管道修復承攬合同范本甲方（定作人）：姓名：身份證號碼：地址：聯系電話：乙方（承攬人）：名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：地址：聯系電話：鑒于甲方有管道修復的需求，乙方具備管道修復的專業(yè)能力和資質，雙方經友好協(xié)商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方進行管道修復事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務具體描述1.管道現狀甲方委托乙方修復的管道位于[管道具體位置]，該管道主要用于輸送[輸送介質]，目前管道出現了[具體損壞情況，如裂縫、滲漏等]問題，影響了管道的正常使用功能，并可能對周邊環(huán)境及相關設施造成潛在危害。2.修復要求乙方應根據管道的實際損壞情況，采用合適的修復方法和材料，確保修復后的管道能夠恢復其原有設計功能，滿足安全、穩(wěn)定、高效輸送[輸送介質]的要求。修復工作應符合國家及行業(yè)現行的相關標準和規(guī)范，包括但不限于[列舉相關標準規(guī)范名稱]。3.修復范圍本次管道修復涵蓋從[起始點位置]至[終點位置]的管道段，具體涉及管道的[詳細部位，如管道內壁、外壁、接口處等]修復工作。乙方需對該范圍內管道的損壞部分進行全面檢查、評估，并實施有效的修復措施，確保整個管道系統(tǒng)的完整性。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的修復工作進行監(jiān)督檢查，提出合理的意見和建議。有權要求乙方按照本合同約定的質量標準、工期要求完成管道修復工作。在乙方未按照合同約定履行義務時，有權解除合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。2.義務向乙方提供管道的相關資料，包括管道的設計圖紙、運行記錄、歷史維修情況等，以便乙方全面了解管道現狀，制定合理的修復方案。協(xié)助乙方辦理施工過程中所需的相關手續(xù)，提供必要的施工條件，如施工現場的通行便利、臨時用電用水接入等。按照合同約定的時間和方式向乙方支付報酬。（二）乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照合同約定提供相關資料和施工條件。按照合同約定獲取報酬。在甲方未按照合同約定履行義務時，有權要求甲方承擔違約責任，并采取合理措施維護自身合法權益。2.義務具備從事管道修復工作所需的專業(yè)資質和技術能力，提供有效的資質證明文件供甲方查驗。根據甲方提供的管道資料和現場實際情況，制定科學合理、切實可行的管道修復方案，并提交甲方審核確認。修復方案應包括修復工藝流程、使用的材料清單、質量保證措施、安全保障措施、工期計劃等詳細內容。嚴格按照經甲方審核確認的修復方案組織施工，確保修復工作的質量和安全。施工過程中應遵守國家及地方有關安全生產、環(huán)境保護等法律法規(guī)的規(guī)定，采取必要的安全防護措施，避免發(fā)生安全事故和環(huán)境污染事件。負責修復工作所需設備、材料的采購、運輸、保管和使用。所采購的設備、材料應符合國家及行業(yè)標準，具備質量合格證明文件，并向甲方提供相關證明資料。在施工過程中，如發(fā)現管道存在本合同約定以外的其他問題或隱患，應及時通知甲方，并提出合理的解決方案和建議。接受甲方的監(jiān)督檢查，對甲方提出的意見和建議應及時整改落實。按照合同約定的工期完成管道修復工作，并在修復完成后及時通知甲方進行驗收。負責修復后的管道質量保修工作，保修期為自驗收合格之日起[X]年。在保修期內，如因乙方修復質量問題導致管道出現故障或損壞，乙方應免費進行修復或更換。三、報酬及支付方式1.報酬本合同項下管道修復工作的報酬為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該報酬為固定總價，不因任何因素調整，但因甲方提出的變更要求導致工作量增加或減少的除外。2.支付方式合同簽訂后[X]日內，甲方向乙方支付報酬的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方完成管道修復工作的[X]%，經甲方階段性驗收合格后[X]日內，甲方向乙方支付報酬的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。管道修復工作全部完成，經甲方驗收合格后[X]日內，甲方向乙方支付剩余報酬，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期1.乙方應在本合同簽訂后[X]日內進場施工，并在接到甲方預付款到賬通知后正式開始管道修復工作。2.本合同約定的管道修復工期為自乙方正式開工之日起[X]個日歷天。如遇不可抗力因素或甲方原因導致工期延誤的，工期相應順延，但乙方應及時通知甲方并提供相關證明文件。3.因乙方原因未能按照合同約定的工期完成管道修復工作的，每逾期一天，乙方應按照合同報酬的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方已支付的款項，并按照合同報酬的[X]%向甲方支付違約金。五、質量標準及驗收1.質量標準修復后的管道應符合國家及行業(yè)現行的相關標準和規(guī)范，以及本合同約定的修復要求。具體質量標準如下：管道的各項性能指標應達到原設計標準，能夠正常輸送[輸送介質]，無滲漏、堵塞等問題。修復部位的材料應與原管道材料相匹配，連接牢固，密封性能良好。管道修復后的外觀應平整、光滑，無明顯瑕疵。2.驗收乙方完成管道修復工作的[X]%后，應通知甲方進行階段性驗收。甲方應在接到通知后[X]日內組織驗收。如階段性驗收合格，甲方應簽署階段性驗收報告；如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格。管道修復工作全部完成后，乙方應向甲方提交驗收申請報告，并提供相關的質量證明文件和技術資料。甲方應在接到驗收申請報告后[X]日內組織全面驗收。驗收內容包括管道的修復質量、性能指標、外觀等方面。驗收合格后，甲、乙雙方應簽署驗收報告。如驗收不合格，乙方應在甲方規(guī)定的期限內進行整改，直至驗收合格。整改后仍不合格的，乙方應承擔違約責任，并按照合同報酬的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方整改導致工期延誤的，乙方還應按照本合同約定承擔工期延誤的違約責任。六、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定向乙方支付報酬，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。若甲方未按照合同約定提供相關資料或施工條件，導致乙方無法正常施工或延誤工期的，甲方應承擔相應的責任，并賠償乙方因此遭受的損失。若甲方擅自變更合同約定的修復要求或增加額外工作量，導致乙方需要調整修復方案或增加費用的，甲方應承擔增加的費用及相應的工期延誤責任。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的質量標準完成管道修復工作，乙方應負責無償返工直至達到質量標準，如因返工導致工期延誤的，乙方還應承擔工期延誤的違約責任。返工后仍不符合質量標準的，乙方應按照合同報酬的[X]%向甲方支付違約金，并賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方未按照合同約定的工期完成管道修復工作，乙方應按照本合同約定承擔工期延誤的違約責任。若乙方在施工過程中違反國家及地方有關安全生產、環(huán)境保護等法律法規(guī)的規(guī)定，導致發(fā)生安全事故或環(huán)境污染事件的，乙方應承擔全部法律責任，并賠償甲方因此遭受的全部損失。若乙方擅自將本合同項下的管道修復工作轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，并要求乙方返還已支付的款項，同時乙方應按照合同報酬的[X]%向甲方支付違約金。若乙方違反合同約定的其他義務，應承擔相應的違約責任，賠償甲方因此遭受的損失。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。