第頁共頁施工協(xié)議之一合同分享：施工協(xié)議之一。甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，鑒于本施工的詳細情況兩方就勞務(wù)分包事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。一、施工名稱：XX市大名縣水榭花都一期車庫二、施工地點：大名縣縣城北環(huán)路三、承包方式：清包人工費四、承包范圍：本合同包含1—7#樓地下車庫頂〔含頂〕以下的主體建筑勞務(wù)工作，給定的施工圖紙范圍內(nèi)所有土建施工施工中的各項勞務(wù)，即包括清槽、放線、墊層制作及墊層以上模板制作安裝及圓釘圓絲、鋼筋加工及安裝、架子施工、室內(nèi)砌筑施工、混凝土澆筑、內(nèi)墻抹灰。甲方提供的材料有：所有周轉(zhuǎn)材料和機械設(shè)備及塔吊、輔材、耗材、其余工具和圓釘圓絲由乙方提供。五、開開工日期：20xx年6月1日至9月1日，正常工期每耽誤一天，扣施工款5000元，依次累計。耽誤工期超過10天，甲方有權(quán)另行安排隊伍施工，乙方無條件退場。六、施工面積及單價：1、按該施工設(shè)計圖紙為準(zhǔn)，計算工程總面積施工量。2、工程總面積約16000平方米。3、施工承包價：每平方米218元，不包括稅金。4、施工總價約348000元。七、付款方式：無預(yù)付款，本合同內(nèi)容全部完工后5日內(nèi)，甲方支付乙方70%施工款；三個月內(nèi)支付剩余的全部施工款項。八、兩方責(zé)任：甲方責(zé)任：1、向乙方提供完好圖紙，并進展圖紙交流，如有變更應(yīng)在第一時間通知乙方，防止造成不必要的損失。如不及時書面通知乙方所造成損失由甲方負責(zé)。2、對施工質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，對不合格施工勒令期限整改，否那么由此造成的一切損失由乙方承當(dāng)。3、給乙方裝備現(xiàn)場施工用電、用水及生活用電、用水、居住場地和床。4、協(xié)調(diào)施工大包方，保證施工材料及時無誤地供給到現(xiàn)場。如耽誤工期由甲方負責(zé)。5、保證按時給乙方撥付施工款，按月累計停工5天，工作人員誤工費由甲方負責(zé)，工期續(xù)延。6、向乙方提供施工場地的施工地質(zhì)和地下管線資料，對資料的真實準(zhǔn)確性負責(zé)。乙方責(zé)任：1、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各種技術(shù)工作人員、管理工作人員和作業(yè)工具，裝備專職工作人員負責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，平安文明施工；主要負責(zé)人保證吃住在現(xiàn)場。2、乙方必須服從甲方管理工作人員指揮，嚴(yán)格遵守工地的一切規(guī)章制度，不得和主管部門及有關(guān)職能部門發(fā)生沖突；對有關(guān)部門提出的整改通知必須按時完成。3、嚴(yán)格執(zhí)行特種工種上崗，如：電焊工、電工等特殊工種。4、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)施工，保證每個分項施工符合標(biāo)準(zhǔn)，凡因質(zhì)量進度、平安文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承當(dāng)。5、施工中注意平安施工，杜絕傷亡事故的發(fā)生。九、施工平安施工消費目的承諾：1、杜絕重大平安事故，死亡事故為零。2、杜絕重大設(shè)備、火災(zāi)事故。3、平安消費、文明施工隨甲方與建立合同同步施行。十、平安合同內(nèi)容：1、甲方必須對勞務(wù)工作人員進展平安保險費，如在施工中發(fā)生傷亡事故，費用在10000元以內(nèi)由乙方全部承當(dāng)，超過10000元的局部由甲方承當(dāng)80%，乙方承當(dāng)20%保險公司給付保險金首先抵付傷亡費用。假設(shè)屬第三方所造成，而責(zé)任及所有費用由造成方負責(zé)，甲方進展協(xié)調(diào)解決處理。2、甲乙兩方必須自覺遵守、執(zhí)行建立部《建筑施工平安檢查標(biāo)準(zhǔn)》，以及有關(guān)的各項標(biāo)準(zhǔn)，自學(xué)遵守____、有關(guān)平安施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門公布施行的有關(guān)平安消費的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)及各項規(guī)定，實在保障施工工作人員的平安與安康。甲方做到主樓上的平安防護。3、乙方應(yīng)有平安管理組織體制，包括抓平安消費的領(lǐng)導(dǎo)，各級專職、兼職的平安員，應(yīng)有各工種的平安操作規(guī)程，特種作業(yè)工作人員的審證考核制度及各級平安消費崗位責(zé)任制和定期平安檢查制度，平安教育制度等。4、乙方必須執(zhí)行以下平安管理制度：〔1〕根據(jù)施工內(nèi)容、特點，甲乙兩方應(yīng)做好平安技術(shù)交底，并有交底書材料，兩方各執(zhí)一份?！?〕乙方必須執(zhí)行各級平安教育培訓(xùn)以及持證上崗制度?！?〕乙方消費負責(zé)人技術(shù)工作人員必須承受平安培訓(xùn)，考試合格后辦理分包單位平安資格審查認(rèn)可證前方可組織施工。〔4〕乙方的工長、技術(shù)員、機械操作工作人員等部門負責(zé)人以及各專業(yè)平安管理工作人員等部門負責(zé)人必須承受平安技術(shù)培訓(xùn)持證上崗?！?〕乙方工人入場一律承受平安教育，合格前方準(zhǔn)進入現(xiàn)場施工。〔6〕乙方的特種作業(yè)工作人員的配置必須滿足施工需要，并持有勞動部門核發(fā)的特種作業(yè)臨時操作證，持證上崗?！?〕乙方必須按甲方的要求建立自身的定期和不定期的平安消費檢查制度，并且嚴(yán)格貫徹施行?！?〕乙方必須設(shè)立專職平安工作人員施行日常平安消費檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度?！?〕乙方必須執(zhí)行平安防護措施，設(shè)備驗收制度和施工作業(yè)轉(zhuǎn)換后的交接檢驗制度?！?0〕乙方必須執(zhí)行平安防范制度。十一、現(xiàn)場文明施工及其工作人員行為的管理：1、乙方必須遵守現(xiàn)場平安文明施工的各項管理規(guī)定，必須符合現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化布置的要求。2、乙方應(yīng)采取一切合理的措施，防止其勞務(wù)工作人員發(fā)生任何違法或阻礙治安的行為，否那么由此造成的一切損失和費用由乙方自已負責(zé)。