2025年監(jiān)理工程師《合同管理》專(zhuān)項(xiàng)練習(xí)考試時(shí)間：______分鐘總分：______分姓名：______一、單項(xiàng)選擇題（每題1分，共50分）1.根據(jù)《民法典》合同編規(guī)定，以下哪一項(xiàng)不屬于合同必備的主要條款？（）2.要約和承諾是合同訂立的兩個(gè)基本階段，下列關(guān)于要約撤回的說(shuō)法中，正確的是？（）3.甲向乙發(fā)出購(gòu)買(mǎi)電腦的要約，乙收到后立即回電表示接受，但附加了“需打折10%”的條件。乙的行為在法律上構(gòu)成？（）4.合同生效后，當(dāng)事人不得擅自變更或者解除合同。若需要變更，應(yīng)當(dāng)？（）5.下列關(guān)于合同履行原則的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是？（）6.債務(wù)人未履行債務(wù)或者履行債務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。這體現(xiàn)了合同履行的哪個(gè)原則？（）7.在合同履行過(guò)程中，因不可抗力不能實(shí)現(xiàn)合同目的，根據(jù)《民法典》規(guī)定，合同應(yīng)當(dāng)？（）8.合同的保全措施包括代位權(quán)和撤銷(xiāo)權(quán)。代位權(quán)行使的法定條件之一是？（）9.某施工合同約定，承包人未按約定工期竣工，應(yīng)向發(fā)包人支付違約金。后因發(fā)包人提供的圖紙錯(cuò)誤導(dǎo)致工期延誤，承包人可以？（）10.合同權(quán)利義務(wù)終止的法律后果是？（）11.下列關(guān)于合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是？（）12.合同義務(wù)轉(zhuǎn)移，新義務(wù)人可以拒絕承擔(dān)原義務(wù)人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的什么責(zé)任？（）13.當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。其中，賠償損失的范圍一般包括？（）14.合同爭(zhēng)議解決方式主要包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟。其中，仲裁具有的基本特點(diǎn)是？（）15.下列關(guān)于仲裁協(xié)議的說(shuō)法中，正確的是？（）16.發(fā)生合同糾紛，當(dāng)事人可以選擇訴訟或仲裁解決。若雙方未約定解決方式，一方向人民法院起訴，另一方提出管轄權(quán)異議并申請(qǐng)仲裁，人民法院應(yīng)如何處理？（）17.根據(jù)我國(guó)法律，普通訴訟時(shí)效期間為多久？（）18.某工程監(jiān)理合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，爭(zhēng)議雙方簽訂了書(shū)面仲裁協(xié)議，后雙方又就同一爭(zhēng)議達(dá)成了書(shū)面和解協(xié)議，且已履行。此時(shí)，爭(zhēng)議應(yīng)如何處理？（）19.建設(shè)工程合同糾紛中，當(dāng)事人申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，應(yīng)當(dāng)向哪個(gè)法院申請(qǐng)？（）20.合同法的基本原則不包括？（）21.下列哪一項(xiàng)不屬于建設(shè)工程合同？（）22.建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同的有效期一般從何時(shí)起算？（）23.建設(shè)工程施工合同中，關(guān)于工程款支付方式的約定對(duì)合同雙方具有什么效力？（）24.在建設(shè)工程施工過(guò)程中，工程變更需要通過(guò)什么程序進(jìn)行確認(rèn)？（）25.建設(shè)工程發(fā)生質(zhì)量事故，造成人身傷亡和重大財(cái)產(chǎn)損失的，根據(jù)相關(guān)法規(guī)，相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)如何報(bào)告？（）26.施工單位違反安全生產(chǎn)規(guī)定，造成事故的，應(yīng)承擔(dān)什么責(zé)任？（）27.建設(shè)工程實(shí)行質(zhì)量保修制度。在正常使用條件下，基礎(chǔ)設(shè)施工程和主體結(jié)構(gòu)工程的質(zhì)量保修期限最低為多久？（）28.監(jiān)理合同是委托合同的一種。監(jiān)理人按照約定，對(duì)建設(shè)工程的？（）29.工程監(jiān)理合同中，總監(jiān)理工程師的職責(zé)不包括？（）30.監(jiān)理人發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)如何處理？（）31.工程監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)施工不符合設(shè)計(jì)文件及合同約定的，有權(quán)？（）32.未經(jīng)監(jiān)理人簽字，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不得使用，施工單位擅自使用的，承擔(dān)什么責(zé)任？