人工角膜精密車削承攬書甲方（定作人）：姓名/名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________乙方（承攬人）：姓名/名稱：____________________法定代表人：____________________地址：____________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方有對人工角膜進行精密車削的需求，乙方具備相應(yīng)的技術(shù)和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，達成如下協(xié)議：一、承攬事項乙方按照甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，為甲方完成人工角膜的精密車削工作。二、技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)1.甲方應(yīng)向乙方提供詳細準(zhǔn)確的人工角膜設(shè)計圖紙及技術(shù)參數(shù)要求，包括但不限于尺寸精度、表面粗糙度、材料特性等具體指標(biāo)。2.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的技術(shù)要求及現(xiàn)行國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行精密車削加工，確保加工后的人工角膜符合質(zhì)量要求。三、承攬費用及支付方式1.承攬費用：本次人工角膜精密車削承攬費用總計為人民幣______元（大寫______元整）。此費用包含乙方完成承攬工作所需的設(shè)備使用、材料損耗、人工成本、稅費等所有費用。2.支付方式：-預(yù)付款：合同簽訂后______個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承攬費用的______%作為預(yù)付款，即人民幣______元（大寫______元整）。-驗收款：乙方完成人工角膜精密車削工作，并經(jīng)甲方驗收合格后______個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余的承攬費用，即人民幣______元（大寫______元整）。四、材料及設(shè)備1.材料：由______方負(fù)責(zé)提供人工角膜車削所需的原材料，提供方應(yīng)確保材料的質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求，并承擔(dān)因材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的一切后果。材料交付時，雙方應(yīng)進行檢驗和交接，并簽署交接清單。2.設(shè)備：乙方應(yīng)使用符合加工精度要求的先進設(shè)備進行人工角膜精密車削，定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好運行狀態(tài)。在加工過程中，如因設(shè)備故障導(dǎo)致加工工作延誤或質(zhì)量問題，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、加工期限1.乙方應(yīng)在收到甲方預(yù)付款及合格原材料后的______個工作日內(nèi)完成人工角膜的精密車削工作。2.如因不可抗力等特殊原因?qū)е录庸て谙扌枰娱L，乙方應(yīng)及時通知甲方，并提供相關(guān)證明文件。經(jīng)甲方書面同意后，可適當(dāng)延長加工期限。但乙方應(yīng)采取積極措施盡量減少延誤時間。六、質(zhì)量檢驗及驗收1.過程檢驗：乙方在加工過程中應(yīng)進行嚴(yán)格的質(zhì)量自檢，確保每一道工序都符合技術(shù)要求。甲方有權(quán)在合理時間內(nèi)對加工過程進行監(jiān)督檢查，乙方應(yīng)予以配合。2.成品驗收：乙方完成人工角膜精密車削工作后，應(yīng)及時通知甲方進行驗收。甲方應(yīng)在收到通知后的______個工作日內(nèi)組織驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)按照本合同約定的技術(shù)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。-如驗收合格，雙方簽署驗收合格報告。-如驗收不合格，乙方應(yīng)按照甲方要求進行返工或整改，直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。返工或整改費用由乙方自行承擔(dān)，且返工或整改時間計入加工期限。如乙方在規(guī)定時間內(nèi)未能完成返工或整改工作，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。七、知識產(chǎn)權(quán)及保密條款1.知識產(chǎn)權(quán)：甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)資料等知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。乙方在加工過程中如有改進或創(chuàng)新，相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)歸雙方共同所有，未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得擅自使用或轉(zhuǎn)讓給第三方。2.保密條款：雙方應(yīng)對在履行本合同過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用對方保密信息。保密期限為本合同履行期間及合同終止后______年內(nèi)。如有違反保密條款的行為，違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣______元，并賠償對方因此遭受的全部損失。八、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：-若甲方未按照合同約定支付承攬費用，每逾期一天，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______天的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的費用及違約金。-若甲方提供的設(shè)計圖紙、技術(shù)要求等存在錯誤或變更，導(dǎo)致乙方工作延誤或增加成本，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。2.乙方違約責(zé)任：-若乙方未按照合同約定的加工期限完成工作，每逾期一天，應(yīng)按照承攬費用的______%向甲方支付違約金。逾期超過______天的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方返還已支付的預(yù)付款，同時乙方應(yīng)按照承攬費用的______%向甲方支付違約金。-若乙方加工的人工角膜不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費返工或整改。如因質(zhì)量問題給甲方造成損失的，乙方應(yīng)予以全額賠償。-若乙方違反本合同約定的知識產(chǎn)權(quán)及保密條款，應(yīng)按照本合同第七條約定承擔(dān)違約責(zé)任。九、不可抗力1.本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、法律法規(guī)變更等。2.因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行本合同義務(wù)的，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方，并在不可抗力事件結(jié)束后的______個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明文件。因不可抗力導(dǎo)致合同部分或全部無法履行的，雙方應(yīng)協(xié)商解決善后事宜，如繼續(xù)履行、變更合同或解除合同等。十、爭議解決如雙方在本合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十一、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同