建筑工程在如今這個建設(shè)發(fā)展的社會中最為常見，但是由于建筑工程施工協(xié)議引起的糾紛也不少，對于這類糾紛的解決方法，我國也有相應(yīng)的法律規(guī)定。下面法律快車小編為大家提供一份建設(shè)工程施工協(xié)議司法解釋全文。建設(shè)工程施工協(xié)議司法解釋全文根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國協(xié)議法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規(guī)定，結(jié)合民事審判實際，就審理建設(shè)工程施工協(xié)議糾紛案件合用法律的問題，制定本解釋。第一條建設(shè)工程施工協(xié)議具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)協(xié)議法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認(rèn)定無效：（一）承包人未取得建筑施工公司資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；（二）沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工公司名義的；（三）建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)或者中標(biāo)無效的。第二條建設(shè)工程施工協(xié)議無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，承包人請求參照協(xié)議約定支付工程價款的，應(yīng)予支持。第三條建設(shè)工程施工協(xié)議無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，按照以下情形分別解決：（一）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格，發(fā)包人請求承包人承擔(dān)修復(fù)費用的，應(yīng)予支持；（二）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。因建設(shè)工程不合格導(dǎo)致的損失，發(fā)包人有過錯的，也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。第四條承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工公司名義與別人簽訂建設(shè)工程施工協(xié)議的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。第五條承包人超越資質(zhì)等級許可的業(yè)務(wù)范圍簽訂建設(shè)工程施工協(xié)議，在建設(shè)工程竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)等級，當(dāng)事人請求按照無效協(xié)議解決的，不予支持。第六條當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計算標(biāo)準(zhǔn)高于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率的部分除外。當(dāng)事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款解決。當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。第七條具有勞務(wù)作業(yè)法定資質(zhì)的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務(wù)分包協(xié)議，當(dāng)事人以轉(zhuǎn)包建設(shè)工程違反法律規(guī)定為由請求確認(rèn)無效的，不予支持。第八條承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請求解除建設(shè)工程施工協(xié)議的，應(yīng)予支持：（一）明確表達(dá)或者以行為表白不履行協(xié)議重要義務(wù)的；（二）協(xié)議約定的期限內(nèi)沒有竣工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未竣工的；（三）已經(jīng)完畢的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的；（四）將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。第九條發(fā)包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人請求解除建設(shè)工程施工協(xié)議的，應(yīng)予支持：（一）未按約定支付工程價款的；（二）提供的重要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的；三不履行協(xié)議約定的協(xié)助義務(wù)的。第十條建設(shè)工程施工協(xié)議解除后，已經(jīng)完畢的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價款；已經(jīng)完畢的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的，參照本解釋第三條規(guī)定解決。因一方違約導(dǎo)致協(xié)議解除的，違約方應(yīng)當(dāng)補償因此而給對方導(dǎo)致的損失。