2022年監(jiān)理工程師之水利工程目標控制題庫綜合試卷A卷附答案單選題（共60題）1、下列哪一項不屬于質(zhì)量保證體系的子體系組成？（）A.思想保證子體系B.組織保證子體系C.設計保證子體系D.工作保證子體系【答案】C2、控制合同進度計劃的依據(jù)是（）。A.施工總進度計劃B.合同總進度計劃C.經(jīng)過批準的施工總進度計劃D.經(jīng)過批準的合同總進度計劃【答案】C3、未經(jīng)（）簽字，發(fā)包人不撥付工程款，不進行竣工驗收。A.建設單位B.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)C.監(jiān)理工程師D.總監(jiān)理工程師【答案】D4、水利工程竣工驗收應當在工程建設項目全部完成并滿足一定運行條件后（）年內(nèi)進行。A.1B.2C.3D.4【答案】A5、PDCA循環(huán)包括的四個階段是（）。A.策劃、實施、檢查、反饋B.計劃、實施、檢查、處理C.計劃、實施、學習、改進D.方法、展開、整合、處理【答案】B6、承包人更換項目經(jīng)理應事先征得發(fā)包人同意，并應在更換（）天前通知發(fā)包人和監(jiān)理機構(gòu)。A.5B.14C.28D.30【答案】B7、“見證點”、“待檢點”最核心的區(qū)別在于（）。A.見證點的設置B.見證點監(jiān)理人員未到場不得進行施工C.待檢點的設置D.待檢點監(jiān)理人員未到場不得進行施工【答案】D8、（）的暫停施工，承包人可以提出延長工期的要求。A.為保證安全所必須B.由于不可抗力引起C.為工程的合理施工所必須D.因承包人自供的材料供應中斷引起【答案】B9、建設項目的投資控制和進度控制必須以一定的（）為前提，確保建設項目能全面滿足各項要求。A.質(zhì)量水平B.科技水平C.技術水平D.安全水平【答案】A10、監(jiān)理實施細則中的進度部分，由負責進度控制工作的監(jiān)理工程師組織（）編制監(jiān)理實施細則的進度部分。A.相關專業(yè)監(jiān)理人員B.相關監(jiān)理員C.總監(jiān)理工程師D.相關施工單位人員【答案】A11、單位工程驗收成果性文件時單位工程驗收鑒定書，自驗收鑒定書通過之日（）工作日內(nèi)，由項目法人發(fā)送有關單位并報法人驗收監(jiān)督管理機關備案。A.10B.20C.30D.50【答案】C12、發(fā)生（發(fā)現(xiàn)）較大、重大和特大質(zhì)量事故時，事故單位要在（）h內(nèi)向有關單位寫出書面報告。A.24B.48C.72D.12【答案】B13、發(fā)生質(zhì)量事故時，總監(jiān)理工程師首先要做的是（）。A.提交事故處理方案B.發(fā)出整改通知C.要求施工單位12小時以內(nèi)上報D.發(fā)出暫停施工指示【答案】D14、項目法人組織單位工程驗收時，應提前通知（）。A.施工單位B.設計單位C.質(zhì)量和安全監(jiān)督機構(gòu)D.法人驗收監(jiān)督管理機關【答案】C15、發(fā)包人的（）是發(fā)包人對項目的建設在時間上和空間上進行全局安排、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的計劃。A.工程測算B.總體控制性進度計劃C.工程概算D.目標計劃【答案】B16、既是承包人組織建設工程實施的重要文件，也是監(jiān)理人進行進度控制的依據(jù)，還是處理有關合同問題重要依據(jù)的是（）。A.招標文件B.監(jiān)理大綱C.合同進度計劃D.施工組織設計【答案】C17、主要金屬結(jié)構(gòu)安裝項目開工前，（）必須編制安裝方案供監(jiān)理工程師審查。A.承包單位B.分包單位C.供貨單位D.