2025年可調整版-建設施工合同建設施工合同本合同由以下雙方于年月日簽訂：甲方（發(fā)包方）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于甲方需要進行工程的建設施工，乙方具備相應的施工資質和能力，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：1.4工程范圍：1.5合同工期：日歷天，開工日期為年月日，竣工日期為年月日。1.6合同價款：人民幣元（大寫：元整）。第二條雙方的義務與責任2.1甲方的義務：2.1.1按時提供施工場地，確保乙方能夠順利進場施工。2.1.2按合同約定支付工程款，不得拖欠或延遲支付，否則甲方需承擔相應的違約責任。2.1.3負責辦理工程相關手續(xù)，包括但不限于規(guī)劃許可、施工許可等，確保工程合法性。2.1.4指派一名代表負責與乙方進行溝通，協(xié)調解決施工中的問題。2.2乙方的義務：2.2.1按照合同約定的工期、質量要求完成工程，確保工程符合國家相關標準和規(guī)范。2.2.2按時進場施工，不得無故拖延工期，否則需承擔相應的違約責任。2.2.3負責施工現(xiàn)場的安全管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，防止發(fā)生安全事故。2.2.4指派一名代表負責與甲方進行溝通，協(xié)調解決施工中的問題。第三條工程質量3.1工程質量標準：按照國家和地方相關標準執(zhí)行，具體標準為：。3.2材料設備：乙方使用的材料和設備必須符合合同約定和相關標準，甲方有權對材料進行抽檢，若不符合要求，甲方有權要求更換。3.3隱蔽工程：隱蔽工程在隱蔽前，乙方需通知甲方進行驗收，驗收合格后方可進行下一步施工。3.4質量保修：乙方承諾對工程提供質量保修服務，保修期限為年，保修范圍包括但不限于：。第四條合合同價款與支付4.1合同總價：人民幣元（大寫：元整）。4.2支付方式：甲方按工程進度分階段支付，具體支付節(jié)點為：。4.3付款程序：乙方每次申請付款時，需提供相應金額的發(fā)票和付款申請單，甲方應在收到后個工作日內完成審核并支付。4.4結算：工程竣工驗收合格后，雙方進行最終結算，結算金額不得超出合同總價的%。第五條工期與延誤5.1工期要求：乙方應嚴格按照合同約定的工期完成施工，不得無故拖延。5.2工期延誤：若因甲方原因導致工期延誤，經乙方書面通知后，甲方應在日內作出回復或采取相應措施。若甲方未及時處理，工期相應順延，且甲方需承擔乙方造成的損失。5.3停工與復工：若施工過程中因甲方原因導致停工，甲方需及時通知乙方，并在日內安排復工，否則視為甲方違約。第六條變更與簽證6.1變更程序：施工過程中若需變更，甲方應以書面形式通知乙方，并經雙方確認后方可實施。6.2簽證管理：乙方應在變更后日內向甲方提交簽證申請，甲方應在收到后日內完成審核并確認簽證金額。6.3變更價款：變更部分的價款應根據實際情況計算，并經雙方確認后調整合同總價。第七條安全與文明施工7.1安全管理：乙方應嚴格遵守安全生產管理規(guī)定，確保施工安全。若發(fā)生安全事故，責任由乙方承擔。7.2文明施工：乙方應保持施工現(xiàn)場整潔有序，按甲方要求堆放材料和設備，避免影響周邊環(huán)境。第八條驗收與保修8.1工程驗收：工程竣工后，乙方應向甲方提交完整的竣工資料，并申請驗收。甲方應在收到申請后日內組織驗收，并在驗收合格后日內簽署驗收合格證書。8.2質量保修：乙方承諾在質量保修期內對工程出現(xiàn)的質量問題進行維修，維修費用由乙方承擔。第九條違約責任9.1甲方違約責任：9.1.1若甲方未按合同約定支付工程款，每逾期一日，甲方需向乙方支付逾期金額的‰作為違約金。9.1.2若甲方因自身原因導致工程無法繼續(xù)施工，應提前日通知乙方并支付已完工程的相應款項。9.2乙方違約責任：9.2.1若乙方未按合同約定工期完成施工，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價的‰作為違約金。9.2.2若乙方施工質量不符合約定標準，甲方有權要求返工，費用由乙方承擔，且工期不順延。第十條不可抗力10.1若因不可抗力事件導致合同無法履行，雙方應協(xié)商解決，任何一方均可解除合同，且不承擔違約責任。10.2不可抗力事件發(fā)生后，雙方應盡快協(xié)商解決方案，若協(xié)商不成，合同終止，雙方互不追究責任。第十一條保險11.1乙方應為其施工人員購買工傷保險和意外傷害保險，費用由乙方承擔。11.2乙方應為施工現(xiàn)場的設備和材料購買財產保險，費用由乙方承擔。第十二條爭議解決12.1若雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。第十三條其他條款13.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。13.2本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。13.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：授權代表簽字：日期：