建筑施工合同簡易版_第1頁
建筑施工合同簡易版_第2頁
建筑施工合同簡易版_第3頁
建筑施工合同簡易版_第4頁
建筑施工合同簡易版_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

建筑施工合同簡易版建筑施工合同簡易版篇一合同編號:_______發(fā)包方:________________承包方:________________簽約時(shí)間:_______簽約地點(diǎn):_______為了保證________施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達(dá)到雙方互惠互利的目的,依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律法規(guī),雙方友好協(xié)商,就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致,訂立本合同。1、工程名稱:____________2、建筑面積(工程形式):____________3、施工地點(diǎn):________________4、工期:(1)開工:____年__月__日;(2)竣工:____年__月__日;(3)合同工期總共歷時(shí)____天。5、承包形式:________6、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):________7、工程價(jià)款:共計(jì)人民幣____元。8、付款方式:本合同生效后支付合同款項(xiàng)的__%,計(jì)____元;工程竣工且驗(yàn)收合格后,支付工程價(jià)款的__%,計(jì)____元;質(zhì)保金___元,質(zhì)保期滿后支付。9、質(zhì)保期:____年。10、雙方的責(zé)任義務(wù)(1)發(fā)包方的責(zé)任義務(wù)①為承包方提供良好施工場地、道路、水、電源,滿足開工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛;②監(jiān)督管理施工過程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度;③給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn);④按時(shí)給承包方撥付款項(xiàng)和進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算;2、承包方的責(zé)任義務(wù)①按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工;②如期完成施工任務(wù);③接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求;④負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù);⑤教育施工人員愛護(hù)甲方的材物,不得偷竊和損壞;⑥承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用;11、其他(1)本合同自雙方簽字蓋章后生效,有效期至保修期滿。(2)本合同未盡事宜,可由雙方協(xié)商解決并簽署書面補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果,提交山東曹縣人民法院提起訴訟。(3)合同附件為本合同條款的組成部分,本合同連同附件一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄,但合同沒有約定時(shí),由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。第三十五條的規(guī)定:兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟,原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴;原告向兩個(gè)以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的,由最先立案的人民法院管轄。三、建筑合同合同履行地的理解所謂“合同履行地“,通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)和接受履行義務(wù)的地點(diǎn),即義務(wù)清償?shù)攸c(diǎn)。建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同是雙務(wù)合同,即由發(fā)包人提供設(shè)計(jì)工作所依據(jù)的基礎(chǔ)文件和情況,設(shè)計(jì)人交付設(shè)計(jì)文件,并由發(fā)包人支付設(shè)計(jì)費(fèi)用。建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同在實(shí)際操作中,與建設(shè)工程施工合同有所區(qū)別,有的明確了交付設(shè)計(jì)圖紙的地點(diǎn),有的對交付圖紙的地點(diǎn)沒有約定。根據(jù)《合同法》第六十一條的規(guī)定“合同生效后,當(dāng)事人就質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒有約定或約定不明確的,可以協(xié)議補(bǔ)充;不能達(dá)成協(xié)議的,按合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定”。根據(jù)交易習(xí)慣,建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同所涉及的履行地點(diǎn)應(yīng)該是發(fā)包人接受圖紙所在地。發(fā)包方:_________承包方:_________委托代理人:_________委托代理人:_________20___年__月__日20___年__月__日建筑施工合同簡易版篇二甲方:_________________乙方:_________________現(xiàn)甲方在自己新地基上新建一幢磚混結(jié)構(gòu)住宅樓,由乙方負(fù)責(zé)承包室內(nèi)外裝飾工程施工。經(jīng)雙方協(xié)商,本著平等自愿原則,簽訂以下小型建筑工程施工合同條款:_________________一、工程概況外墻貼磚、屋面蓋瓦、室內(nèi)墻裙高1.5米及鋪設(shè)地板磚、樓梯踏步、衛(wèi)生間貼磚,即水電和膩?zhàn)臃酃伟壮獾囊磺袃?nèi)外裝飾工程。二、承包形式干包,包工不包料。1.整個(gè)工程甲方提供所需的建筑材料,伙食、副食由乙方自行購買和加工。2.整個(gè)工程所需的腳手架以及其它施工用具由乙方提供,并負(fù)責(zé)安裝、拆除和拖運(yùn)。3.整個(gè)工程所需人工由乙方提供,甲方不參與施工。4.甲方需提供施工和生活所需的水、電。三、承包價(jià)格按實(shí)際施工建筑面積240平方米計(jì)算,每平方米壹佰伍拾伍元,不含以下部分:_________________屋面包干價(jià)柒仟捌佰元,出檐蓋瓦每米捌拾元,六大角貼磚壹仟伍佰元。四、付款方式開工預(yù)付壹萬元,余款在工程完工驗(yàn)收后一次結(jié)算付清。五、質(zhì)量要求乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的施程序施工,按國家現(xiàn)行的施工規(guī)范操作,每道工序必須經(jīng)甲方同意后,才能進(jìn)行下一道工序施工。裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。