第關(guān)于加工定做合同三篇加工定做合同篇1

承攬方〔全稱〕：_________________________________________

定作方〔全稱〕：_________________________________________

合同編號：______________簽訂地點：______________________

承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。

一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：

品_名

規(guī)格

單位

數(shù)量

單價

金額

分期交〔收〕貨數(shù)量

備注

總金額〔大寫〕__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分￥_______

定作款共計人民幣〔大寫〕：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符。

2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。

三、質(zhì)量檢驗及驗收方法：

定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進(jìn)行確認(rèn)驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，那么視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。

四、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)，具體包裝要求是___________________________________________。

五、交貨〔運(yùn)輸〕時間、方法及地點要求：

1、定作物交由定作方指定的_____________________________〔承運(yùn)人〕承運(yùn)，由承攬方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù)，運(yùn)費由定作方自行承當(dāng)。承攬方將定作物交付承運(yùn)人后，那么視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承當(dāng)。

2、時間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?，并且取得對方同意?/p>

委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)?，以交定作物時承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。

六、預(yù)付款要求：

定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預(yù)付款〔按照定作款總額的百分之＿＿＿計算〕，該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

七、定作款結(jié)算方法及期限：

1、___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。

八、違約責(zé)任：

第一點：定作方的違約責(zé)任

〔１〕中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，那么至少為＿＿＿＿元人民幣。

〔２〕中途解除合同的，定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行局部價款總值百分之30的違約金。

〔3〕未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

〔4〕無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，

〔5〕錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應(yīng)該承當(dāng)因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

第二點：承攬方的違約責(zé)任

〔1〕違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，否那么應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

〔2〕包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承當(dāng)因此而支付的費用；

〔3〕承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否那么定作方有權(quán)拒收。

〔4〕因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點或接貨人外，并承當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費和造成的延期交貨責(zé)任。

九、爭議解決方式

本合同履行過程中的.任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。

十、如需提供擔(dān)保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書，作為本合同附件。

十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供給定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。

十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成局部，與本合同具有同等法律效力。

十三、雙方需約定的其它事項：

_____________________

_____________________

_____________________

______________________

本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

承攬方〔蓋章〕：______________定作方〔蓋章〕：

法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿

電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿

帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿

日期：______年____月____日

加工定做合同篇2

定作方：

承攬方：

簽訂地點：

簽訂時間：年月日

一、品名或工程、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限

定作物品價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限

規(guī)格型號計量單位數(shù)量

名或工程單價總金額合計

二、定作方帶料

材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額單價總金額

三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

四、承攬方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件及期限

五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒氨Ｃ芤?/p>

六、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限

七、包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

八、交〔提〕貨方式及地點

九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間

十、結(jié)算方式及期限

十一、違約責(zé)任

十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件

十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴

十四、雙方協(xié)商的其它條款

定作方承攬方

單位名稱〔章〕單位名稱〔章〕

單位地址：單位地址：

法定代表人：法定代表人：

年月日年月日

有效期限：年月日至年月日

加工定做合同篇3

定作人(甲方)：

承攬人(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和老實信用的原那么，現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關(guān)事宜，特簽訂本合同：

第一條合作內(nèi)容

加工定作內(nèi)容：就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。

第二條合同期限

自本合同生效之日起至20某某年12月30日止。

第三條加工定作方式

1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進(jìn)行加工制作，生產(chǎn)出成品后，向甲方交付產(chǎn)品，乙方收取加工勞務(wù)費。

2、在本合同期限內(nèi)，生產(chǎn)原材料和成品的所有權(quán)均系甲方所有，乙方只具有收取勞務(wù)費的權(quán)利和義務(wù)。

3、關(guān)于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。

第四條加工勞務(wù)費

乙方完成甲方定作的工作量后甲方按本錢價的15%向乙方支付加工勞務(wù)費用。

第五條雙方的權(quán)利與義務(wù)

1、本合同期限內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)向乙方供給生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所

需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放，甲方對原材料享有所有權(quán)，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產(chǎn)進(jìn)度的需要發(fā)放原材料。

2、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進(jìn)行加工制作，如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的，甲方可拒絕接收成品，并有權(quán)要求乙方承當(dāng)本錢損失。

3、乙方應(yīng)對生產(chǎn)的成品，分批次向甲方移交。

4、未經(jīng)甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔(dān)保等)。

5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。

6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

7、如甲方認(rèn)為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的，乙方應(yīng)全面配合。

第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)

乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行乙方

下線的成品每天向甲方辦理移交。

第七條違約責(zé)任

1、乙方應(yīng)妥善的保管好甲方供給的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損消滅失等情形的由乙方承當(dāng)