安裝單位【答案】D18、調(diào)價公式法調(diào)價的基本工作程序一般要注意的是（）。A.首先確定每個可調(diào)品種的系數(shù)和固定系數(shù)B.考核的時點指的是某月某日的市場價格C.物價指數(shù)的品種不宜太多，但與項目相關的因素都應該確立D.考核地點一般為承包人所在地的市場價格【答案】B19、監(jiān)理機構(gòu)按照監(jiān)理合同約定和監(jiān)理工作需要，在施工現(xiàn)場對工程重要部位和關鍵工序的施工作業(yè)實施連續(xù)性的全過程監(jiān)督、檢查和記錄，是指的（）。A.旁站B.巡視C.平行檢驗D.見證取樣【答案】A20、進度偏差結(jié)果為正值，表示工期（），進度偏差結(jié)果為負值，表示工期（）。A.提前，拖后B.提前，未拖延C.拖后，提前D.拖后，未拖延【答案】C21、按水利部有關規(guī)定，在階段驗收、單位工程驗收和竣工驗收中，工程質(zhì)量必須滿足（）要求。A.監(jiān)理人B.設計C.項目法人D.主管部門【答案】B22、工程質(zhì)量評定的順序是（）。A.單元工程→分部工程→單位工程→工程項目B.分部工程→單元工程→單位工程→工程項目C.單位工程→單元工程→分部工程→工程項目D.工程項目→單位工程→分部工程→單元工程【答案】A23、針對與價格昂貴，件數(shù)少的產(chǎn)品可以使用的是（）。A.一次抽樣B.二次抽樣C.多次抽樣D.序貫抽樣【答案】D24、發(fā)包人違約承包人按合同的約定暫停施工（）天后，發(fā)包人仍不糾正違約行為的，承包人可向發(fā)包人發(fā)出解除合同通知。A.14B.7C.28D.21【答案】C25、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理的關系是（）。A.質(zhì)量管理是質(zhì)量控制的職能之一B.質(zhì)量控制是質(zhì)量管理的職能之一C.質(zhì)量管理和質(zhì)量控制相互獨立D.質(zhì)量管理和質(zhì)量控制相互包容【答案】B26、以下關于現(xiàn)場工藝試驗規(guī)定的說法，錯誤的是（）。A.監(jiān)理機構(gòu)應審批承包人提交的現(xiàn)場工藝試驗方案B.現(xiàn)場工藝試驗完成后，監(jiān)理機構(gòu)應確認承包人提交的現(xiàn)場工藝試驗成果C.監(jiān)理機構(gòu)應依據(jù)確認的現(xiàn)場工藝試驗成果，審查承包人提交的施工措施計劃中的施工工藝D.對承包人提出的新工藝，監(jiān)理機構(gòu)應提請發(fā)包人對工藝試驗成果進行評審認定【答案】D27、以下不屬于勘察、設計單位質(zhì)量責任的是（）。A.從事建設工程勘察、設計的單位應當依法取得相應等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程B.注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員應當在設計文件上簽字，對設計文件負責C.設計單位應根據(jù)業(yè)主有關要求在階段驗收、單位工程驗收和竣工驗收中，對施工質(zhì)量是否滿足設計要求提出評價D.設計單位應當參與建設工程質(zhì)量事故分析，并對因設計造成的質(zhì)量事故，提出相應的技術處理方案【答案】C28、資金時間價值通常用利息和（）兩個指標表示。A.利潤B.收益C.收益率D.利率【答案】D29、作為質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任，是指的（）。A.質(zhì)量義務B.質(zhì)量權利C.質(zhì)量擔保D.