第十一條因承包人的過錯導(dǎo)致建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定，承包人拒絕修理、返工或者改建，發(fā)包人請求減少支付工程價款的，應(yīng)予支持。第十二條發(fā)包人具有下列情形之一，導(dǎo)致建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任：（一）提供的設(shè)計有缺陷；（二）提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)；（三）直接指定分包人分包專業(yè)工程。承包人有過錯的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的過錯責(zé)任。第十三條建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，不予支持；但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。第十四條當(dāng)事人對建設(shè)工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別解決：（一）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；（二）承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人遲延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；（三）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。第十五條建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。第十六條當(dāng)事人對建設(shè)工程的計價標(biāo)準(zhǔn)或者計價方法有約定的，按照約定結(jié)算工程價款。因設(shè)計變更導(dǎo)致建設(shè)工程的工程量或者質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，當(dāng)事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設(shè)工程施工協(xié)議時本地建設(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標(biāo)準(zhǔn)結(jié)算工程價款。建設(shè)工程施工協(xié)議有效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格的，工程價款結(jié)算參照本解釋第三條規(guī)定解決。第十七條當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定解決；沒有約定的，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計息。第十八條利息從應(yīng)付工程價款之日計付。當(dāng)事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應(yīng)付款時間：（一）建設(shè)工程已實際交付的，為交付之日；（二）建設(shè)工程沒有交付的，為提交竣工結(jié)算文獻(xiàn)之日；（三）建設(shè)工程未交付，工程價款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日。第十九條當(dāng)事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文獻(xiàn)確認(rèn)。承包人可以證明發(fā)包人批準(zhǔn)其施工，但未能提供簽證文獻(xiàn)證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他證據(jù)確認(rèn)實際發(fā)生的工程量。第二十條當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文獻(xiàn)后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認(rèn)可竣工結(jié)算文獻(xiàn)的，按照約定解決。承包人請求按照竣工結(jié)算文獻(xiàn)結(jié)算工程價款的，應(yīng)予支持。第二十一條當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工協(xié)議與通過備案的中標(biāo)協(xié)議實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)協(xié)議作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。第二十二條當(dāng)事人約定按照固定價結(jié)算工程價款，一方當(dāng)事人請求對建設(shè)工程造價進(jìn)行鑒定的，不予支持。第二十三條當(dāng)事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的事實進(jìn)行鑒定，但爭議事實范圍不能擬定，或者雙方當(dāng)事人請求對所有事實鑒定的除外。第二十四條建設(shè)工程施工協(xié)議糾紛以施工行為地為協(xié)議履行地。第二十五條因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。第二十六條實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔(dān)責(zé)任。