(quán)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督，確保工程按進(jìn)度進(jìn)行。第六條勞務(wù)人員的管理6.1勞務(wù)人員的基本要求乙方應(yīng)提供具備相應(yīng)資質(zhì)和技能的鋼筋工人，且年齡在（具體年齡范圍）以內(nèi)。6.2勞務(wù)人員的培訓(xùn)與管理乙方應(yīng)對(duì)勞務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)和管理，確保其熟悉工程要求和安全操作規(guī)程。6.3勞務(wù)人員的福利與保障乙方應(yīng)依法為勞務(wù)人員繳納社會(huì)保險(xiǎn)，并保障其合法權(quán)益。如勞務(wù)人員在施工過(guò)程中發(fā)生意外傷害，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第八條違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決8.1違約行為的認(rèn)定及責(zé)任乙方如違反本協(xié)議的約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。具體違約行為及責(zé)任如下：（1）乙方未按照約定完成鋼筋作業(yè)的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的（具體比例）；（2）乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用；（3）乙方未按照約定工期完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期竣工的違約金，違約金為合同總價(jià)款的（具體比例）；（4）乙方違反合同約定的其他條款的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。8.2爭(zhēng)議解決的方式及程序雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第九條合同的變更與解除9.1合同變更的條件與程序本協(xié)議履行過(guò)程中，如因特殊情況需要變更合同內(nèi)容的，雙方可協(xié)商一致后書面變更，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)。9.2合同解除的條件與程序（1）在合同履行過(guò)程中，一方明確表示不再履行合同的，對(duì)方有權(quán)解除本協(xié)議；（2）一方違反合同約定，嚴(yán)重影響到對(duì)方利益的，對(duì)方有權(quán)解除本協(xié)議；（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，雙方均有權(quán)解除本協(xié)議。第十條保密條款10.1保密信息的范圍與內(nèi)容乙方應(yīng)對(duì)在合作過(guò)程中獲取的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以保密，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。10.2保密信息的保護(hù)措施及期限乙方應(yīng)采取適當(dāng)措施保護(hù)甲方的保密信息，保密期限為（具體期限）。第十一條不可抗力11.1不可抗力的認(rèn)定不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。11.2不可抗力的后果及處理因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或部分履行，受到不可抗力影響的一方應(yīng)立即通知對(duì)方，并在合理時(shí)間內(nèi)提供證明文件。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商決定部分或全部免除責(zé)任。第十二條合同的生效、終止與解除12.1合同的生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的終止條件本協(xié)議在工程完成后自動(dòng)終止。12.3合同解除的條件及后果本協(xié)議解除后，乙方應(yīng)立即停止施工，并按照甲方要求處理善后事宜。因解除合同導(dǎo)致的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式13.1爭(zhēng)議解決的優(yōu)先順序雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。13.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)及法院爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為甲方所在地人民法院。第十四條其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)（此處列出雙方約定的其他事項(xiàng)，如違約金的具體數(shù)額、賠償限額等）14.2合同附件及附加條款本協(xié)議附件為（附件名稱），附加條款為（附加條款名稱）。附件及附加條款與本協(xié)議具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：工程量統(tǒng)計(jì)報(bào)告附件內(nèi)容：工程量統(tǒng)計(jì)表格、相關(guān)證明材料附件要求：報(bào)告應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，反映實(shí)際完成的鋼筋作業(yè)量；證明材料包括但不限于工作記錄、施工日志等。附件二：鋼筋作業(yè)施工方案附件內(nèi)容：施工方案詳細(xì)說(shuō)明、施工流程圖等附件要求：方案應(yīng)符合工程要求，確保施工安全、質(zhì)量；流程圖應(yīng)清晰、易懂。附件三：鋼筋作業(yè)安全防護(hù)措施附件內(nèi)容：安全防護(hù)措施說(shuō)明、安全設(shè)施布置圖等附件要求：措施應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；布置圖應(yīng)明確安全設(shè)施的位置及使用要求。附件四：鋼筋工人資質(zhì)證明附件內(nèi)容：鋼筋工人身份證復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件等附件要求：工人應(yīng)具備相應(yīng)的技能和資質(zhì)，確保施工質(zhì)量。附件五：工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)附件內(nèi)容：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)說(shuō)明、驗(yàn)收程序等附件要求：標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；程序應(yīng)明確驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員等。附件六：工期進(jìn)度計(jì)劃附件內(nèi)容：工期進(jìn)度計(jì)劃表、施工關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)等附件要求：計(jì)劃應(yīng)合理、可行，確保工程按進(jìn)度進(jìn)行；關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)應(yīng)突出顯示。附件七：勞務(wù)人員管理協(xié)議附件內(nèi)容：勞務(wù)人員管理?xiàng)l款、培訓(xùn)及保障措施等附件要求：協(xié)議應(yīng)明確勞務(wù)人員的管理要求，保障其合法權(quán)益。附件八：不可抗力證明文件附件內(nèi)容：不可抗力事件說(shuō)明、相關(guān)證明材料等附件要求：文件應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明不可抗力事件的性質(zhì)、影響及證明材料的提交。附件九：合同變更協(xié)議附件內(nèi)容：變更協(xié)議詳細(xì)內(nèi)容、雙方簽字蓋章確認(rèn)件等附件要求：協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、范圍、生效時(shí)間等。附件十：合同解除協(xié)議附件內(nèi)容：解除協(xié)議詳細(xì)內(nèi)容、雙方簽字蓋章確認(rèn)件等附件要求：協(xié)議應(yīng)明確解除的原因、條件、后果及處理方式等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.乙方未按照約定完成鋼筋作業(yè)的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金，違約金為合同總價(jià)款的10%。示例：乙方在合同約定的工期內(nèi)未能完成約定的鋼筋作業(yè)量，甲方據(jù)此解除合同，并要求乙方支付違約金。2.乙方未按照約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方重新施工，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。示例：乙方施工的鋼筋工程質(zhì)量不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，甲方要求乙方重新施工，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。3.乙方未按照約定工期完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期竣工的違約金，違約金為合同總價(jià)款的5%。示例：乙方施工進(jìn)度嚴(yán)重延誤，導(dǎo)致工程無(wú)法按約定工期完成，甲方要求乙方支付違約金。4.乙方違反合同約定的其他條款的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。示例：乙方在施工過(guò)程中擅自更改設(shè)計(jì)方案，甲方要求乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。示例：地震、洪水等自然災(zāi)害導(dǎo)致施工無(wú)法正常進(jìn)行，屬于不可抗力。2.違約行為：違反合同約定的行為。示例：乙方未按照合同約定完成工程，構(gòu)成違約行為。3.工期延誤：因乙方原因?qū)е鹿こ虩o(wú)法按約定工期完成。示