（）33.下列關(guān)于工程保險(xiǎn)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是？（）34.建設(shè)工程一切險(xiǎn)通常不包括哪種風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任？（）35.某建設(shè)工程項(xiàng)目投保了工程一切險(xiǎn)，在施工期間因意外事故導(dǎo)致部分工程結(jié)構(gòu)受損，保險(xiǎn)公司應(yīng)如何賠付？（）36.合同的訂立、效力、履行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止和解除等均適用哪個(gè)法律部門(mén)的基本原則和制度？（）37.合同的相對(duì)性原則主要體現(xiàn)為？（）38.格式條款是當(dāng)事人為了重復(fù)使用而預(yù)先擬定，未與對(duì)方協(xié)商的條款。提供格式條款一方免除其責(zé)任、加重對(duì)方責(zé)任、排除對(duì)方主要權(quán)利的，該條款？（）39.某施工合同約定，發(fā)包人未按時(shí)支付工程款，承包人可以行使的權(quán)利是？（）40.債權(quán)人行使撤銷(xiāo)權(quán)應(yīng)當(dāng)向哪個(gè)人民法院提起訴訟？（）41.合同履行過(guò)程中，若出現(xiàn)情勢(shì)變更，其法律后果是？（）42.甲乙雙方簽訂了一份買(mǎi)賣(mài)合同，約定由乙向甲交付一批貨物。在合同履行期限到來(lái)之前，乙將貨物賣(mài)給第三人丙，并完成了交付。乙的行為在法律上構(gòu)成？（）43.下列哪種情況不屬于不可抗力？（）44.合同權(quán)利義務(wù)終止后，原合同權(quán)利義務(wù)在多大程度上對(duì)當(dāng)事人仍有約束力？（）45.建設(shè)工程合同屬于哪種合同？（）46.建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則是？（）47.某工程采用公開(kāi)招標(biāo)方式，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)從下列哪類(lèi)人員中確定？（）48.中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出后，招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)在多長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同？（）49.在施工合同履行過(guò)程中，因監(jiān)理工程師指令錯(cuò)誤導(dǎo)致工程損失，責(zé)任應(yīng)由誰(shuí)承擔(dān)？（）50.發(fā)包人委托監(jiān)理單位實(shí)施工程監(jiān)理，監(jiān)理費(fèi)的支付主體是？（）二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共50分）1.合同的生效要件通常包括？（）2.下列哪些行為可以導(dǎo)致合同無(wú)效？（）3.合同履行的具體要求包括？（）4.違約責(zé)任的承擔(dān)方式可以包括？（）5.不可抗力事件具有的特點(diǎn)是？（）6.合同保全中的代位權(quán)，其法律關(guān)系主體包括？（）7.合同權(quán)利義務(wù)終止的情形包括？（）8.仲裁協(xié)議應(yīng)當(dāng)具備的內(nèi)容有？（）9.訴訟時(shí)效因下列哪些情況而中斷？（）10.建設(shè)工程合同的主要特點(diǎn)是？（）11.建設(shè)工程勘察合同的內(nèi)容一般包括？（）12.建設(shè)工程施工合同中，發(fā)包人的主要義務(wù)包括？（）13.建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定的建設(shè)工程質(zhì)量責(zé)任主體主要包括？（）14.工程監(jiān)理單位的主要職責(zé)包括？（）15.總監(jiān)理工程師的權(quán)限通常包括？（）16.工程監(jiān)理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，總監(jiān)理工程師可以？（）17.建設(shè)工程中常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括？（）18.工程保險(xiǎn)的種類(lèi)通常包括？（）19.格式條款的訂立應(yīng)遵循的原則包括？（）20.合同法中的誠(chéng)實(shí)信用原則主要體現(xiàn)在？（）21.債權(quán)人撤銷(xiāo)權(quán)的行使條件包括？（）22.情勢(shì)變更原則的適用條件通常包括？（）23.合同轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)當(dāng)滿足的條件包括？（）24.合同解除的方式包括？（）25.建設(shè)工程招標(biāo)方式主要有？（）26.評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循的原則是？（）27.發(fā)包人違約可能表現(xiàn)為？