3、乙方的工人和管理工作人員要舉止文明，行為標(biāo)準(zhǔn)，遵章守紀(jì)，對人有禮貌，制止上工時喝酒尋釁鬧事。施工合同【篇一】甲方：_______________乙方：_______________甲方為了開展村級公益事業(yè)，加快村級環(huán)境相貌提升進度，方案通過一事一議工程硬化村內(nèi)道路。本著雙方自愿、友好合作的前提、并經(jīng)村民代表會議表決通過，甲乙雙方達成協(xié)議如下：一、施工范圍：本村村內(nèi)主街道硬化1500米，路寬2.5米，合計3750平米；水泥厚度20CM。二、完工及驗收日期：合同簽訂之日起兩個月內(nèi)完工，完工后3個工作日內(nèi)由甲方按合同約定進展驗收。三、合同金額：承包總價款_______________元、款計〔大寫〕_______________。四、付款方式：完工后三日內(nèi)由甲方負責(zé)驗收，驗收合格后立即清算工程款；本著互相尊重的原那么，甲方在經(jīng)濟條件充裕的情況下可提早支付乙方局部工程款，待工程結(jié)束后出示相關(guān)付款手續(xù)辦理工程款結(jié)清事項。五、權(quán)利和義務(wù)：甲方有義務(wù)為乙方施工提供便利，并解決可能出現(xiàn)的村民糾紛，如乙方正常施工遭受村民攔阻，且甲方未盡調(diào)解義務(wù)造成的施工延期，乙方不負擔(dān)任何賠償責(zé)任，并有權(quán)利向甲方追討誤工費用。六、違約責(zé)任：乙方假如無正當(dāng)理由超期完工，每天支付________元賠償金；乙方超期半月或因工程質(zhì)量問題達不到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn)視同違約甲方不負擔(dān)任何施工費用。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，合同自簽字之日起立即生效！甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：__________________年____月____日_________年____月____日>修路施工合同3甲方：〔以下簡稱甲方〕_______________乙方：〔以下簡稱乙方〕_______________根據(jù)中華人民共和國合同法等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合本工程實際，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方將道路維修工程承包給乙方。為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，特簽訂本合同。第一條工程概況1、工程名稱：維修2、工程內(nèi)容：清理老舊道路垃圾、重新修筑砼道路第二條承包方式和工程價款1、承包方式：包工包料等所有施工內(nèi)容2、工程價款：_______________元〔大寫：_______________〕3、付款方式：工程完工驗收合格后，30內(nèi)一次性付清。第三條工期該工程開工后提交給甲方待驗收的時間為年月日。第四條質(zhì)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。第五條平安責(zé)任1、乙方負責(zé)本工程的平安設(shè)施和措施。2、對于乙方由于違背平安操作規(guī)程出現(xiàn)的平安事故，所造成的損失均由乙方承當(dāng)。第六條雙方的權(quán)利和義務(wù)一、甲方的權(quán)利和義務(wù)1、甲方有權(quán)對工程平安、質(zhì)量進展監(jiān)視。2、甲方有權(quán)對施工內(nèi)容提出變更要求。3、甲方需按時向乙方支付工程款。二、乙方的權(quán)利和義務(wù)1、及時組織工程施工，并對工程平安、質(zhì)量、工期負責(zé)。2、乙方負責(zé)協(xié)調(diào)周邊施工環(huán)境。3、承受甲方對工程的監(jiān)視。第七條合同的生效1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：__________________年____月____日_________年____月____日施工合同【篇二】如何認(rèn)定建立工程施工合同糾紛中“實際施工人”在我國法律現(xiàn)行的法律標(biāo)準(zhǔn)中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《____關(guān)于審理建立工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條“因建立工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承當(dāng)責(zé)任。”一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念在我國現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國所處的特定開展時期的產(chǎn)物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違背本法規(guī)定進展分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處分款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級；情節(jié)嚴(yán)重的，撤消資質(zhì)證書?！苯ㄖI(yè)是社會經(jīng)濟開展的根底產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場理論中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶著一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建立工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴(yán)重，極大的影響了社會穩(wěn)定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，施工程度有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共平安?；诖?