2025全面裝修合同示范文本合同編號：簽訂地點：簽訂時間：發(fā)包方（以下簡稱甲方）：名稱：地址：聯(lián)系電話：身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：承包方（以下簡稱乙方）：名稱：地址：聯(lián)系電話：身份證號/統(tǒng)一社會信用代碼：資質證書號：鑒于甲方需要對其所有的房屋進行裝修，乙方具備相應的裝修資質和能力，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，經友好協(xié)商，達成如下合同：第一條工程概況工程名稱：工程地址：工程面積：建筑面積為平方米。施工范圍：包括但不限于（具體施工范圍詳見附件《裝修施工圖紙》）。工程性質：住宅/商業(yè)/辦公等（具體性質見附件）。第二條合同工期開工日期：竣工日期：總工期：天，自合同簽訂之日起計算。工期順延：因下列原因之一導致工期延誤，雙方協(xié)商后可相應順延工期：（1）不可抗力；（2）甲方未能按約定提供施工條件；（3）甲方要求的工程變更或新增項目；（4）非乙方責任導致的停工。第三條工程質量和驗收標準質量標準：乙方承諾按照（如：國家標準、地方標準或其他約定標準）進行施工，確保工程質量達到約定的標準。材料要求：（1）乙方采購的材料、設備應符合合同約定的品牌、規(guī)格、質量要求，并提供合格證明；（2）甲方提供的材料應由乙方驗收，并在進場前簽署《材料驗收單》。驗收程序：（1）隱蔽工程驗收：在隱蔽前，乙方應通知甲方進行驗收，并提供相關資料；（2）竣工驗收：工程完成后，乙方應書面通知甲方進行驗收，甲方應在日內組織驗收。質量保修：質保期限為年，自工程竣工驗收合格之日起計算，質保范圍包括（具體范圍見附件）。第四條工程價款和付款方式合同總價：含稅總金額為人民幣元（大寫：圓整）。付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預付款，計人民幣元；（2）工程進度款：按（如：月/節(jié)點）支付，每次支付合同總價的%；（3）竣工驗收合格后，支付合同總價的%；（4）質保金：合同總價的%作為質保金，質保期滿后無質量問題一次性支付。付款時間：甲方應于每次付款前個工作日內通知乙方，并支付至乙方指定賬戶：。第五條材料設備供應甲方提供的材料：甲方應按約定時間提供材料，并確保其質量和數(shù)量符合要求。乙方采購的材料：乙方應按合同約定的品牌、規(guī)格、數(shù)量采購材料，并提供采購憑證。材料驗收：所有材料進場前需經雙方共同驗收，驗收合格后方可使用。材料更換：若材料需更換，甲方應書面確認，由此產生的費用由承擔。第六條雙方的責任和義務甲方責任：按時支付工程款；提供施工場地和必要條件；及時辦理驗收和竣工手續(xù)；協(xié)調與施工相關的鄰里關系。乙方責任：按時完成工程，確保質量符合約定；招募合格的施工人員并做好管理；嚴格執(zhí)行安全規(guī)范，確保施工安全；保護施工現(xiàn)場和周邊環(huán)境；按時提供工程進度報告。第七條工期延誤和工程變更工期延誤責任：（1）因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應支付違約金人民幣元；（2）因甲方原因導致的工期延誤，乙方有權相應順延工期，不承擔違約責任。工程變更：（1）甲方提出變更，應書面通知乙方，并承擔由此產生的費用和工期調整；（2）乙方提出變更建議，需經甲方書面同意后方可執(zhí)行。第八條驗收、保修與服務驗收標準：（1）隱蔽工程驗收：由雙方共同確認；（2）竣工驗收：由甲方組織，乙方配合，需達到約定的質量標準。保修服務：（1）質保期內，乙方應免費維修因施工質量導致的損毀；（2）因使用不當或不可抗力造成的損壞，乙方提供有償維修服務。后續(xù)服務：工程竣工后，乙方提供年免費維修服務，并定期回訪。第九條合同的生效、解除與終止合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同解除：（1）因不可抗力導致無法履行，雙方可協(xié)商解除；（2）一方嚴重違約，另一方有權解除合同并要求賠償。合同終止：工程竣工驗收合格并結清所有款項后，本合同自動終止。第十條違約責任甲方違約責任：（1）未按約定支付工程款，每逾期一日，按應付款的%支付違約金；（2）未按約定提供材料或條件，導致停工，乙方有權要求補償。乙方違約責任：（1）未按約定工期完成，按本合同第七條執(zhí)行；（2）偷工減料或使用不符合約定的材料，甲方有權要求返工或解除合同。其他違約情形：雙方可協(xié)商約定其他違約責任，具體內容見附件。第十一條其他條款補充協(xié)議：未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。合同份數(shù)：本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，其余用于備案或報批。爭議解決：若發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成，向人民法院提起訴訟。其他約定：甲方（簽字蓋章）：簽字：蓋章：日期：乙方（簽字蓋