工程承攬協(xié)議書格式5篇篇1甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)信的基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方工程事宜，達(dá)成以下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：____________________2.工程地點(diǎn)：____________________3.工程內(nèi)容：____________________（包括具體工程范圍、內(nèi)容等）二、工程期限1.工程開工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.如遇特殊情況，工程期限可經(jīng)雙方協(xié)商后相應(yīng)順延。三、工程費(fèi)用及支付方式1.工程費(fèi)用：總價(jià)為人民幣_(tái)_______元（大寫：_________），具體支付方式如下：（1）預(yù)付款：協(xié)議簽署后，甲方支付乙方工程預(yù)付款為總價(jià)的__%。（2）進(jìn)度款：工程完成后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，支付至總價(jià)款的__%。（3）尾款：工程保修期滿后，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方支付剩余款項(xiàng)。2.發(fā)票開具：乙方應(yīng)按照國(guó)家規(guī)定開具正規(guī)發(fā)票。四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.乙方應(yīng)按照國(guó)家和地方現(xiàn)行有關(guān)工程質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.雙方應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)共同進(jìn)行工程驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方簽署驗(yàn)收合格證書。3.如工程存在質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償修復(fù)。五、工程保修1.工程保修期限：自驗(yàn)收合格之日起______年。2.在保修期內(nèi)，如發(fā)生因乙方施工質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的損壞，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償修復(fù)。3.保修期間，乙方應(yīng)確保通訊暢通，以便在發(fā)生問(wèn)題時(shí)及時(shí)響應(yīng)。六、違約責(zé)任1.若因乙方原因造成工程延期，乙方應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)由此造成的甲方損失。2.若因甲方原因未按約定支付工程款，甲方應(yīng)支付逾期付款利息。3.若因不可抗力因素導(dǎo)致工程延期或損失，雙方應(yīng)協(xié)商解決。4.其他違約情況，雙方應(yīng)按照《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。七、爭(zhēng)議解決1.雙方在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可提交_____（指定地點(diǎn)）人民法院訴訟解決。2.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。八、其他事項(xiàng)1.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補(bǔ)充。4.補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________法定代表人：____________________法定代表人：____________________ 聯(lián)系電話：____________________聯(lián)系電話：____________________ 日期：____年__月__日日期：____年__月__日 簽約地點(diǎn)：____________________簽約地點(diǎn)：____________________篇2發(fā)包方（甲方）：XX公司承包方（乙方）：XX公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：XX工程2.工程地點(diǎn)：XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)3.工程承包方式：乙方包工包料，包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工4.工程內(nèi)容：具體以甲方提供的施工圖紙為準(zhǔn)。第二條工程期限1.本工程合同工期為XX天，從XXXX年XX月XX日開始施工，到XXXX年XX月XX日竣工驗(yàn)收。2.如有下列情況，乙方可順延工期：因甲方原因影響開工；不可抗力。第三條工程質(zhì)量1.乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。2.乙方應(yīng)按工程進(jìn)度，分階段向甲方代表提交工程質(zhì)量報(bào)告。3.工程竣工時(shí)，乙方應(yīng)向甲方代表提交完整的竣工資料和竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，甲方代表在接到竣工驗(yàn)收申請(qǐng)后十天內(nèi)組織有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。4.驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)簽署竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)按要求進(jìn)行整改，直到驗(yàn)收合格。5.工程質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，否則乙方應(yīng)按要求進(jìn)行整改，直到符合標(biāo)準(zhǔn)要求。第四條工程價(jià)款及支付方式1.本工程合同價(jià)款為人民幣XX元（大寫：XX元）。該價(jià)款已包括乙方完成本工程所需的人工、材料、機(jī)械使用等所有費(fèi)用。2.支付方式：簽訂合同后，甲方支付乙方合同總金額的XX%作為預(yù)付款；工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方合同總金額的XX%；剩余XX%作為質(zhì)量保證金，工程竣工驗(yàn)收合格一年后支付。3.乙方在收款時(shí)，必須開具正式發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。第五條雙方職責(zé)1.甲方職責(zé)：負(fù)責(zé)辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)；提供施工圖紙；解決施工用水、用電；協(xié)助乙方做好材料運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌?.