第二十七條因保修人未及時履行保修義務(wù)，導(dǎo)致建筑物毀損或者導(dǎo)致人身、財產(chǎn)損害的，保修人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)補償責(zé)任。保修人與建筑物所有人或者發(fā)包人對建筑物毀損均有過錯的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十八條本解釋自二○○五年一月一日起施行。施行后受理的第一審案件合用本解釋。施行前最高人民法院發(fā)布的司法解釋與本解釋相抵觸的，以本解釋為準(zhǔn)。建設(shè)工程施工協(xié)議糾紛司法解釋（二標(biāo)簽：最高法院司法解釋建設(shè)施工協(xié)議糾紛中標(biāo)分類：法律文獻(xiàn)最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工協(xié)議糾紛案件合用法律問題的解釋（二）（2023年10月29日最高人民法院審判委員會第1751次會議通過，自2023年2月1日起施行）法釋〔2023〕20號為對的審理建設(shè)工程施工協(xié)議糾紛案件，依法保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，維護(hù)建筑市場秩序，促進(jìn)建筑市場健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國民法總則》《中華人民共和國協(xié)議法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律規(guī)定，結(jié)合審判實踐，制定本解釋。第一條招標(biāo)人和中標(biāo)人另行簽訂的建設(shè)工程施工協(xié)議約定的工程范圍、建設(shè)工期、工程質(zhì)量、工程價款等實質(zhì)性內(nèi)容，與中標(biāo)協(xié)議不一致，一方當(dāng)事人請求按照中標(biāo)協(xié)議擬定權(quán)利義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持。招標(biāo)人和中標(biāo)人在中標(biāo)協(xié)議之外就明顯高于市場價格購買承建房產(chǎn)、無償建設(shè)住房配套設(shè)施、讓利、向建設(shè)單位捐贈財物等另行簽訂協(xié)議，變相減少工程價款，一方當(dāng)事人以該協(xié)議背離中標(biāo)協(xié)議實質(zhì)性內(nèi)容為由請求確認(rèn)無效的，人民法院應(yīng)予支持。第二條當(dāng)事人以發(fā)包人未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證等規(guī)劃審批手續(xù)為由，請求確認(rèn)建設(shè)工程施工協(xié)議無效的，人民法院應(yīng)予支持，但發(fā)包人在起訴前取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證等規(guī)劃審批手續(xù)的除外。發(fā)包人可以辦理審批手續(xù)而未辦理，并以未辦理審批手續(xù)為由請求確認(rèn)建設(shè)工程施工協(xié)議無效的，人民法院不予支持。第三條建設(shè)工程施工協(xié)議無效，一方當(dāng)事人請求對方補償損失的，應(yīng)當(dāng)就對方過錯、損失大小、過錯與損失之間的因果關(guān)系承擔(dān)舉證責(zé)任。損失大小無法擬定，一方當(dāng)事人請求參照協(xié)議約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)工期、工程價款支付時間等內(nèi)容擬定損失大小的，人民法院可以結(jié)合雙方過錯限度、過錯與損失之間的因果關(guān)系等因素作出裁判。第四條缺少資質(zhì)的單位或者個人借用有資質(zhì)的建筑施工公司名義簽訂建設(shè)工程施工協(xié)議，發(fā)包人請求出借方與借用方對建設(shè)工程質(zhì)量不合格等因出借資質(zhì)導(dǎo)致的損失承擔(dān)連帶補償責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。第五條當(dāng)事人對建設(shè)工程開工日期有爭議的，人民法院應(yīng)當(dāng)分別按照以下情形予以認(rèn)定：（一）開工日期為發(fā)包人或者監(jiān)理人發(fā)出的開工告知載明的開工日期；開工告知發(fā)出后，尚不具有開工條件的，以開工條件具有的時間為開工日期；因承包人因素導(dǎo)致開工時間推遲的，以開工告知載明的時間為開工日期。（二）承包人經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)已經(jīng)實際進(jìn)場施工的，以實際進(jìn)場施工時間為開工日期。（三）發(fā)包人或者監(jiān)理人未發(fā)出開工告知，亦無相關(guān)證據(jù)證明實際開工日期的，應(yīng)當(dāng)綜合考慮開工報告、協(xié)議、施工許可證、竣工驗收報告或者竣工驗收備案表等載明的時間，并結(jié)合是否具有開工條件的事實，認(rèn)定開工日期。第六條當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但可以證明在協(xié)議約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合協(xié)議約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定解決，但發(fā)包人在約定期限后批準(zhǔn)工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。