城市輕鋼別墅施工合同合同編號：__________鑒于甲方為城市輕鋼別墅的建設需求，經雙方友好協(xié)商，就乙方施工甲方城市輕鋼別墅相關事宜達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：城市輕鋼別墅施工工程1.2工程地點：________________1.3工程內容：根據甲方提供的別墅設計圖紙，乙方負責輕鋼別墅的施工、安裝、調試及驗收等全部工作。第二條雙方權利和義務2.1甲方的權利和義務（1）提供合法的施工場地，保證乙方施工期間場地暢通，滿足施工所需的水、電、通訊等基礎設施。（2）按照合同約定支付工程進度款及尾款。（3）協(xié)調處理好與施工有關的所有政府部門及周圍居民的關系，保證施工順利進行。（4）負責辦理施工所需的各種手續(xù)和證件，包括但不限于土地使用權證、規(guī)劃許可證、施工許可證等。（5）甲方應按合同約定時間交付設計圖紙，若因甲方原因導致乙方施工延誤，甲方應承擔相應的違約責任。2.2乙方的權利和義務（1）按照合同約定的時間、質量、標準完成施工任務，并保證輕鋼別墅的安全穩(wěn)定、環(huán)保節(jié)能。（2）嚴格按照國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準進行施工，確保施工安全，減少對環(huán)境的影響。（3）在施工過程中，若發(fā)現設計圖紙存在問題，乙方應及時與甲方溝通，以便及時調整。（4）乙方應按照合同約定的期限提交工程進度報告，并保證報告的真實性、準確性。（5）施工期間，乙方應承擔自身員工的管理及安全責任，若因乙方原因導致人員傷亡，由乙方承擔相應責任。第三條合同價格3.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。（1）合同簽訂后7個工作日內，甲方支付合同總價款的30%作為預付款。（2）工程進度達到50%時，甲方支付合同總價款的30%。（3）工程進度達到100%時，甲方支付合同總價款的20%。（4）剩余的10%作為質量保證金，待工程驗收合格后支付。第四條工期4.1本工程合同約定工期為____個月，自雙方簽訂合同之日起計算。4.2乙方如因不可抗力等特殊情況導致無法按期完工，應提前通知甲方，并采取措施減少損失。經甲方同意，可以相應順延工期。第五條工程驗收5.1工程驗收標準為國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準。5.2工程驗收合格后，乙方應將工程資料、驗收報告等相關文件交付甲方。5.3工程驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，并重新驗收。第六條違約責任6.1雙方應嚴格履行合同約定，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2甲方逾期支付價款的，應按照同期銀行貸款利率支付乙方逾期利息。6.3乙方未按約定時間完成施工的，應按照逾期天數向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同總價款的0.5%×逾期天數。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格之日終止。甲方（蓋章）：__________日期：____年____月____日乙方（蓋章）：__________日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方提供的施工場地證明文件2.甲方提供的土地使用權證、規(guī)劃許可證、施工許可證等相關證件3.設計圖紙及相關技術文件4.乙方施工方案、施工組織設計及相關技術文件5.工程進度報告及相關驗收資料6.工程質量保證金支付憑證7.雙方簽訂的補充協(xié)議（如有）二、違約行為及認定：1.甲方違約行為：未按約定時間支付工程進度款及尾款未提供合法的施工場地或施工所需基礎設施未辦理施工所需的各種手續(xù)和證件設計圖紙?zhí)峁┎患皶r或存在問題2.乙方違約行為：未按約定時間完成施工任務施工質量不符合約定標準未嚴格按照國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準進行施工未按合同約定提交工程進度報告3.違約行為的認定：按照合同約定的違約責任進行認定根據實際情況和法律法規(guī)進行認定通過友好協(xié)商或法院判決進行認定三、法律名詞及解釋：1.城市輕鋼別墅：指采用輕鋼結構體系，以鋼材為主要承重材料，具有節(jié)能、環(huán)保、抗震等優(yōu)點的別墅建筑。2.施工許可：指國家對建筑工程施工活動進行監(jiān)督管理的一種行政許可，包括施工許可證等。3.工程進度款：指根據工程實際進度，按照合同約定時間節(jié)點支付的款項。4.質量保證金：指為確保工程質量，按照合同約定比例從合同總價中預留的一定金額。5.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工場地及基礎設施問題：提前與甲方溝通，確保場地暢通、基礎設施完善。如有問題，及時與甲方協(xié)商解決，確保施工順利進行。2.設計圖紙問題：收到設計圖紙后，及時進行審核，發(fā)現問題及時與甲方溝通。如有必要，可與設計單位協(xié)商修改圖紙，確保施工順利進行。3.工程進度及付款問題：按照合同約定時間提交工程進度報告，確保甲方按時支付進度款。如有進度延誤，及時與甲方溝通，協(xié)商順延工期和支付事宜。4.施工質量問題：嚴格按照國家及地方相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準進行施工。加強質量監(jiān)督和驗收，確保工程質量符合約定標準。5.法律法規(guī)及合同條款問題：在簽訂合同時，咨詢專業(yè)律師意見，確保合同合法有效。在履行合同過程中，嚴格遵守法律法規(guī)，避免違約行為。五、所有應用場景：1.適用于城