，國家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格制止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效，但理論中，法律的制止規(guī)定并未獲得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否認(rèn)轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會增加農(nóng)民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以根據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量平安，又能維護社會穩(wěn)定，____出臺了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前，我國建筑市場的運作存在大量不標(biāo)準(zhǔn)之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，許多承包人獲得工程之后并不進展施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款?！督忉尅烦雠_之前，法律未對實際施工人問題作出規(guī)定，大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關(guān)系，無法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關(guān)注。為有效保護農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條打破合同相對性原那么，規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承當(dāng)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺，為實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律根據(jù)，審訊理論中，各地法院根據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分包人欠付實際施工人的工程款承當(dāng)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應(yīng)如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第〔五〕項的規(guī)定，認(rèn)定無效?！钡谒臈l規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建立工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與別人簽訂建立工程施工合同的行為無效。”第二十五條規(guī)定：“因建立工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規(guī)定：“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承當(dāng)責(zé)任?！蹦壳拜^為一致的觀點認(rèn)為，實際施工人應(yīng)該是指無效建立工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。____民一庭編著的《____建立工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認(rèn)為，實際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進展了限定?！督忉尅返诙鶙l第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原那么的打破是有限度的，農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護農(nóng)民工的利益，但從上述分析^p可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊，通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此，審訊理論中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵，嚴(yán)格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建立工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建立工程施工的農(nóng)民工個人，應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對性原那么向其合同相對方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。指出的是，審訊理論中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建立工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承當(dāng)責(zé)任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著本質(zhì)區(qū)別的。施工合同【篇三】甲方：〔以下簡稱甲方〕乙方：〔以下簡稱乙方〕經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利施行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)就該工程相關(guān)事宜經(jīng)雙方協(xié)商并達成如下條款，共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內(nèi)容：1.4工程期限：甲方將符合施工條件的場地交給乙方施工，時間暫定為20xx年月日，本工程工期為天，以甲方通知乙方進場時間為準(zhǔn)開場計算工期。第二條承包方式及合同價款承包方式為包工包料。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，本工程合同總價約萬元包干〔大寫整〕，雙方按此包干價進展結(jié)算。第三條質(zhì)量要求1、乙方按照公路工程施工標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計要求進展施工，工程質(zhì)量等級為合格。2、假設(shè)雙方對工程質(zhì)量有爭議，共同商情公路工程質(zhì)量鑒定機構(gòu)進展質(zhì)量鑒定。鑒定費用由質(zhì)量爭議有過錯的一方承當(dāng)。3、本工程質(zhì)量保修期為一年。假設(shè)屬乙方原因造成的質(zhì)量問題，由乙方負責(zé)維修并承當(dāng)費用。假設(shè)因不可抗拒的自然災(zāi)害等原因造成的混凝土路面返工、修復(fù)，由甲方承當(dāng)費用，乙方可協(xié)助配合甲方進展返工及修復(fù)。