下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
民事起訴狀原告:[原告姓名],[性別],[年齡],[民族],住[詳細住址],聯(lián)系電話:[固定電話號碼]被告:[被告公司名稱],住所地[公司地址],法定代表人[法定代表人姓名],職務(wù)[職務(wù),如總經(jīng)理],聯(lián)系電話:[固定電話號碼]訴訟請求1.請求判令被告按照《XX裝修工程施工合同》約定的質(zhì)量標準完成案涉房屋裝修工程的剩余施工內(nèi)容(或修復(fù)已施工工程的質(zhì)量缺陷);2.請求判令被告賠償原告因工期延誤產(chǎn)生的損失共計人民幣肆仟伍佰元(含租房費用、倉儲費用等);3.請求判令被告承擔本案的訴訟費用。事實與理由原告因自住房屋裝修需求,于[年份]年[X]月[X]日與被告簽訂《XX裝修工程施工合同》(以下簡稱“合同”),約定由被告承包原告位于[房屋詳細地址]的住宅裝修工程,工程內(nèi)容涵蓋水電改造、墻面裝飾、廚衛(wèi)設(shè)施安裝等項目,工期自[開工日期]起至[竣工日期]止,工程總價款為人民幣叁萬伍仟元,付款方式為“合同簽訂后支付30%、水電工程完工支付30%、工程整體竣工支付40%”。合同簽訂后,原告嚴格依約履行付款義務(wù):[年份]年[X]月[X]日支付首期工程款壹萬零伍佰元,[年份]年[X]月[X]日支付二期工程款壹萬零伍佰元。但被告在施工過程中多次違反合同約定,具體如下:一、施工質(zhì)量嚴重不達標被告施工的水電線路未按設(shè)計圖紙規(guī)范鋪設(shè),存在“火線、零線混接”“管線外露未保護”等問題;墻面乳膠漆施工后不到半月,即出現(xiàn)大面積開裂、掉粉現(xiàn)象;衛(wèi)生間防水工程完工后,因施工工藝缺陷導致樓下鄰居天花板滲漏。原告多次要求被告整改,被告雖口頭承諾卻拖延推諉,整改后仍未達到合同約定的質(zhì)量標準及國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(GB____)的要求。二、工期嚴重延誤合同約定工期為[X]個月,但截至起訴之日,工程已延誤三個月,僅完成水電、墻面等基礎(chǔ)工程,廚衛(wèi)吊頂、木地板鋪設(shè)等關(guān)鍵工序仍未動工。被告的延誤行為導致原告無法按計劃入住,被迫繼續(xù)租賃房屋居?。吭伦饨鹨记榘墼?,并額外產(chǎn)生家具倉儲費用(每月伍佰元),至今已累計損失肆仟伍佰元。原告認為,被告的上述行為已構(gòu)成根本違約,嚴重損害了原告的合法權(quán)益。根據(jù)《中華人民共和國民法典》第五百七十七條“當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”之規(guī)定,被告應(yīng)當繼續(xù)履行合同義務(wù)(或修復(fù)質(zhì)量缺陷),并賠償原告因此遭受的損失。為維護自身合法權(quán)益,原告特向貴院提起訴訟,懇請依法判如所請。證據(jù)和證據(jù)來源,證人姓名和住所1.《XX裝修工程施工合同》1份,由原、被告雙方于[簽約日期]簽訂,證明雙方的合同關(guān)系及權(quán)利義務(wù)約定;2.銀行轉(zhuǎn)賬記錄2份(付款日期分別為[年份]年[X]月[X]日、[年份]年[X]月[X]日),證明原告已依約支付工程款;3.質(zhì)量問題照片、視頻若干組,證明被告施工存在質(zhì)量缺陷(拍攝人:原告本人,存放于原告手機/電腦);4.微信聊天記錄、函件若干份,證明原告多次要求被告整改及被告的違約事實(聊天記錄由原告手機導出,函件為原告向被告郵寄的書面材料,郵寄憑證可查);5.《裝修工程質(zhì)量鑒定報告》1份(如有),證明工程質(zhì)量不符合約定標準(鑒定機構(gòu):XX市建筑工程質(zhì)量檢測中心,地址:[檢測中心地址]);6.租房合同、租金付款憑證各1份,證明原告因工期延誤產(chǎn)生的租房損失(合同簽訂方:原告與XX房屋租賃公司,地址:[公司地址])。此致[XX市XX區(qū)人民法院]具狀人(簽名或蓋章):[原告姓名][起訴日期]撰寫說明1.靈活調(diào)整:可根據(jù)實際糾紛類型(如工程款拖欠、設(shè)計變更爭議、材料以次充好等)修改“事實與理由”部分,補充對應(yīng)證據(jù)(如材料檢測報告、設(shè)計變更協(xié)議等)。2.法律依據(jù):除《民法典》合同編外,可結(jié)合《消費者權(quán)益保護法》(如被告存在欺詐行為)、《建筑法》(如工程資質(zhì)爭議)等細化訴求。3.文書規(guī)范:
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 安全標準化生產(chǎn)責任制度
- 生產(chǎn)安全考核與獎勵制度
- 生產(chǎn)車輛全過程管理制度
- 生產(chǎn)場所巡檢制度范本
- 企業(yè)生產(chǎn)檔案管理制度
- 生產(chǎn)副班長生產(chǎn)管理制度
- 2026重慶市涪陵區(qū)武陵山鎮(zhèn)人民政府招聘公益性崗位1人參考考試題庫附答案解析
- 生產(chǎn)車間防蠅蟲制度
- 生產(chǎn)函數(shù)與科學制度
- 先進生產(chǎn)班組管理制度
- 腎囊腫護理查房要點
- 2025年掛面制造行業(yè)研究報告及未來發(fā)展趨勢預(yù)測
- 7.1《集體生活成就我》課件 2025-2026道德與法治七年級上冊 統(tǒng)編版
- 艾媒咨詢2025年中國新式茶飲大數(shù)據(jù)研究及消費行為調(diào)查數(shù)據(jù)
- 遼寧省錦州市2024-2025學年八年級下學期期末物理試題(含答案)
- 頂管施工臨時用電方案
- 廣東省惠州市高三上學期第一次調(diào)研考英語試題-1
- 瀘州老窖釀酒有限責任公司釀酒廢棄物熱化學能源化與資源化耦合利用技術(shù)環(huán)評報告
- 單位微信群規(guī)定管理制度
- 公司人員服從管理制度
- 床上護理洗頭課件
評論
0/150
提交評論