電力通信協(xié)議書1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：XX能源科技有限公司

甲方地址：中國XX省XX市XX區(qū)XX路XX號XX大廈XX層

甲方法定代表人/負責人：張三

甲方聯(lián)系方式手機）

2.乙方（賣方/承租方/服務提供方）：

乙方名稱：XX通信技術有限公司

乙方地址：中國XX省XX市XX區(qū)XX街XX號XX寫字樓XX層

乙方法定代表人/負責人：李四

乙方聯(lián)系方式手機）

協(xié)議簡介：

鑒于甲方為滿足其電力系統(tǒng)通信需求，需要采購/租賃/委托乙方提供高性能、高可靠性的電力通信設備及配套服務，而乙方具備相應的電力通信設備研發(fā)、生產(chǎn)、安裝及運維能力，雙方基于平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就電力通信設備及服務的合作事宜達成一致，特訂立本協(xié)議。本協(xié)議旨在明確雙方的權利與義務，確保電力通信系統(tǒng)的穩(wěn)定運行及雙方合作的順利進行。協(xié)議的簽訂及履行將基于以下前提條件：甲方已充分了解乙方提供的電力通信設備及服務的規(guī)格、性能及質(zhì)量標準，并同意按照本協(xié)議約定支付相關費用；乙方保證所提供的設備及服務符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，并滿足甲方的實際需求。雙方將通過本協(xié)議建立長期穩(wěn)定的合作關系，共同推動電力通信技術的應用與發(fā)展。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲乙雙方在電力通信設備及服務合作中的權利與義務，確保雙方能夠順利開展業(yè)務往來，滿足甲方電力系統(tǒng)通信需求。協(xié)議范圍包括但不限于電力通信設備的采購/租賃、安裝調(diào)試、技術支持、運維服務等。具體內(nèi)容涵蓋電力通信設備的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、交付時間、價格條款、支付方式、違約責任等，以及相關技術文檔的提供、現(xiàn)場服務的響應時間、服務期限等。通過本協(xié)議，甲方獲得符合要求的電力通信設備及服務，乙方則依據(jù)協(xié)議約定提供相應的產(chǎn)品與服務，雙方共同保障電力通信系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。

第二條定義

在本協(xié)議中，除非上下文另有解釋，下列術語具有如下含義：

1.“電力通信設備”指用于電力系統(tǒng)通信的設備，包括但不限于光纖收發(fā)器、交換機、路由器、傳輸設備、無線通信設備等；

2.“服務”指乙方為甲方提供的電力通信設備的安裝調(diào)試、技術支持、運維服務等；

3.“交付時間”指乙方按照協(xié)議約定將電力通信設備交付給甲方的具體時間；

4.“質(zhì)量標準”指電力通信設備應符合的國家及行業(yè)標準，以及雙方約定的具體技術參數(shù)；

5.“違約責任”指任何一方違反本協(xié)議約定應承擔的責任。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權力和義務：

