外墻涂料工程承攬協議甲方（委托方）：姓名/名稱：____________________法定代表人：________________地址：______________________聯系電話：________________乙方（承攬方）：姓名/名稱：____________________法定代表人：________________地址：______________________聯系電話：________________鑒于甲方有外墻涂料工程需求，乙方具備相應的施工能力和資質，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方承攬外墻涂料工程事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：______________________2.工程地點：______________________3.工程范圍：[詳細描述外墻涂料工程的具體施工范圍，包括但不限于建筑外立面的具體位置、面積等]二、工程期限1.本工程預計開工日期為____年__月__日，預計竣工日期為____年__月__日。具體開工日期以甲方書面通知為準。2.乙方應在約定的工期內完成全部工程內容。如因不可抗力或甲方原因導致工期延誤，乙方應及時通知甲方，工期相應順延；如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照工程總價款的__%向甲方支付違約金。三、工程質量及驗收標準1.乙方應按照國家及地方現行的外墻涂料工程施工規(guī)范、質量驗收標準以及甲方提供的施工圖紙和技術要求進行施工，確保工程質量達到[具體質量等級要求，如合格、優(yōu)良等]標準。2.工程竣工后，乙方應提前__日通知甲方進行驗收。甲方在接到通知后__日內組織相關人員進行驗收。如驗收不合格，乙方應按照甲方要求及時進行整改，直至驗收合格，整改費用由乙方自行承擔。整改后仍不能通過驗收的，甲方有權扣除相應工程款或解除合同，并要求乙方承擔因此給甲方造成的損失。四、工程價款及支付方式1.本工程采用[固定單價/固定總價]方式計價，工程總價款為人民幣______元（大寫：____________________）。單價明細如下：[詳細列出各項施工內容的單價及對應的工程量]2.支付方式：-合同簽訂后__日內，甲方向乙方支付工程總價款的__%作為預付款；-工程進度達到__%時，甲方向乙方支付工程總價款的__%；-工程竣工驗收合格后__日內，甲方向乙方支付至工程總價款的__%；-剩余工程總價款的__%作為質量保證金，在質保期滿后__日內，如無質量問題，甲方一次性無息支付給乙方。五、材料及設備供應1.乙方負責本工程所需的全部涂料及其他輔助材料的采購、運輸及保管。乙方采購的材料必須符合國家及地方相關標準和甲方要求，具有質量合格證明文件，并經甲方檢驗合格后方可使用。如因乙方采購的材料質量問題導致工程質量問題或其他損失，乙方應承擔全部責任。2.乙方應配備滿足工程施工需要的機械設備和工具，并確保其性能良好、安全可靠。施工過程中，乙方應妥善使用和維護設備工具，如因乙方原因造成設備工具損壞或丟失，由乙方負責修復或賠償。六、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.有權對工程施工過程進行監(jiān)督和檢查，提出合理的意見和建議。2.按照本協議約定的時間和方式向乙方支付工程價款。3.負責協調施工現場周邊關系，為乙方施工提供必要的條件。4.向乙方提供施工所需的相關資料和文件。（二）乙方權利與義務1.有權要求甲方按照本協議約定支付工程價款。2.按照本協議約定的工程范圍、質量標準、工期要求等進行施工，確保工程質量和進度。3.負責施工現場的安全管理，制定安全施工措施，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。如因乙方原因發(fā)生安全事故，乙方應承擔全部法律責任和經濟賠償責任。4.遵守施工現場的各項規(guī)章制度，文明施工，保持施工現場的整潔衛(wèi)生。工程竣工后，乙方應負責清理施工現場的垃圾和雜物。5.在工程質保期內，對工程質量問題承擔免費維修和更換責任。質保期自工程竣工驗收合格之日起計算，質保期為__年。七、違約責任1.若甲方未按照本協議約定向乙方支付工程價款，每逾期一天，應按照未付款項的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日的，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付已完工程價款及相應違約金。2.若乙方未按照本協議約定的質量標準、工期要求等進行施工，應承擔相應的違約責任，具體違約責任按照本協議相關條款執(zhí)行。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方應負責賠償甲方的全部損失。3.任何一方違反本協議約定，給對方造成損失的，違約方應承擔賠償責任。八、爭議解決本協議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行簽訂補