質(zhì)量保證【答案】D30、監(jiān)理機構(gòu)按照監(jiān)理合同約定和監(jiān)理工作需要，在施工現(xiàn)場對工程重要部位和關鍵工序的施工作業(yè)實施連續(xù)性的全過程監(jiān)督、檢查和記錄，是指的（）。A.旁站B.巡視C.平行檢驗D.見證取樣【答案】A31、某水閘工程底板的設計厚度為1.5米，施工單位實際施工的厚度為1.6米，在工程款的計量、支付時，多做部分的工程量應（）。A.不予計量B.予以計量C.計量一半D.由業(yè)主與施工單位協(xié)商處理【答案】A32、工程施工階段的質(zhì)量控制，應擇優(yōu)選擇能保證工程質(zhì)量的（）A.監(jiān)理單位B.建設單位C.設計單位D.施工單位【答案】D33、依據(jù)《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2013），由于施工生產(chǎn)的特殊性，施工過程中往往會出現(xiàn)一些與合同工程或合同約定不一致或未約定的事，這時就需要發(fā)承包雙方用書面形式記錄下來，稱之為（）。A.現(xiàn)場簽證B.工程洽商C.工程變更D.工程索賠【答案】A34、投標人在（）前修改投標函中的投標總報價，應同時修改“工程量清單”中的相應報價。A.出售招標文件截止時間B.施工準備時間C.投標截止時間D.工程決算時間【答案】C35、某投資方案建設期為2年，建設期內(nèi)每年年初投資400萬元，運營期每年年未凈收益為150萬元，運營期為18年，則該投資方案的靜態(tài)投資回收期為（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A36、監(jiān)理機構(gòu)可簽發(fā)暫停施工指示，并抄送發(fā)包人的情形有（）。A.工程繼續(xù)施工將會對第三者或社會公共利益造成損害B.為了保證工程質(zhì)量、安全所必要C.監(jiān)理機構(gòu)認為發(fā)生了應暫停施工的緊急事件D.承包人未經(jīng)許可即進行主體工程施工時，改正這一行為所需要的局部停工【答案】D37、以下關于混凝土澆筑振搗的技術要求，說法錯誤的是（）。A.混凝土澆筑應以振搗代替平倉B.振搗完應慢慢拔出，振搗棒頭應插入下層混凝土5～10cmC.嚴禁振搗器直接碰撞模板、鋼筋及預埋件D.混凝土澆筑過程中，嚴禁在倉內(nèi)加水【答案】A38、項目法人應當自工程開工之日起（）個工作日內(nèi)，制定法人驗收工作計劃，報法人驗收監(jiān)督管理機關和竣工驗收主持單位備案。A.30B.45C.60D.90【答案】C39、項目監(jiān)理機構(gòu)進行旁站的關鍵部位和工序，通過（）具體明確。A.監(jiān)理大綱B.監(jiān)理實施細則C.監(jiān)理規(guī)劃D.監(jiān)理方案【答案】B40、在單位工程外觀質(zhì)量評定中，參加評定的人員必須具有（B）。A.助理工程師以上技術職稱B.中級以上技術職稱C.高級以上技術職稱D.監(jiān)理人資格證【答案】B41、根據(jù)《水利水電工程標準施工招標文件》，缺陷責任期（工程質(zhì)量保修期）滿后（）個工作日內(nèi)，發(fā)包人應向承包人頒發(fā)工程質(zhì)量保修責任終止證書。A.10B.20C.30D.40【答案】C42、下列方法中，能夠?qū)こ添椖空w進度情況進行分析并做出預測的方法是（）A.s曲線比較法B.前鋒線比較法C.香蕉曲線比較法D.列表比較法【答案】B43、不屬于傳統(tǒng)進度管理存在的主要問題的是（）。A.項目信息丟失現(xiàn)象嚴重B.無法有效發(fā)現(xiàn)施工進度計劃中的潛在沖突C.工程施工進度跟蹤十分困難D.在處理質(zhì)量偏差時缺乏整體性【答案】D44、下列關于現(xiàn)場簽證的說法中，錯誤的是（）。A.應采用書面形式B.