經(jīng)雙方認(rèn)可,竣工驗(yàn)收后半年內(nèi)出現(xiàn)施工質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償為甲方返工維修。甲方:_________________乙方:_________________________年____月____日建筑施工合同簡易版篇三發(fā)包人:(甲方)承包人:(乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就______公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。一、工程概況:1、工程名稱:____公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚。2、工程地點(diǎn):____公司園內(nèi)。二、工程承包范圍:______公司通信樓屋頂防水處理(鋼結(jié)構(gòu)彩鋼板屋頂)、營業(yè)樓屋頂防水處理、屋頂局部鋪地磚。三、合同工期:總?cè)諝v天數(shù)20天。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格(無滲漏)五、合同價(jià)款:金額(大寫):________整(小寫:________人民幣)。六、付款方式:施工合同簽訂后甲方支付乙方工程總造價(jià)50%工程款;屋頂防水工程及地磚施工完畢后除扣2%保修金外,全部付清。七、保修期限:本屋面防水工程保修期為二年,兩年后甲方全部退還乙方2%保修金。八、施工安全:1、乙方必須遵守各項(xiàng)安全施工規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程,做到安全、文明施工。2、防止事故發(fā)生,甲方不能將非施工人員帶入屋頂施工現(xiàn)場。九、違約責(zé)任:1、因乙方原因造成的停工和工程質(zhì)量不合格的損失由乙方承擔(dān)。2、施工期間由甲方原因造成停、窩工、材料的損失由雙方七日內(nèi)認(rèn)定后,由甲方承擔(dān)并順延工期。十、本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,雙方法定代表人簽字蓋章后生效。十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決,如本協(xié)議發(fā)生爭議以協(xié)商解決,解決不了以____市仲裁委仲裁為準(zhǔn)。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):__________________年____月____日_________年____月____日建筑施工合同簡易版篇四發(fā)包人(全稱):________承包人(全稱):________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則,雙方就本施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。一、工程概況:________道路硬化工程硬化面積約________平方米。工程內(nèi)容包括路基平整、水泥路面澆筑等,概算約為____________萬元。二、合同工期:工程在________年________月________日前完工。三、質(zhì)量要求及獎(jiǎng)懲措施:1、確保合格(由村兩委組織邀請專業(yè)人員驗(yàn)收),必須做到安全生產(chǎn),文明施工。2、村內(nèi)主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),質(zhì)量目標(biāo)合格。①水泥混凝土標(biāo)號C25標(biāo)號,板厚15cm,彎拉強(qiáng)度4.5Mp以上。②施工中的主要材料應(yīng)進(jìn)行各項(xiàng)物理性能指標(biāo)試驗(yàn),其中粗骨料必須采用碎石,并符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,根據(jù)材料各項(xiàng)指標(biāo)和水泥的實(shí)際標(biāo)號,選擇最佳配合比(水泥要有出廠證明、質(zhì)保單);施工中試驗(yàn)規(guī)程應(yīng)嚴(yán)格按《公路工程水泥混凝土試驗(yàn)規(guī)程》,不合格材料不得進(jìn)場施工。③路面應(yīng)采取橫向拉毛或機(jī)具壓槽等抗滑措施,其磨擦力應(yīng)符合施工規(guī)范要求,路面與其他構(gòu)造相接應(yīng)平順,做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規(guī)范要求養(yǎng)護(hù);混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害,且符合規(guī)范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗(yàn)資料送________村委會一份備查。3、獎(jiǎng)懲措施:承包人必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工,確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量未達(dá)到合格必須無條件返工,承擔(dān)返工損失,保質(zhì)期為一周年。四、工程承包方式:包工包料,竣工工程結(jié)算以承包價(jià)為基礎(chǔ),其承包單價(jià)為水泥路面板厚15CM單價(jià)為40元/平方米;工程量按實(shí)結(jié)算。五、付款方式:完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成,經(jīng)驗(yàn)收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%,并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后1月內(nèi)付清。六、承包人向發(fā)包人提供履約擔(dān)保,擔(dān)保方式為:履約保證金弍萬元,履約保證金在工程驗(yàn)收合格后退回。七、獎(jiǎng)罰措施:1、工程在________年________月________日前竣工。除不可抗拒因素外,拖延工期一天罰100元。2、承包人在決標(biāo)后須向乙方遞交本工程投標(biāo)時(shí)的項(xiàng)目管理班子詳細(xì)名冊,要求項(xiàng)目經(jīng)理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發(fā)包方同意,抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)擅自缺崗除責(zé)令到崗?fù)?,處以每人每天罰款100元。另外,在工程合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包,否則視為棄標(biāo),履約保證金將不退還,該工程予以重新招投標(biāo)。3、承包人必須接受發(fā)包人的監(jiān)督員監(jiān)督,接受整改意見。八、安全責(zé)任:1、施工前由發(fā)包人負(fù)責(zé)清理好在施工范圍內(nèi)的農(nóng)作物;施工期間有關(guān)政策處理糾紛由發(fā)包人負(fù)責(zé)。2、承包人施工期間爆破作業(yè)人員必須持證上崗(三員三證齊全),并做好安全保險(xiǎn)等相關(guān)手續(xù),若由承包人引起的發(fā)生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故,一切責(zé)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論