(1)甲方有權按照本協(xié)議約定要求乙方提供符合標準的電力通信設備及服務，并對設備及服務的質(zhì)量進行檢驗和確認；

(2)甲方應按照協(xié)議約定支付相關費用，包括設備款、服務費等，并確保支付及時、足額；

(3)甲方應提供必要的場地、電源、網(wǎng)絡等基礎設施，配合乙方完成設備的安裝調(diào)試工作；

(4)甲方應指定專門人員與乙方對接，負責技術溝通、問題反饋及協(xié)議履行協(xié)調(diào)；

(5)甲方應妥善保管和使用電力通信設備，遵守相關操作規(guī)程，避免因不當使用導致的設備損壞；

(6)甲方應按照協(xié)議約定提供真實、準確的信息，配合乙方完成設備的安裝、調(diào)試及驗收工作；

(7)甲方在設備租賃情況下，應承擔設備在租賃期間的非自然損耗及因甲方原因?qū)е碌墓收暇S修費用；

(8)甲方有權要求乙方提供必要的技術培訓，確保甲方人員能夠熟練操作和維護電力通信設備。

2.乙方的權力和義務：

(1)乙方有權按照本協(xié)議約定向甲方提供電力通信設備及服務，并要求甲方支付相應的費用；

(2)乙方應保證所提供的電力通信設備符合國家及行業(yè)標準，以及雙方約定的技術參數(shù)，并提供完整的產(chǎn)品合格證及技術文檔；

(3)乙方應按照協(xié)議約定的交付時間將設備交付給甲方，并負責設備的運輸及安裝調(diào)試工作，確保設備正常運行；

(4)乙方應提供7×24小時的技術支持服務，及時響應甲方的問題反饋，并提供遠程及現(xiàn)場故障排除服務；

(5)乙方應指派專業(yè)技術人員配合甲方的設備安裝、調(diào)試及驗收工作，并確保服務質(zhì)量符合協(xié)議約定；

(6)乙方應承擔設備在運輸、安裝、調(diào)試過程中的風險及責任，確保設備完好交付；

(7)乙方在提供運維服務時，應按照協(xié)議約定的服務范圍、響應時間及服務費用標準執(zhí)行，并定期向甲方匯報服務情況；

(8)乙方應遵守國家相關法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保所提供的服務不侵犯任何第三方的合法權益；

(9)乙方應配合甲方完成設備的驗收工作，并承擔因設備質(zhì)量問題導致的返工及維修費用；

(10)在設備租賃情況下，乙方應承擔設備在租賃期間的正常維修費用，但非自然損耗及因甲方原因?qū)е碌墓收铣猓?/p>

(11)乙方應按照協(xié)議約定提供必要的技術培訓，確保甲方人員能夠熟練操作和維護電力通信設備，并提供培訓教材及考核服務；

(12)乙方應保證所提供的技術支持及服務不泄露甲方的商業(yè)秘密，并按照協(xié)議約定履行保密義務。

第四條價格與支付條件

1.本協(xié)議項下的價格包括但不限于電力通信設備的價款、運輸費、安裝調(diào)試費、技術支持費及雙方約定的其他費用。具體價格以雙方簽署的價格清單或合同附件為準。

2.支付方式采用銀行轉(zhuǎn)賬方式。甲方應將款項支付至乙方指定的銀行賬戶。

3.支付時間分階段進行：

(1)合同簽訂后X日內(nèi)，甲方支付總款項的X%，作為預付款；

(2)設備交付并安裝調(diào)試完成后X日內(nèi)，甲方支付總款項的X%；

(3)服務期結(jié)束或協(xié)議終止后X日內(nèi)，甲方支付剩余的X%尾款。

4.乙方應在收到款項后及時開具等額發(fā)票，甲方憑發(fā)票進行賬務處理。

5.如甲方未能按時支付款項，每逾期一日，應按逾期支付金額的X%向乙方支付違約金，逾期超過X日的，乙方有權暫停服務或解除協(xié)議，并要求甲方承擔相應損失。

第五條履行期限

1.本協(xié)議有效期為自協(xié)議簽訂之日起X年，自X年X月X日至X年X月X日止。

2.設備交付時間：乙方應于協(xié)議簽訂后X日內(nèi)將設備交付至甲方指定地點。

3.安裝調(diào)試時間：乙方應在設備交付后X日內(nèi)完成設備的安裝調(diào)試工作，并確保設備正常運行。

4.服務期限：乙方應為本協(xié)議項下的設備提供X年的運維服務，自設備正常運行之日起計算。

5.任何關鍵時間節(jié)點的延誤，均應視為乙方違約，并按照本協(xié)議第六條約定承擔違約責任。

第六條違約責任

1.甲方違約責任：

(1)甲方未按時支付設備款、服務費等任何應付款項的，每逾期一日，應按逾期支付金額的X%向乙方支付違約金。逾期超過X日的，乙方有權暫停服務或解除協(xié)議，并要求甲方承擔以下責任：

a.支付總款項的X%作為違約金；

b.承擔乙方因催款產(chǎn)生的合理費用，包括但不限于律師費、訴訟費等；

c.若因甲方原因?qū)е聟f(xié)議無法繼續(xù)履行，甲方應賠償乙方因此遭受的損失。

(2)甲方提供的場地、電源、網(wǎng)絡等基礎設施不符合設備安裝要求，導致安裝延誤或設備損壞的，甲方應承擔相應的賠償責任，包括但不限于設備維修費、延誤損失費等。

(3)甲方未按照協(xié)議約定配合乙方進行設備安裝、調(diào)試、驗收等工作的，每延誤一日，應按合同總金額的X%向乙方支付違約金。延誤超過X日的，乙方有權單方面解除協(xié)議，并要求甲方承擔合同總金額X%的違約金。