如果現(xiàn)場沒有相應的計日工單價，應當在現(xiàn)場簽證報告中列明完成該簽證工作所需的人工、材料、工程設備和施工機具臺班的數(shù)量及其單價C.承包人按照現(xiàn)場簽證內(nèi)容計算價款后，便可作為增加的合同價格，與進度款同期支付D.現(xiàn)場如果已有相應的計日工單價，現(xiàn)場簽證報告中僅列明完成簽證工作所需的人工、材料、工程設備和施工機具臺班的數(shù)量【答案】C45、做好項目經(jīng)濟評價其目的在于（）。A.確定項目立項的必要性B.確定項目立項的可行性C.推薦最佳投資方案D.最大限度地避免風險，提高投資效益【答案】D46、由于管理不善、設備不良、工作場所不良或有關人員的過失引起的傷亡事故，是指的（）。A.非責任事故B.責任事故C.發(fā)包人責任事故D.承包人責任事故【答案】B47、下列選項不屬于項目法人在進度控制中的職責與權力的是（）。A.確定建設工期目標B.分解、確定進度里程碑目標C.按照資金使用計劃編制并落實建設資金籌措計劃D.簽發(fā)開工通知【答案】D48、項目后評價的一般原則不包括（）。A.科學B.可靠C.獨立D.公正【答案】B49、下列關于質(zhì)量控制說法正確的是（）。A.質(zhì)量控制的目的是以檢驗為主B.質(zhì)量控制是靜態(tài)的控制過程C.質(zhì)量控制主要針對生產(chǎn)環(huán)節(jié)D.質(zhì)量控制的對象是過程，結(jié)果是指被控制對象達到規(guī)定的質(zhì)量要求【答案】D50、當采用單次抽樣方案即（N,n,c）進行實際抽檢時，若檢驗出的實際不合格品數(shù)為d，當（）時判定為合格批，接收該檢驗批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C51、（）建設行政主管部門對全國的建設工程質(zhì)量實施統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A.國務院B.省級C.市級D.縣級【答案】A52、關于計量工作方式的說法，錯誤的是（）。A.承包人在監(jiān)理人監(jiān)督的情況下進行計量占用的監(jiān)理人員較少B.監(jiān)理人與承包人聯(lián)合進行計量可以減少計量與計量結(jié)果確認的時間，也能保證計量的質(zhì)量C.采用監(jiān)理人員監(jiān)督承包人計量方式的，監(jiān)理人只需加強對最終計量的管理D.監(jiān)理人與承包人共同進行計量的，最后應當由發(fā)包人或總監(jiān)理工程師審批【答案】C53、水利工程中，直接影響工程建設實體質(zhì)量、保證工程實體質(zhì)量的基礎環(huán)節(jié)指的是（）。A.質(zhì)量控制措施的好壞B.原材料質(zhì)量的好壞C.施工技術的好壞D.施工技術的先進性【答案】B54、在正常生產(chǎn)情況下，同一批混凝土強度值服從（）。A.二項分布B.正態(tài)分布C.泊松分布D.超幾何分布【答案】B55、（）是影響工程項目質(zhì)量的決定性環(huán)節(jié)A.項目決策階段B.工程施工階段C.工程設計階段D.工程驗收階段【答案】C56、跟蹤檢測時，混凝土試樣不應少于承包人檢測數(shù)量的（）。A.3%B.5%C.7%D.10%【答案】C57、下列選項中，不包含在材料預算價格中的是（）。A.采購及保管費B.運雜費C.運輸保險費D.檢驗試驗費【答案】D58、按照《水利工程建設施工監(jiān)理規(guī)范》，平行檢測的費用由（）承擔。A.發(fā)包人B.承包單位C.監(jiān)理人D.試驗室【答案】A59、某產(chǎn)品的目標成本為2000元，該產(chǎn)品某零部件的功能重要性系數(shù)是0.32，若現(xiàn)實成本為900元，則該零部件成本需要降低（）元。