（）28.承包人違約可能表現(xiàn)為？（）29.監(jiān)理工程師簽發(fā)工程暫停令的條件可能包括？（）30.合同爭(zhēng)議的解決途徑選擇應(yīng)注意哪些因素？（）31.合同訂立的形式包括？（）32.合同變更應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括？（）33.合同終止的法律后果包括？（）34.建設(shè)工程領(lǐng)域常見(jiàn)的法律糾紛類(lèi)型有？（）35.國(guó)際工程合同管理中常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)有？（）---試卷答案1.D解析：合同的主要條款包括：標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法。選項(xiàng)D（如合同生效時(shí)間，除非法律有規(guī)定或當(dāng)事人有約定）并非必備條款。2.A解析：要約的撤回是指在要約發(fā)生法律效力之前，要約人欲使其要約不發(fā)生法律效力而取消要約的行為。撤回要約的通知應(yīng)當(dāng)在要約到達(dá)受要約人之前或者與要約同時(shí)到達(dá)受要約人。3.B解析：受要約人對(duì)要約的內(nèi)容作出實(shí)質(zhì)性變更的，視為拒絕要約，并作出新的要約。乙附加了“需打折10%”的條件，這是對(duì)合同主要條款的變更，構(gòu)成新的要約。4.C解析：根據(jù)《民法典》規(guī)定，變更或者解除合同，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。5.D解析：合同履行的原則包括：全面履行原則、誠(chéng)實(shí)信用原則、協(xié)作履行原則、計(jì)劃履行原則。選項(xiàng)D（有償履行原則）不是合同履行的基本原則。6.B解析：誠(chéng)實(shí)信用原則要求當(dāng)事人在合同訂立、履行、變更、解除等各個(gè)階段均應(yīng)秉持誠(chéng)實(shí)，恪守信用。題干描述的是違約責(zé)任的基本規(guī)定，體現(xiàn)了誠(chéng)實(shí)信用原則對(duì)保障合同履行的作用。7.B解析：根據(jù)《民法典》規(guī)定，因不可抗力不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，合同終止。合同終止后，尚未履行的，終止；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以請(qǐng)求恢復(fù)原狀或者采取其他補(bǔ)救措施，并有權(quán)請(qǐng)求賠償損失。8.A解析：代位權(quán)的行使條件之一是：債務(wù)人的債務(wù)已到期；債權(quán)人已催告?zhèn)鶆?wù)人履行債務(wù)，但債務(wù)人拒不履行；須債務(wù)人對(duì)第三人（次債務(wù)人）享有合法債權(quán)。9.C解析：因發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘诱`，發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，承包人可以順延工期并要求賠償損失，但不能要求發(fā)包人支付違約金。10.D解析：合同權(quán)利義務(wù)終止的法律后果是，合同關(guān)系消滅，當(dāng)事人不再受合同約定的權(quán)利義務(wù)約束，但合同終止不影響合同中關(guān)于結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。11.C解析：合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的法定條件包括：轉(zhuǎn)讓的債權(quán)須合法存在且可轉(zhuǎn)讓?zhuān)皇茏屓耸茏寕鶛?quán)具有正當(dāng)性；必須有轉(zhuǎn)讓合同或法律行為；需要通知債務(wù)人。轉(zhuǎn)讓合同本身不是法定必要條件，但受讓人需通知債務(wù)人。12.B解析：合同義務(wù)轉(zhuǎn)移后，新義務(wù)人承擔(dān)的是原義務(wù)人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，不能拒絕。如果新義務(wù)人履行債務(wù)超過(guò)原義務(wù)人應(yīng)履行的范圍，超出部分可向原義務(wù)人追償。13.B解析：賠償損失的范圍一般包括：合同履行后可以獲得的利益（包括利潤(rùn)）；合同履行費(fèi)用；固有損失（如為履行合同已支出的費(fèi)用）。但不得超過(guò)違約方訂立合同時(shí)預(yù)見(jiàn)到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到的因違約可能造成的損失。14.B解析：仲裁的基本特點(diǎn)是：自愿性（基于當(dāng)事人協(xié)議）、專(zhuān)業(yè)性（可由行業(yè)專(zhuān)家擔(dān)任仲裁員）、保密性、一裁終局性、程序靈活簡(jiǎn)便。15.D解析：有效的仲裁協(xié)議應(yīng)當(dāng)具備仲裁事項(xiàng)、請(qǐng)求事項(xiàng)、當(dāng)事人名稱(chēng)等基本內(nèi)容，并明確約定仲裁委員會(huì)。