第四條甲方的責(zé)任權(quán)利1、負責(zé)施工中的協(xié)調(diào)工作，確保施工的連續(xù)性。2、負責(zé)乙方施工機械進入施工地點道路的及為施工機械順利進入施工地點做好協(xié)調(diào)工作。3、提供良好的施工作業(yè)環(huán)境，排除干擾正常施工的各種因素。甲方應(yīng)安排專人組織施工場地周圍的協(xié)調(diào)工作，配合乙方控制施工人員之外的其別人員進入施工現(xiàn)場。4、組織業(yè)主單位、相關(guān)部門人員及時驗收。5、按照合同約定按期足額支付工程款。6、負責(zé)交付后的成品保護。第五條乙方的責(zé)任權(quán)利1、及時告知甲方施工日期、工程機械設(shè)備等進入施工場地的道路、施工現(xiàn)場的作業(yè)要求。2、嚴(yán)格按照公路工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求施工，確保工程質(zhì)量合格。3、負責(zé)提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料，砼路面檢測由乙方負責(zé)，費用由乙方承當(dāng)。4、向甲方提供施工進度情況，承受甲方的檢查和抽檢。5、遵守當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門相關(guān)施工時間、施工現(xiàn)場作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格管理乙方施工現(xiàn)場人員，做到文明施工。6、在施工過程中按操作規(guī)程平安文明施工，假設(shè)因乙方在施工期間出現(xiàn)平安事故及造成的人身損害和財產(chǎn)損失，應(yīng)由乙方全部賠償。假設(shè)因此造成甲方損失〔包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執(zhí)行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用〕的，應(yīng)由乙方賠償。7、按合同約定收取工程款。第六條施工進度要求1、按照本合同約定的期限，及時組織并完成工程施工。2、如因連續(xù)中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因?qū)е乱曳讲荒苷Ｊ┕さ模こ添樠?。第七條工程款的支付乙方按合同內(nèi)容施工完畢并驗收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方的全部工程款。質(zhì)保期為一年，質(zhì)保期中出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方修復(fù)。第八條工程驗收、移交與結(jié)算1、工程施工完成后5日內(nèi)，乙方應(yīng)及時通知甲方，甲方須組織相關(guān)部門及人員進展驗收。2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起日內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收，在該工程無任何質(zhì)量問題的前提下，視同本工程已驗收合格。雙方在15日內(nèi)須辦理完善工程結(jié)算手續(xù)。3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內(nèi)，雙方應(yīng)辦理完善工程結(jié)算。第九條違約責(zé)任1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響，從延遲之日起，向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。2、一方有其他違約行為的，除承當(dāng)上述約定的違約責(zé)任外，另向守約方支付違約金5萬元。第十條其他1、在履行合同中雙方有爭議，應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商未果的，雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。2、本合同經(jīng)雙方法定代表人或受權(quán)代理人簽字蓋章后生效，本合同正本兩份，副本四份，雙方各執(zhí)三份，具有同等效益。雙方結(jié)清賬務(wù)后，本合同自動失效。以下無正文甲方〔章〕：乙方〔章〕：法定代表人：法定代表人：或：或：委托代理人：委托代理人：電話：：傳真：開戶銀行：賬號：簽訂時間：：開戶銀行：賬號：年月日施工合同【篇四】委托方〔甲方〕：____________承接方〔乙方〕：____________工程工程：室內(nèi)裝飾工程、施工、安裝。經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑安裝工程承包合同條例》，《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》，《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建立部〔1997〕92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行方法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原那么，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程〔以下簡稱工程〕的有關(guān)事宜簽定本合同。為使本項工程能順利圓滿完成，本著互惠互利的原那么，明確規(guī)定雙方的權(quán)利義務(wù)如下，雙方應(yīng)共同遵守。第一條：工程概況1、工程地址：佛山市機場路28號嘉禾新城美麗家園海圣閣601房2、施工內(nèi)容：詳見本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預(yù)算表》和本合同附件〔二〕《裝飾工程設(shè)計圖紙》。3、委托方式：乙方負責(zé)設(shè)計、施工、安裝、包工包料〔局部材料甲方自購〕4、工程開工日期：______年______月______日5、工程開工日期：______年______月______日6、工程總天數(shù)：________天第二條：工程價款1、工程預(yù)算總造價〔金額大寫〕肆萬伍仟叁佰玖拾伍元捌角整。詳見本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預(yù)算表》。2、工程量的增減價款，按實際工程量增減。新增工程工程，需先設(shè)計并報價，以本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預(yù)算表》為根據(jù)。