A.260B.310C.330D.340【答案】A60、下列屬于投資估算在投資決策過程中的作用的是（）。A.審批項目建議書的依據(jù)B.資金籌措的依據(jù)C.編制設計概算的依據(jù)D.確定建設項目總投資的依據(jù)【答案】A多選題（共40題）1、下列關于承包人項目經(jīng)理及人員要求說法正確的是（）。A.承包人更換項目經(jīng)理應征得發(fā)包人同意，更換前7d通知監(jiān)理和發(fā)包人B.監(jiān)理要求撤換項目經(jīng)理時，承包人可以和監(jiān)理協(xié)商處理C.承包人項目經(jīng)理短期離開施工場地，應征得監(jiān)理機構(gòu)同意，委派代表代其行使職權D.承包人為履行合同發(fā)出一切函件，均應有項目經(jīng)理簽字E.項目經(jīng)理可以授權其下屬行使職權，但應事先將人員姓名和授權范圍通知監(jiān)理機構(gòu)【答案】C2、下列關于閘門安裝說法正確的是（）A.鋼閘門附件安裝、附屬裝置安裝、鋼閘門本體及附件涂裝、試驗檢測和調(diào)試校正等工作所需費包含在閘門安裝費用中B.閘門安裝按閘門尺寸以m3為單位進行計算C.啟閉機以臺為單位進行計量D.基礎埋件安裝、附屬設備（起吊梁或平衡梁、供電系統(tǒng)、控制操作系統(tǒng)、液壓啟閉機的液壓系統(tǒng)等）安裝、與閘門連接和調(diào)試校正等工作所需費用包含在啟閉機安裝費用中E.門楣二次埋件、附件安裝、涂裝、調(diào)試校正等工作所需費用包含在門楣安裝費用中【答案】ACD3、以下關于缺陷責任期承包人質(zhì)量責任的說法，正確的有（）。A.承包人應在缺陷責任期內(nèi)對已交付使用的工程承擔缺陷責任B.發(fā)包人在使用過程中，發(fā)現(xiàn)已接收的工程存在新的缺陷或已修復的缺陷部位或部件又遭損壞的，承包人應負責修復，直至檢驗合格為止C.承包人應共同查清缺陷和（或）損壞的原因D.經(jīng)查明屬承包人原因造成的，應由承包人承擔修復和查驗的費用E.承包人不能在合理時間內(nèi)修復缺陷的，發(fā)包人可自行修復或委托其他人修復【答案】ABD4、根據(jù)《水利建設項目后評價管理辦法（試行）》（水規(guī)計（2010）51號），項目后評價中的過程評價包括（）等內(nèi)容。A.社會影響評價B.環(huán)境影響評價C.財務評價D.運行管理評價E.建設實施評價【答案】D5、水利水電工程施工危險源辨識，按辨識區(qū)域劃分為（）。A.生產(chǎn).施工作業(yè)區(qū)B.辦公區(qū)C.物資倉儲區(qū)D.生活區(qū)E.娛樂區(qū)【答案】ABCD6、下列關于建設項目投資控制的說法錯誤的有（）。A.控制項目投資的關鍵就在于施工B.投資、工期與質(zhì)量是項目依存和影響的C.建設項目投資控制考慮的項目整個壽命周期的費用D.建設項目投資控制工作的目標是建設項目整個壽命周期投資總額最小E.工程造價的降低不能以導致營運費用的大量增加為前提【答案】AD7、按控制主體的不同，屬于建設工程質(zhì)量控制的有（）。A.項目負責人的質(zhì)量控制B.政府的工程質(zhì)量控制C.發(fā)包人的質(zhì)量控制D.監(jiān)理單位的質(zhì)量控制E.勘測設計單位的質(zhì)量控制【答案】BCD8、提高產(chǎn)品價值的途徑有（）。A.功能不變，成本降低B.功能提高，成本不變C.功能小提高，成本大提高D.功能大提高，成本小增加E.功能提高，成本降低【答案】ABD9、施工過程中的質(zhì)量控制主要是（）。A.工序B.材料C.機械D.工藝E.中間產(chǎn)品【答案】A10、甲乙兩國協(xié)議將其海洋劃界爭端提交聯(lián)合國國際法院。國際法院就此案作出判決后，甲國拒不履行依該判決所承擔的義務。