第七條發(fā)包人在承包人提起的建設(shè)工程施工協(xié)議糾紛案件中，以建設(shè)工程質(zhì)量不符合協(xié)議約定或者法律規(guī)定為由，就承包人支付違約金或者補償修理、返工、改建的合理費用等損失提出反訴的，人民法院可以合并審理。第八條有下列情形之一，承包人請求發(fā)包人返還工程質(zhì)量保證金的，人民法院應(yīng)予支持：（一）當(dāng)事人約定的工程質(zhì)量保證金返還期限屆滿。（二）當(dāng)事人未約定工程質(zhì)量保證金返還期限的，自建設(shè)工程通過竣工驗收之日起滿二年。（三）因發(fā)包人因素建設(shè)工程未按約定期限進(jìn)行竣工驗收的，自承包人提交工程竣工驗收報告九十日后起當(dāng)事人約定的工程質(zhì)量保證金返還期限屆滿；當(dāng)事人未約定工程質(zhì)量保證金返還期限的，自承包人提交工程竣工驗收報告九十日后起滿二年。發(fā)包人返還工程質(zhì)量保證金后，不影響承包人根據(jù)協(xié)議約定或者法律規(guī)定履行工程保修義務(wù)。第九條發(fā)包人將依法不屬于必須招標(biāo)的建設(shè)工程進(jìn)行招標(biāo)后，與承包人另行訂立的建設(shè)工程施工協(xié)議背離中標(biāo)協(xié)議的實質(zhì)性內(nèi)容，當(dāng)事人請求以中標(biāo)協(xié)議作為結(jié)算建設(shè)工程價款依據(jù)的，人民法院應(yīng)予支持，但發(fā)包人與承包人因客觀情況發(fā)生了在招標(biāo)投標(biāo)時難以預(yù)見的變化而另行訂立建設(shè)工程施工協(xié)議的除外。第十條當(dāng)事人簽訂的建設(shè)工程施工協(xié)議與招標(biāo)文獻(xiàn)、投標(biāo)文獻(xiàn)、中標(biāo)告知書載明的工程范圍、建設(shè)工期、工程質(zhì)量、工程價款不一致，一方當(dāng)事人請求將招標(biāo)文獻(xiàn)、投標(biāo)文獻(xiàn)、中標(biāo)告知書作為結(jié)算工程價款的依據(jù)的，人民法院應(yīng)予支持。第十一條當(dāng)事人就同一建設(shè)工程訂立的數(shù)份建設(shè)工程施工協(xié)議均無效，但建設(shè)工程質(zhì)量合格，一方當(dāng)事人請求參照實際履行的協(xié)議結(jié)算建設(shè)工程價款的，人民法院應(yīng)予支持。實際履行的協(xié)議難以擬定，當(dāng)事人請求參照最后簽訂的協(xié)議結(jié)算建設(shè)工程價款的，人民法院應(yīng)予支持。第十二條當(dāng)事人在訴訟前已經(jīng)對建設(shè)工程價款結(jié)算達(dá)成協(xié)議，訴訟中一方當(dāng)事人申請對工程造價進(jìn)行鑒定的，人民法院不予準(zhǔn)許。第十三條當(dāng)事人在訴訟前共同委托有關(guān)機構(gòu)、人員對建設(shè)工程造價出具征詢意見，訴訟中一方當(dāng)事人不認(rèn)可該征詢意見申請鑒定的，人民法院應(yīng)予準(zhǔn)許，但雙方當(dāng)事人明確表達(dá)受該征詢意見約束的除外。第十四條當(dāng)事人對工程造價、質(zhì)量、修復(fù)費用等專門性問題有爭議，人民法院認(rèn)為需要鑒定的，應(yīng)當(dāng)向負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人釋明。當(dāng)事人經(jīng)釋明未申請鑒定，雖申請鑒定但未支付鑒定費用或者拒不提供相關(guān)材料的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的法律后果。一審訴訟中負(fù)有舉證責(zé)任的當(dāng)事人未申請鑒定，雖申請鑒定但未支付鑒定費用或者拒不提供相關(guān)材料，二審訴訟中申請鑒定，人民法院認(rèn)為確有必要的，應(yīng)當(dāng)依照民事訴訟法第一百七十條第一款第三項的規(guī)定解決。第十五條人民法院準(zhǔn)許當(dāng)事人的鑒定申請后，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人申請及查明案件事實的需要，擬定委托鑒定的事項、范圍、鑒定期限等，并組織雙方當(dāng)事人對爭議的鑒定材料進(jìn)行質(zhì)證。第十六條人民法院應(yīng)當(dāng)組織當(dāng)事人對鑒定意見進(jìn)行質(zhì)證。鑒定人將當(dāng)事人有爭議且未經(jīng)質(zhì)證的材料作為鑒定依據(jù)的，人民法院應(yīng)當(dāng)組織當(dāng)事人就該部分材料進(jìn)行質(zhì)證。經(jīng)質(zhì)證認(rèn)為不能作為鑒定依據(jù)的，根據(jù)該材料作出的鑒定意見不得作為認(rèn)定案件事實的依據(jù)。第十七條與發(fā)包人訂立建設(shè)工程施工協(xié)議的承包人，根據(jù)協(xié)議法第二百八十六條規(guī)定請求其承建工程的價款就工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償?shù)模嗣穹ㄔ簯?yīng)予支持。第十八條裝飾裝修工程的承包人，請求裝飾裝修工程價款就該裝飾裝修工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償?shù)?，人民法院?yīng)予支持，但裝飾裝修工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人的除外。第十九條建設(shè)工程質(zhì)量合格，承包人請求其承建工程的價款就工