仲裁協(xié)議對(duì)仲裁事項(xiàng)或者仲裁委員會(huì)沒(méi)有約定或者約定不明確的，當(dāng)事人可以補(bǔ)充協(xié)議；達(dá)不成補(bǔ)充協(xié)議的，仲裁協(xié)議無(wú)效。16.B解析：根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，當(dāng)事人達(dá)成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴的，除非仲裁協(xié)議無(wú)效、或被撤銷(xiāo)，或者違反法律強(qiáng)制性規(guī)定，人民法院不予受理。但實(shí)踐中，如果一方起訴后，另一方申請(qǐng)仲裁，法院可能駁回起訴或告知其向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。17.A解析：根據(jù)《民法典》規(guī)定，向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的訴訟時(shí)效期間為三年。18.A解析：仲裁協(xié)議有效成立后，具有排除訴訟管轄權(quán)的效力。當(dāng)事人應(yīng)按照仲裁協(xié)議向約定的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，不得就同一糾紛向人民法院起訴。既然雙方已達(dá)成仲裁協(xié)議并履行，應(yīng)通過(guò)仲裁解決。19.B解析：根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，當(dāng)事人申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，應(yīng)當(dāng)向被保全財(cái)產(chǎn)所在地、被申請(qǐng)人住所地或者對(duì)案件有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)。對(duì)于建設(shè)工程合同糾紛，通常向合同履行地或者被告住所地法院申請(qǐng)。20.D解析：合同法的基本原則包括：平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用、公序良俗、綠色原則等。選項(xiàng)D（國(guó)家利益優(yōu)先原則）雖然重要，但并非合同法的基本原則之一。21.C解析：建設(shè)工程合同是指承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價(jià)款的合同。建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計(jì)、施工合同。建設(shè)工程監(jiān)理合同屬于委托合同，不屬于建設(shè)工程合同。22.A解析：建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)合同的有效期一般從合同簽訂之日起計(jì)算，直至合同約定的勘察、設(shè)計(jì)任務(wù)完成之時(shí)止。23.B解析：建設(shè)工程施工合同中，關(guān)于工程款支付方式的約定對(duì)合同雙方具有法律約束力，是合同條款的重要組成部分，雙方必須按照約定支付和接收工程款。24.D解析：工程變更需要通過(guò)書(shū)面程序進(jìn)行確認(rèn)。通常由提出變更的一方（如設(shè)計(jì)單位、發(fā)包人）發(fā)出變更通知，經(jīng)監(jiān)理人審核確認(rèn)后，通知施工單位執(zhí)行。必要時(shí)還需履行報(bào)批手續(xù)。25.C解析：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，發(fā)生質(zhì)量事故，造成人身傷亡或者重大財(cái)產(chǎn)損失的，相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)在事故發(fā)生后之日起15日內(nèi)向當(dāng)?shù)厝嗣裾ㄔO(shè)行政主管部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)報(bào)告。26.A解析：施工單位違反安全生產(chǎn)規(guī)定，造成事故的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于行政責(zé)任（罰款、停業(yè)整頓）、民事賠償責(zé)任（賠償受害者損失）和刑事責(zé)任（構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任）。27.A解析：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，在正常使用條件下，基礎(chǔ)設(shè)施工程、主體結(jié)構(gòu)工程的質(zhì)量保修期限不得低于設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限；其他工程保修期限由發(fā)包方和使用方約定，但不得低于法定的最低期限，其中屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，最低保修期為5年。28.D解析：監(jiān)理合同是委托合同。