根據(jù)《國際法院規(guī)約》，下列做法哪一個是正確的？（）A.乙國可以申請國際法院指令甲國的國內(nèi)法院強制執(zhí)行該判決B.乙國可以申請由國際法院執(zhí)行庭對該判決強制執(zhí)行C.乙國可以向聯(lián)合國安理會提出申訴,請求由安理會作出建議或采取措施執(zhí)行該判決D.乙國可以向聯(lián)合國大會法律委員會提出申訴，執(zhí)行該判決【答案】C11、全數(shù)檢驗的適用條件為（）。A.總體的數(shù)量較少B.檢測項目比較重要C.檢測方法會對產(chǎn)品產(chǎn)生破壞D.質(zhì)量十分不穩(wěn)定的工序E.檢測用時較長【答案】BD12、根據(jù)《水利工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50501--2007），下列選項中，應攤?cè)胧杩９こ逃行Чこ塘康墓こ虇蝺r中的有（）A.施工期自然回淤量B.排泥區(qū)圍堰C.浚前掃除D.排泥管安拆移動E.疏浚設計斷面以外增加的超挖量【答案】AD13、《建設工程質(zhì)量管理條例》的出臺對整個工程建設強制性標準工作具有重要意義，包括（）。A.落實了工程建設強制性標準工作的三大任務B.規(guī)劃了標準體制改革的方向C.最大限度地保護人民生命財產(chǎn)安全、人身健康、環(huán)境保護和公眾利益D.對違反強制性標準的處罰有了明確的、具體的規(guī)定E.進一步提高了水利工程建設質(zhì)量與安全管理水平【答案】ABD14、水利工程設計質(zhì)量監(jiān)督分站受總站委托承擔的主要任務包括（）。A.參加工程的階段驗收和竣工驗收B.歸口管理全國水利工程的設計質(zhì)量監(jiān)督工作C.負責設計全面質(zhì)量管理工作D.掌握全國水利工程的設計質(zhì)量動態(tài)E.組織交流全國水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)驗【答案】BCD15、水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)按（）三級設置。A.總站B.分站C.中心站D.流域站E.站【答案】AC16、在檢查水利工程碾壓施工質(zhì)量時需注意，若采用機械碾壓，應控制行車速度，下列標準正確的有（）。A.振動碾時速為3km/hB.平碾控制時速為3km/hC.平碾控制時速為2km/hD.振動碾時速為2km/hE.振動碾時速為5km/h【答案】CD17、下列（）屬于國民經(jīng)濟評價中的轉(zhuǎn)移支付。A.國內(nèi)貸款利息B.國家和地方政府的稅收C.土地及自然資源費用D.國外貸款利息及本金E.政府補貼【答案】AB18、某技術方案經(jīng)濟評價指標對甲、乙、丙三個不確定因素的敏感度系數(shù)分別為－0.1、0.05、0.09，據(jù)此可以得出的結(jié)論有（）。A.經(jīng)濟評價指標對于甲因素最敏感B.甲因素下降10%，方案達到盈虧平衡C.經(jīng)濟評價指標與丙因素反方向變化D.經(jīng)濟評價指標對于乙因素最不敏感E.丙因素上升9%，方案由可行轉(zhuǎn)為不可行【答案】AD19、安全生產(chǎn)措施計劃內(nèi)容包括（）。A.配置必要的設施、裝備和專業(yè)人員B.確定整個過程中應執(zhí)行的安全規(guī)程C.夜間施工時安全技術措施D.確定危險部位和過程E.制定安全管理詳細規(guī)劃大綱【答案】ABCD20、關于憲法中的法治原則，啟蒙思想家多有論述。其中有位思想家認為、“政府應該以正式公布的既定法律來進行統(tǒng)治，這些法律不分貧富、不分權貴和莊稼人都一視同仁，并不因特殊情況而有出人?！边@位思想家是誰？（）A.盧梭B.洛克C.漢密爾頓D.