【熱門】加工合同匯總7篇加工合同篇1甲方：成都有限公司簽約地點：四川成都市乙方：簽約日期：根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著友好合作，互惠互利、充分協(xié)商的原則，為明確雙方的責任、權(quán)利、義務，經(jīng)雙方充分協(xié)商達成如下合同條款，以便雙方共同遵守。一、工程名稱：二、加工內(nèi)容：1、加工單價、總價表說明：。2、以上單價包含等費用;3、加工范圍：鋼結(jié)構(gòu)合同4、構(gòu)件加工數(shù)量為預估量;最終以圖紙實際理論重量為準。5、交貨日期：甲方供應材料供齊后以后開始陸續(xù)交貨，完，不得延誤。5、交貨地點：乙方加工廠。三、技術(shù)標準和驗收規(guī)范1、按甲方提供的圖紙進行加工;2、施工驗收規(guī)范GB50205-20xx;梁材質(zhì)Q345B，均為國營大型企業(yè)生產(chǎn)、國標板。3、構(gòu)件拋丸除銹達Sa2.5級，噴涂普通灰色底漆一遍。4、構(gòu)件要求全部編號;5、加工完成后，乙方應通知甲方到工廠進行外觀檢驗，然后提貨，如構(gòu)件到甲方安裝時出現(xiàn)尺寸等任何質(zhì)量問題，乙方必須無條件配合甲方進行處理完善，追究責任，無條件返工，并向甲方償付因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。6、技術(shù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式：四、產(chǎn)品運輸1、甲方負責運輸，乙方負責裝車。2、運輸時間由甲方確定并提前一天通知乙方。五、付款方式1、每批構(gòu)件出廠時，付清該批構(gòu)件加工費2、最后一車構(gòu)件發(fā)貨時辦理結(jié)算并付清全款，乙方發(fā)貨。六、結(jié)算方式按構(gòu)件詳圖進行結(jié)算。結(jié)算聯(lián)系人及聯(lián)系方式：七、技術(shù)保密協(xié)議乙方對甲方工程項目及提供的技術(shù)資料、圖紙和合同保密，甲方對乙方的報價保密。如有泄密將追究相關(guān)責任。八、保證資料乙方在交付產(chǎn)品時必須隨車提供以下技術(shù)資料1、提供輔材材質(zhì)證明書2、所有到場產(chǎn)品的出廠合格證3、國家規(guī)定的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的相關(guān)制作資料(探傷報告)。九、合同爭議本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人本著友好合作的態(tài)度按照《合同法》的有關(guān)條款協(xié)商解決，協(xié)商不成時，也可請求當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解或真接向法院起訴。甲方：成都賽特藍鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司乙方：法人或委托代理人：法人或委托代理人簽字蓋章：簽字蓋章：開戶行：開戶行：帳號：帳號：稅號：稅號：合同共三頁，一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方簽字生效。加工合同篇2甲方（需方）：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________乙方（供方）：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話：____________法定代表人：____________職務：____________第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣____元。其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)指標）、單價、總價等如表所列材料名稱及花色規(guī)格（毫米）及型號質(zhì)量標準或技術(shù)指標計量單位單價（元）合計（元）第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用________________________________________第三條驗收方法________________________________________________第四條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法________________________________第五條交貨規(guī)定1.交貨方式：________________________________________________2.交貨地點：________________________________________________3.交貨日期：________________________________________________4.運輸費：____________________________________________________第六條經(jīng)濟責任（一）乙方責任：1.產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值____%向甲方償付逾期交貨違約金。2.乙方未按本合同規(guī)定產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交部分，甲方如果需要，應照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值5%罰金。3.產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值____%罰金付給甲方。4.產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應償付甲方延期交貨部分貨款總值____%罰金。（二）甲方責任：1.甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝規(guī)格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值____%罰金。2.甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值____%罰金。乙方不同意退貨，甲方仍須按合同規(guī)定收貨。3.甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值____%罰金。如甲方始終不能提出應提交上述資料等，應視同中途退貨處理。4.屬甲方自提材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應償付乙方延期提貨部分貨款總額____%罰金。5.甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額____%付給乙方，延期罰金。6.乙方送貨或代運產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成損失和運輸費用及罰金。第七條產(chǎn)品價格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前，仍應按合同原訂價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值____%作為罰金付給甲方。第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額____%補償金。第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應提前____天與甲方協(xié)商。第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力原因，不能履行本合同時，應及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?、部分履行合同理由。在取得對方主管機關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。第十三條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。第十四條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。第十五條本合同共一式份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本份，報雙方主管部門各一份。第十六條本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。訂立合同人：甲方：__________（蓋章）經(jīng)辦人：____________負責人：____________電話：____________開戶銀行帳號：_____年__月__日乙方：____________________（蓋章）經(jīng)辦人：____________負責人：____________電話：____________開戶銀行帳號：_____年__月__日加工合同篇3甲方：（定做方）乙方：（承攬方）附加身份證復印件加工xxx，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：一、甲方權(quán)利和義務1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費（550元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。二、乙方的權(quán)利和義務1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。三、違約條款1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/㎡）的1倍支付乙方違約金。2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。四、本合同有效期x月，20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。甲方：乙方：年月日加工合同篇4委托方：__________________（以下簡稱甲方）被委托方：________________（以下簡稱乙方）根據(jù)《中華人民共和國合同法》和其他法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，訂立本合同。甲方委托乙方加工農(nóng)產(chǎn)品及______產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。第一條加工內(nèi)容甲方委托乙方為其加工農(nóng)產(chǎn)品及______產(chǎn)品，加工數(shù)量、規(guī)格、標準、質(zhì)量、交付時間、價格等事項，以雙方協(xié)商另行簽訂的委托加工合同為準。雙方簽訂的本形式確定。第二條甲方責任1、每次以訂單合同形式委托乙方為甲方加工農(nóng)產(chǎn)品及______產(chǎn)品。2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標注冊證以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。3、每次訂單向乙方提供加工品規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間等。4、負責向乙方提供甲方內(nèi)外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與委托加工品有關(guān)的內(nèi)容。5、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。6、甲方按照國家相關(guān)法律法規(guī)和甲乙雙方確定的標準及要求進行驗收貨品食品代加工協(xié)議書食品代加工協(xié)議書。7、甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密，不能向第三方透露。本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人提供。第三條乙方責任1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。2、按照甲方確定的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)標準等進行生產(chǎn)，生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)和甲方的要求。3、乙方驗收甲方新到包裝袋和禮盒及瓶罐等，因驗收不當造成的損失由乙方負責。4、嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品，因乙方管理不善，造成甲方商標、飾品及包裝等丟失損壞，應承擔相應賠償及承擔相應法律責任5、乙方應保證按時完成交貨，如出現(xiàn)延遲交貨乙方每日賠償甲方此批訂單總值的1%的違約金，并盡快完成訂單，乙方賠償由此造成甲方的損失。6、制造材料交付乙方后，乙方應自費承擔儲存和保管，如造成損壞和損失由乙方承擔責任。7、乙方應將各種原輔料損耗率控制在雙方商定的范圍內(nèi)，損耗超出正常損耗率部分由乙方負責賠償。8、乙方應給甲方人員提供監(jiān)控生產(chǎn)過程的便利和協(xié)助。9、乙方不得將甲方包材、原料、印刷有甲方標識的物品用于為甲方加工之外的事項中。10、在合同有效期間，乙方保證在遵照國家法律法規(guī)要求下不單方面拒絕甲方加工要求，為甲方加工生產(chǎn)所需的資質(zhì)和生產(chǎn)條件符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求，并在資質(zhì)和生產(chǎn)條件更改時及時告知甲方。