(4)甲方在設備租賃情況下，未按照協(xié)議約定支付租金或擅自更換、維修、轉(zhuǎn)讓設備的，應承擔以下責任：

a.每逾期一日，按應付租金的X%支付違約金；

b.擅自更換、維修、轉(zhuǎn)讓設備的，視為嚴重違約，乙方有權解除協(xié)議，并要求甲方賠償設備折舊費及全部租金。

2.乙方違約責任：

(1)乙方未按時交付設備或服務的，每逾期一日，應按合同總金額的X%向甲方支付違約金。逾期超過X日的，甲方有權單方面解除協(xié)議，并要求乙方承擔以下責任：

a.支付合同總金額X%的違約金；

b.承擔甲方因此遭受的損失，包括但不限于替代方案的費用、項目延誤損失等。

(2)乙方提供的設備不符合國家及行業(yè)標準，或存在質(zhì)量問題，導致設備無法正常運行或運行不穩(wěn)定，乙方應負責維修或更換，并承擔相應的運輸費、安裝調(diào)試費等。若因此造成甲方重大損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。

(3)乙方未按照協(xié)議約定提供技術支持或服務的，每延誤一日，應按合同總金額的X%向甲方支付違約金。延誤超過X日的，甲方有權要求乙方雙倍支付違約金，并有權單方面解除協(xié)議。

(4)乙方在提供運維服務時，未能及時響應甲方的問題或未能有效解決問題，導致設備故障或系統(tǒng)停機，乙方應承擔相應的賠償責任，包括但不限于設備維修費、系統(tǒng)停機損失費等。

(5)乙方在服務過程中泄露甲方商業(yè)秘密或侵犯甲方合法權益的，應承擔相應的法律責任，并賠償甲方因此遭受的損失。

(6)乙方在設備租賃情況下，未能按時提供設備或提供的設備不符合協(xié)議約定，應承擔以下責任：

a.每逾期一日，按合同總金額的X%支付違約金；

b.若提供的設備存在質(zhì)量問題，應負責維修或更換，并承擔相應的運輸費、安裝調(diào)試費等。

3.不可抗力：若因不可抗力原因?qū)е聟f(xié)議無法履行，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方，并采取措施減少損失。不可抗力消除后，應繼續(xù)履行協(xié)議。

第七條不可抗力

1.不可抗力是指雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災害（如地震、洪水、臺風等）、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為、法律變化等。

2.任何一方因不可抗力原因無法履行本協(xié)議項下的義務時，應及時通知對方，并提供相關證明文件，如政府公告、保險公司證明等。

3.不可抗力影響期間，雙方應暫停履行受不可抗力影響的義務，并采取措施減少損失。

4.不可抗力消除后，雙方應協(xié)商確定是否繼續(xù)履行協(xié)議，或根據(jù)不可抗力影響程度調(diào)整協(xié)議內(nèi)容。

5.因不可抗力導致協(xié)議無法履行或履行困難的，雙方互不承擔違約責任，但應各自承擔因不可抗力造成的損失。

第八條爭議解決

1.本協(xié)議項下的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權向協(xié)議簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

2.在訴訟期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議其他項下的義務。

3.訴訟費用由敗訴方承擔。若雙方均有責任，則應按照法院判決或調(diào)解結(jié)果分擔訴訟費用。

4.在爭議解決期間，雙方應避免采取任何可能加劇爭議的行動，包括但不限于公開指責、報復、損害對方利益等。

第九條其他條款

1.本協(xié)議的任何修改或補充，均應以書面形式進行，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

2.本協(xié)議的任何條款均不能被解除或無效，除非雙方另有書面約定。

3.本協(xié)議的未盡事宜，雙方應另行協(xié)商解決。

4.本協(xié)議的解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

5.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

6.本協(xié)議一式X份，甲方執(zhí)X份，乙方執(zhí)X份，具有同等法律效力。

第十條附則

1.本協(xié)議附件是本協(xié)議不可分割的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。

2.本協(xié)議附件包括但不限于價格清單、設備清單、服務清單等。

3.本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

4.本協(xié)議一式X份，甲方執(zhí)X份，乙方執(zhí)X份，具有同等法律效力。

甲方（簽字蓋章）：乙方（簽字蓋章）：

法定代表人/負責人（簽字）：法定代表人/負責人（簽字）：

日期：日期：

第七條不可抗力

1.不可抗力是指雙方在簽訂本協(xié)議時不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風、洪水、火災、戰(zhàn)爭、動亂、政府行為（如法律法規(guī)的變更、禁令等）、傳染病疫情以及其他類似的事件。