霍布斯【答案】B21、以下關于缺陷責任期承包人質(zhì)量責任的說法，正確的有（）。A.承包人應在缺陷責任期內(nèi)對已交付使用的工程承擔缺陷責任B.發(fā)包人在使用過程中，發(fā)現(xiàn)已接收的工程存在新的缺陷或已修復的缺陷部位或部件又遭損壞的，承包人應負責修復，直至檢驗合格為止C.承包人應共同查清缺陷和（或）損壞的原因D.經(jīng)查明屬承包人原因造成的，應由承包人承擔修復和查驗的費用E.承包人不能在合理時間內(nèi)修復缺陷的，發(fā)包人可自行修復或委托其他人修復【答案】ABD22、按費用設計的準則包括（）。A.限定所需的性能，不限定達到預定結(jié)果的途徑。B.限定所需的性能，也限定達到預定結(jié)果的途徑。C.限定所需使用能力的總時間，但不限定詳細的中間階段。D.設計過程中，費用目標值可根據(jù)融資情況作調(diào)整。E.限定所需使用能力的總時間，也限定詳細的中間階段?！敬鸢浮緼C23、承包人質(zhì)量責任包括（）。A.應當依法取得相應等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程B.不得將其承接的水利建設項目的主體工程進行轉(zhuǎn)包C.必須依據(jù)國家、水利行業(yè)有關工程建設法規(guī)、技術規(guī)程、技術標準的規(guī)定以及設計文件和施工合同的要求進行施工D.按照工程建設強制性標準進行勘察、設計，并對其勘察、設計的質(zhì)量負責E.應主持或與監(jiān)理機構(gòu)聯(lián)合主持設計交底會議【答案】ABC24、引水（渠道）工程按（）劃分單位工程。A.招標標段B.工程結(jié)構(gòu)C.加固內(nèi)容D.工程量E.長度【答案】AB25、依據(jù)《關于人民法院受理涉及特權與豁免的民事案件有關問題的通知》，我國法院受理對在我國享有特權與豁免的主體起訴的民事案件，須報請最高人民法院批準。為此，下列表述哪些是正確的？（）A.報告制度適用于在我國享有特權與豁免的主體若為民事案件中的第三人B.若在我國享有特權與豁免的主體在我國從事商業(yè)活動,則對其作為被告的民事案件的受理無須適用上述報告制度C.受理以外國駐華使館的外交官作為原告的民事案件不適用上述報告制度D.受理以臨時來華的聯(lián)合國官員作為被告的民事案件不適用上述報告制度【答案】AC26、下列投資方案經(jīng)濟效果評價指標中，不屬于盈利能力分析指標的有（）A.財務凈現(xiàn)值B.投資收益率C.流動比率D.資產(chǎn)負債率E.借款償還期【答案】CD27、下列關于發(fā)包人施工缺陷索賠的說法中，正確的有（）。A.承包人施工質(zhì)量不符合施工技術條款的規(guī)定，發(fā)包人有權向承包人追究責任B.承包人使用的設備和材料不符合合同規(guī)定，發(fā)包人有權要求補償經(jīng)濟損失C.承包人在規(guī)定的期限內(nèi)仍未完成修補缺陷工作，發(fā)包人有權雇傭他人來完成工作D.承包人在規(guī)定的期限內(nèi)仍未完成修補缺陷工作，發(fā)包人雇傭他人產(chǎn)生的費用由發(fā)包人承擔E.承包人在保修期滿以前未完成應進行修補的工程，發(fā)包人有權向承包人追究責任【答案】ABC28、—個合理的抽樣方案，應該保證（）。A.所接收的產(chǎn)品100%是合格品B.對于不合格率達到規(guī)定標準的批以高概率接收C.對于合格率比規(guī)定標準差的批以高概率拒收D.對于不合格率達到規(guī)定標準的批以低概率接收E.對于合格率比規(guī)定標準差的批以低概率拒收【答案】BC29、水利工程所使用的粉煤灰檢驗項目包括（）。A.相對密度B.需水量C.細度模數(shù)D.燒失比E.超遜徑【答案】ABD30、水利工程常見的工藝試驗有（）。A.鋼筋連接工藝試驗B.錨桿施工工藝試驗C.鉆