監(jiān)理人按照約定，對(duì)建設(shè)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資進(jìn)行控制，并對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行管理。29.D解析：總監(jiān)理工程師的職責(zé)通常包括：組織編制監(jiān)理規(guī)劃，審批監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；簽發(fā)工程開(kāi)工令、暫停令和復(fù)工令；簽發(fā)工程款支付證書(shū)、竣工結(jié)算審核意見(jiàn)；審查施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案；參與質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的驗(yàn)收等。選項(xiàng)D（決定工程變更方案）通常不屬于總監(jiān)理工程師的權(quán)限，一般由發(fā)包人決定或與設(shè)計(jì)單位協(xié)商。30.B解析：監(jiān)理人發(fā)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)報(bào)告發(fā)包人。發(fā)包人有權(quán)要求設(shè)計(jì)單位修改設(shè)計(jì)；監(jiān)理人發(fā)現(xiàn)施工不符合設(shè)計(jì)文件及合同約定的，應(yīng)當(dāng)報(bào)告發(fā)包人。31.A解析：工程監(jiān)理單位發(fā)現(xiàn)施工不符合設(shè)計(jì)文件及合同約定的，有權(quán)要求施工單位整改。32.A解析：根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，未經(jīng)監(jiān)理人簽字，建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不得使用，施工單位擅自使用的，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?？赡馨ǚ倒?、罰款等。33.D解析：工程保險(xiǎn)的種類(lèi)主要包括：建筑工程一切險(xiǎn)、安裝工程一切險(xiǎn)、工程第三方責(zé)任險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車(chē)輛險(xiǎn)、人員意外傷害險(xiǎn)等。選項(xiàng)D（雇主責(zé)任險(xiǎn)）通常不屬于工程本身或施工活動(dòng)的直接保險(xiǎn)范疇。34.D解析：建設(shè)工程一切險(xiǎn)通常不包括政治風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任。這兩種風(fēng)險(xiǎn)通常需要單獨(dú)投保政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)或戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)。35.B解析：某建設(shè)工程項(xiàng)目投保了工程一切險(xiǎn)，在施工期間因意外事故導(dǎo)致部分工程結(jié)構(gòu)受損，保險(xiǎn)公司應(yīng)在保險(xiǎn)金額內(nèi)賠償損失。36.A解析：合同的訂立、效力、履行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止和解除等均適用《中華人民共和國(guó)民法典》合同編的基本原則和制度。37.C解析：合同的相對(duì)性原則主要體現(xiàn)為：合同關(guān)系只發(fā)生在特定的合同當(dāng)事人之間；合同當(dāng)事人一方僅能向另一方請(qǐng)求履行合同義務(wù)，而不能向與合同無(wú)關(guān)的第三人請(qǐng)求履行；合同對(duì)合同以外的人不發(fā)生效力。38.B解析：提供格式條款一方免除其責(zé)任、加重對(duì)方責(zé)任、排除對(duì)方主要權(quán)利的條款，或者提供格式條款一方不合理地免除或者減輕其責(zé)任、加重對(duì)方責(zé)任、限制對(duì)方主要權(quán)利的條款，無(wú)效。39.B解析：根據(jù)《民法典》規(guī)定，當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，受損害方可以解除合同。同時(shí)，不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。因此，承包人可以要求發(fā)包人支付工程款（繼續(xù)履行），或要求賠償損失（因發(fā)包人違約導(dǎo)致無(wú)法履行合同）。40.A解析：債權(quán)人行使撤銷(xiāo)權(quán)應(yīng)當(dāng)向被撤銷(xiāo)行為有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。通常是被告住所地或合同履行地法院。41.A解析：合同履行過(guò)程中，若出現(xiàn)情勢(shì)變更，其法律后果是，合同當(dāng)事人可以請(qǐng)求變更或者解除合同。法院或仲裁機(jī)構(gòu)會(huì)根據(jù)公平原則調(diào)整合同條款或確認(rèn)合同解除。42.B解析：甲乙雙方簽訂買(mǎi)賣(mài)合同，約定由乙交