2.任何一方因不可抗力事件導致無法履行或無法完全履行本協(xié)議項下的全部或部分義務時，該方應立即通知另一方，并提供相關證明文件，如政府公告、災害證明、保險單等，以證明不可抗力事件的存在及其對履行協(xié)議的影響程度。

3.不可抗力事件發(fā)生后，雙方應采取合理措施減輕不可抗力事件造成的損失，并應協(xié)商確定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。

4.若不可抗力事件持續(xù)超過X日，雙方均有權根據(jù)不可抗力事件的影響程度，協(xié)商解除本協(xié)議。解除協(xié)議時，雙方應相互返還已收到的財產(chǎn)，并互不承擔違約責任。

5.因不可抗力事件導致的履行延遲或履行困難，根據(jù)不可抗力事件的影響程度，雙方可相應免除或部分免除違約責任。但雙方仍需承擔因不可抗力事件造成的直接損失，以及為應對不可抗力事件而支出的合理費用。

6.若一方因不可抗力事件無法履行協(xié)議，該方應在不可抗力事件消除后立即恢復履行協(xié)議，并應通知另一方不可抗力事件的消除情況。

7.本協(xié)議所稱不可抗力事件不包括一方因其自身過錯或疏忽導致的不可預見的事件，也不包括一方因未采取合理措施而導致的不可抗力事件惡化的情況。

第八條爭議解決

1.本協(xié)議項下的任何爭議，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應本著誠實信用、公平合理的原則進行，雙方應積極尋求達成一致解決方案。

2.若協(xié)商不成的，雙方同意將爭議提交至協(xié)議簽訂地有管轄權的人民法院通過訴訟解決。雙方應積極配合法院的審理工作，并提供相關證據(jù)材料。

3.在訴訟期間，除爭議事項外，雙方應繼續(xù)履行本協(xié)議其他項下的義務，以確保協(xié)議的順利履行不受影響。

4.訴訟費用由敗訴方承擔。若雙方均有責任，則應按照法院判決或調(diào)解結(jié)果分擔訴訟費用。

5.雙方在訴訟過程中應遵守法律程序，不得采取任何惡意訴訟行為，如提供虛假證據(jù)、干擾訴訟秩序等。

6.本協(xié)議的爭議解決條款具有獨立性，不影響雙方在其他途徑解決爭議的權利。但雙方應優(yōu)先通過協(xié)商解決爭議，以避免不必要的訴訟成本和風險。

7.若雙方在訴訟過程中達成調(diào)解協(xié)議，調(diào)解協(xié)議經(jīng)法院確認后具有法律效力，雙方應按照調(diào)解協(xié)議的約定履行相關義務。

8.本協(xié)議的爭議解決條款適用于本協(xié)議的所有爭議，包括但不限于協(xié)議的效力、履行、違約責任等。

9.雙方同意，在爭議解決過程中，應尊重對方的合法權益，并維護電力通信行業(yè)的良好秩序。

第九條其他條款

1.通知方式：本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應以書面形式進行，并通過專人遞送、掛號信、電子郵件或傳真等方式送達。通知應在送達時視為有效送達。任何一方變更聯(lián)系方式，應提前X日書面通知另一方。

2.協(xié)議變更：對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，作為本協(xié)議不可分割的組成部分。任何未以書面形式作出的變更均無效。

3.協(xié)議終止：本協(xié)議在以下情況下終止：

(1)協(xié)議期限屆滿，雙方未續(xù)簽的；

(2)雙方協(xié)商一致同意終止的；

(3)一方嚴重違約，導致協(xié)議目的無法實現(xiàn)的，守約方有權解除協(xié)議；

(4)因不可抗力導致協(xié)議無法繼續(xù)履行的；

(5)依據(jù)法律法規(guī)或法院判決終止的。

4.保密條款：雙方應對本協(xié)議內(nèi)容及在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密承擔保密義務，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方泄露。保密義務不