乙方職責(zé)：按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工；制定施工計(jì)劃并報(bào)甲方備案；確保工程質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)；按時(shí)提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)；協(xié)助甲方做好材料運(yùn)輸?shù)裙ぷ?。第六條違約責(zé)任及賠償損失1.甲方若不按合同約定支付工程款或預(yù)付款，每逾期一天，需向乙方支付合同總金額的XX%作為違約金。2.乙方若不能按時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工或不能按時(shí)完成施工任務(wù)，每逾期一天，需向甲方支付合同總金額的XX%作為違約金。同時(shí)，乙方應(yīng)賠償因此給甲方造成的全部損失。3.若因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方需按要求進(jìn)行整改，并賠償因此給甲方造成的全部損失。4.雙方其他違約及賠償責(zé)任按《中華人民共和國(guó)合同法》執(zhí)行。第七條爭(zhēng)議解決方式1.如因本合同引起或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先嘗試通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.雙方同意，在訴訟過(guò)程中應(yīng)盡力配合法院進(jìn)行調(diào)解。若調(diào)解成功，雙方應(yīng)遵守調(diào)解協(xié)議的內(nèi)容；若調(diào)解不成功，則繼續(xù)進(jìn)行訴訟程序。3.在訴訟過(guò)程中，雙方應(yīng)尊重法院的判斷和裁決結(jié)果。如有任何異議或不滿，應(yīng)在收到判決書之日起十五日內(nèi)向上一級(jí)法院提起上訴。在上訴期間，原判決結(jié)果不生效。4.爭(zhēng)議解決期間所發(fā)生的費(fèi)用（包括訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)等）由敗訴方承擔(dān)。如雙方均有責(zé)任，則應(yīng)根據(jù)責(zé)任大小分別承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。5.雙方同意，在爭(zhēng)議解決期間，應(yīng)繼續(xù)履行本合同中未涉及爭(zhēng)議部分的內(nèi)容。如爭(zhēng)議解決期間影響到了工程的正常進(jìn)行或?qū)е铝斯こ掏９?、延期等情形出現(xiàn)，雙方應(yīng)協(xié)商制定相應(yīng)的補(bǔ)救措施并修改合同條款以應(yīng)對(duì)上述情況的發(fā)生。但無(wú)論如何補(bǔ)救措施及修改后的合同條款均不得損害對(duì)方的合法權(quán)益和利益訴求且應(yīng)符合法律法規(guī)的規(guī)定要求。篇3發(fā)包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實(shí)際情況，就工程施工承包給乙方的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點(diǎn)：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內(nèi)容：_________第二條合同工期1.本合同工期為：_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工。2.如遇下列情況，乙方可向甲方提出書面申請(qǐng)，經(jīng)甲方同意，可順延工期：（1）因人力不可抗拒的自然災(zāi)害而被迫停工；（2）因甲方提出變更計(jì)劃或變更施工圖而迫使停工；（3）因甲方不能按期提供技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙、主要設(shè)備、材料、勞動(dòng)力等，造成乙方無(wú)法施工被迫停工；（4）因甲方原因使工程中途停建、緩建或由于設(shè)計(jì)不當(dāng)無(wú)法繼續(xù)施工等。第三條工程質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量必須達(dá)到合格（優(yōu)良）標(biāo)準(zhǔn)。具體要求參照國(guó)家相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。2.乙方應(yīng)認(rèn)真按照設(shè)計(jì)施工圖紙、技術(shù)說(shuō)明及國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并接受甲方代表的監(jiān)督檢查。3.乙方應(yīng)按工程進(jìn)度，分階段（層次）向甲方代表提交工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。4.甲方代表收到工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，應(yīng)盡快給予答復(fù)。對(duì)不合格工程，乙方應(yīng)在甲方指導(dǎo)下進(jìn)行整改，直到合格為止。5.工程竣工時(shí)，乙方應(yīng)向甲方代表提交所有設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等文件。甲方代表收到上述文件后，應(yīng)盡快組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方應(yīng)簽訂工程竣工驗(yàn)收證書。驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)有不符合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的工程或設(shè)施等質(zhì)量問(wèn)題，需要修復(fù)的，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，直至合格為止。驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題影響使用時(shí)，應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)拆除并重新修建。6.竣工驗(yàn)收后，交付使用的工程如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題尚需繼續(xù)維修時(shí)，在保修期內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)維修。保修期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保修期滿后，由甲方負(fù)責(zé)維修。7.乙方在竣工驗(yàn)收過(guò)程中未提出異議或已按甲方代表要求整改合格的問(wèn)題，在竣工驗(yàn)收后不再屬于乙方的保修責(zé)任范圍。8.