11、嚴守甲方的商業(yè)秘密。12、乙方應對生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)造成的質(zhì)量問題負責，因乙方造成的質(zhì)量問題導致甲方利益受損，乙方應對甲方損失進行賠償。13、乙方使用食品添加劑應該符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求，若產(chǎn)品的安全、質(zhì)量出現(xiàn)問題，由乙方承擔全部責任。14、甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品，乙方不得將該產(chǎn)品投向市場，銷售權(quán)歸甲方所有。15、在生產(chǎn)過程中若發(fā)生安全事故或其它財產(chǎn)損失，應有乙方承擔全部責任。第四條甲方包材、印刷有甲方標識的物品和其他甲方交付給乙方的物品所有權(quán)歸甲方所有。第五條付款方式、交貨地點和交貨時間由甲乙雙方商討后以實際簽訂委托加工合同為準。第六條驗收標準驗收標準由甲乙雙方商討并符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以實際簽訂的委托加工合同為準。第七條違約責任違約責任由甲乙雙方商討后以實際簽訂的委托加工合同為準。第八條合同有效期限本委托加工合同有效期限為一年，自合同簽訂之日起生效。其他未盡事宜另行以實際簽訂的委托加工合同為準。第九條其他1、實際簽訂的委托加工合同與本合同同等有效，如有重復和矛盾之處以另行實際簽訂的委托加工合同為準。2、本合同正本一式六份，經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。3、如遇合同爭議，甲乙雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成，可依法向合同簽訂地人民法院起訴。甲方：__________________乙方：________________________年______月______日加工合同篇5一、雙方當事人定作方：承攬方：二、定作方：產(chǎn)品要求：1、按圖紙要求(見附件)。2、長1.4米送樣各10根鋁型材。三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內(nèi)一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成，并送樣到定作方處確認。四、模具所有權(quán)為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產(chǎn)品生產(chǎn);在以后生產(chǎn)中，由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結(jié)時的新開模)費用。五、解決合同糾紛的方式：按國家合同法處理。六、雙方協(xié)商的其他條款：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日加工合同篇6需方（簡稱甲方）：供方（簡稱乙方）：甲乙雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，簽訂本合同，以期共同信守執(zhí)行。一、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格，詳見合同附件加工（定作）報價表共頁。二、交貨日期：見本合同第九條第3點。三、交貨地點：甲方所在地四、運輸費用由__方負擔。并對運輸過程中造成的損失負責。五、甲方收到貨物后，應即時對貨物的數(shù)量進行驗收清點，并在乙方送貨單上簽收，否則以乙方送貨單或運輸單的供貨數(shù)量和供貨日期為準。七、驗收方法：甲方按加工（定作）單及生產(chǎn)圖紙對乙方交付的加工（定作）產(chǎn)品安裝完畢后三天內(nèi)進行驗收，逾期視為驗收通過。八、甲方向乙方加工（定作）的產(chǎn)品合計人民幣￥元(大寫:整)，如有變更，以加工定作送貨單送貨金額為準。九、付款方式及期限：甲方將定金及貨款匯入乙方在本合同中指定的銀行賬戶。1、本合同簽訂天內(nèi)，甲方向乙方預付訂貨總金額的%作定金,即人民幣￥元,(大寫:整)。2乙方在出貨前，甲方先到乙方廠里驗貨，產(chǎn)品合格后甲方向乙方支付合同總金額%的貨款（即人民幣￥元，大寫：）到乙方在本合同中指定的銀行帳戶上,乙方于天內(nèi)發(fā)貨到甲方所在地。乙方在沒收到此貨款之前有權(quán)不發(fā)貨,因此產(chǎn)生的一切后果均由甲方負責3、甲方在收到家具后,應在天內(nèi)付清尾款，即人民幣￥元,(大寫:整)。十、在實際施工過程中,甲方可根據(jù)需要,用書面形式(含傳真)對數(shù)量和款式進行部分變更,在得到乙方確認并就價格協(xié)商一致后,變更生效,交貨期合理順延。但變更必須在乙方還未實際生產(chǎn)該產(chǎn)品之前作出。變更后的加工(定作)單與本合同具有同等的法律效力,并適用本合同的各條款約束。十一、本合同自雙方簽字之日生效，本合同條款履行完畢后，合約失效。十二、違約責任：甲乙雙方不得違反合約規(guī)定，如甲方延期付款，每天按延遲付款金額的%作違約金支付乙方；如乙方原因延遲交貨，每天按延遲交貨金額的%作違約金支付給甲方。十三、本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。十四、解決合同糾紛方式：本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，甲、乙雙方可選擇法律、法規(guī)允許的途徑解決。十五：合同簽約和履行地點為乙方所在地。甲方法定代表人：乙方法定代表人：身份證：身份證：開戶行：開戶行：帳號：帳號：簽約日期：年月日簽約日期：年月日加工合同篇7承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔第六條加工費結(jié)算辦法與時間______________________________。第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第八條甲方的違約責任1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的`_________‰償付違約金。5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責任1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。第十條聲明及保證（一）甲方：1．甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。（二）乙方：1．乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況