工程交付使用后，乙方應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行回訪?；卦L中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知甲方代表進(jìn)行維修。否則，由此造成的損失由乙方承擔(dān)。9.工程質(zhì)量檢查及驗(yàn)收費(fèi)用由乙方承擔(dān)。10.在工程質(zhì)量保修期內(nèi)，由于設(shè)計(jì)不當(dāng)或材料缺陷等原因造成的工程質(zhì)量問(wèn)題或缺陷，由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)維修費(fèi)用；由于操作不當(dāng)或維護(hù)不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻膿p壞或失效等質(zhì)量問(wèn)題或缺陷，由甲方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)維修費(fèi)用。雙方均有責(zé)任時(shí)，應(yīng)根據(jù)責(zé)任大小分別承擔(dān)相應(yīng)的維修責(zé)任和維修費(fèi)用。11.工程質(zhì)量保修期限按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在保修期內(nèi)發(fā)生需要維修的問(wèn)題時(shí)，乙方應(yīng)在接到甲方代表通知后盡快到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢修工作。如因乙方原因造成延誤或無(wú)法及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢修工作而引起的一切損失由乙方承擔(dān)。12.乙方必須保證在其承包的工程中不出現(xiàn)重大質(zhì)量事故和人員傷亡事故；否則由此造成的一切損失和不良影響均由乙方承擔(dān)。同時(shí)乙方必須保證其所承包的工程不受到任何第三方的索賠要求。如有第三方提出索賠要求時(shí)，乙方必須及時(shí)通知甲方并采取有效措施予以解決；否則由此給甲方造成的一切損失由乙方承擔(dān)。13.乙方必須保證其所承包的工程符合合同規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)和使用要求；否則由此造成的一切損失和不良影響均由乙方承擔(dān)。同時(shí)乙方必須保證其所承包的工程不受到任何第三方的安全投訴；否則由此給甲方造成的一切損失由乙方承擔(dān)。14.在施工過(guò)程中如果發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或安全事故時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方代表匯報(bào)并積極配合調(diào)查處理；否則由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。同時(shí)乙方也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。篇4甲方（發(fā)包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)守信的基礎(chǔ)上，就甲方承攬乙方工程事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、協(xié)議項(xiàng)目名稱：______________________工程；地點(diǎn)：______________________。工程內(nèi)容：______________________。（具體工程內(nèi)容詳細(xì)說(shuō)明）二、工程期限開工日期：____年____月____日；竣工日期：____年____月____日。如因特殊原因造成工期延誤，須經(jīng)雙方書面確認(rèn)。三、工程費(fèi)用及支付方式工程總造價(jià)：人民幣_(tái)_______元整（￥________）。具體支付方式為：（具體支付方式和時(shí)間）四、工程質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)乙方必須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按照_________________________執(zhí)行。如驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)整改并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。五、雙方責(zé)任和義務(wù)甲方責(zé)任和義務(wù)：負(fù)責(zé)提供施工圖紙和必要的技術(shù)支持；按照合同約定支付工程費(fèi)用；監(jiān)督工程進(jìn)度和質(zhì)量。乙方責(zé)任和義務(wù)：按照合同約定完成工程施工任務(wù)；保證工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；遵守安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定；確保施工進(jìn)度和工程資料的真實(shí)性和完整性。六、安全施工和保險(xiǎn)事宜乙方應(yīng)遵守國(guó)家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和規(guī)定，確保施工過(guò)程中的安全生產(chǎn)。甲方可為其辦理相關(guān)保險(xiǎn)事宜，具體保險(xiǎn)內(nèi)容和費(fèi)用由雙方協(xié)商確定。七、違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議方式如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`或工程質(zhì)量不符合要求，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并支付違約金。如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他約定事項(xiàng)雙方如有其他未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：_______________________乙方（蓋章）：_______________________法定代表人（簽字）：_________________法定代表人（簽字）：_________________日期：____年____月____日____年____月____日篇5工程承攬協(xié)議書是指發(fā)包人（業(yè)主、建設(shè)單位）與承包人（施工單位）之間，為完成特定的工程建設(shè)任務(wù)，明確雙方權(quán)利和義務(wù)關(guān)系而簽訂的書面協(xié)議。以下是一個(gè)工程承攬協(xié)議書的格式示例：一、協(xié)議標(biāo)題二、協(xié)議當(dāng)事人1.發(fā)包人（全稱）：_________，地址：_________，法定代表人：_________，職務(wù)：_________，聯(lián)系方式：_________。2.承包人（全稱）：_________，地址：_________，法定代表人：_________，職務(wù)：_______