3、在以本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預(yù)算表》為根據(jù)的情況下，如沒有另增新的工程工程，那么結(jié)算時工程價款不得超過預(yù)算工程價款的2%。第三條：質(zhì)量要求1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預(yù)算表》中“使用材料及工藝要求”一欄。2、工程施工標(biāo)準(zhǔn)，乙方嚴(yán)格按照工程設(shè)計圖紙及本合同附件〔三〕《裝飾工程施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)》進展施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。3、施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。以本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預(yù)算表》為根據(jù)。4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備等產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負；施工質(zhì)量由乙方負責(zé)。5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。第四條：材料供給1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。詳見本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)制止使用。如已使用，乙方必須做出改正返工，工期不變，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。3、乙方提供的材料必需要由甲方驗收合格前方可施工。乙方應(yīng)確保提供的材料在甲方驗收前包裝完好無缺，未有開封現(xiàn)象，并在產(chǎn)品標(biāo)定保質(zhì)期內(nèi)。如發(fā)現(xiàn)乙方提供的材料存在偽劣冒牌，或與本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預(yù)算表》所注明品牌，型號、規(guī)格不符等現(xiàn)象，可視為違約。3、甲方負責(zé)采購供給的材料、設(shè)備，詳見本合同附件〔四〕《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供給到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負責(zé)賠償。第五條：付款方式1、工程開工前三天，甲方向乙方支付本合同總金額的30%，計人民幣壹萬叁仟陸佰壹拾捌元整；2、泥、水、電三道工序根本完工且木工制作開工和材料進場并經(jīng)檢驗合格后三天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總金額的40%，計人民幣壹萬捌仟壹佰伍拾捌元整；3、木制作及油漆根本完工且扇灰材料進場并經(jīng)檢驗合格后三天內(nèi)，甲方向乙方支付本同總金額的10%，計人民幣肆仟伍佰肆拾元整；4、工程開工并經(jīng)甲方驗收合格后三天內(nèi)，甲方向乙方支付本合同總金額的〔20%-20xx元〕，計人民幣柒仟零捌拾元整；5、余額人民幣20xx元，作為質(zhì)量保證金，在開工驗收后六個月內(nèi)，裝修無質(zhì)量問題，甲方一次性支付給乙方；6、如有甲方增加工程和按實際結(jié)算工程，根據(jù)甲方簽名認(rèn)可的單價，本合同附件〔一〕《裝飾工程報價預(yù)算表》，經(jīng)甲乙雙方確定的數(shù)量，計算出準(zhǔn)確金額，扣除質(zhì)量保證金后，按上述比例支付給乙方；7、如有甲方減少工程，那么從本合同金額中扣除相關(guān)金額，并按調(diào)整后的金額進展工程款支付。如已存在甲方超前支付，那么超出局部從下一筆工程款中扣除；8、甲方工程款必須交給乙方指定或委托收款人員，同時必須收到乙方財務(wù)專用收據(jù)方可付款，否那么出現(xiàn)問題，責(zé)任由甲方承當(dāng)。9、甲方付清扣除質(zhì)量保證金后工程款，〔以乙方開具財務(wù)收款票據(jù)為準(zhǔn)〕，乙方與甲方辦理移交并發(fā)放裝飾工程保修卡；10、甲方在應(yīng)付款日期不付款〔包括增加工程工程款〕是違約行為，乙方有權(quán)停頓施工，造成影響由甲方負責(zé)。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。甲方在未結(jié)算前擅自動用，視甲方驗收合格，同意與乙方結(jié)算付清余款。第六條：工程工期1、假如因乙方原因此延遲完工，每日按合同總金額的1‰作為違約金罰款支付給甲方，直至合同總金額扣完為止。假如因甲方原因此延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1‰作為誤工費支付給乙方，直至合同總金額扣完為止。2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承當(dāng)；由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承當(dāng)，工期不變。3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。4、施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承當(dāng)全部施工費用；如因乙方的原因造成返工，由乙方承當(dāng)責(zé)任，工期不變。如因乙方設(shè)計失誤造成更改方案，已經(jīng)施工部份由乙方承當(dāng)費用。5、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責(zé)任。第七條：工程驗收1、工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，詳見本合同附件〔三〕《裝飾工程施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)》，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部完畢后，乙方組織甲方進展開工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。2、乙方通知甲方進展工序驗收及開工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)成認(rèn)工序或工程的開工日期。4、假設(shè)在驗收中發(fā)現(xiàn)有不符合驗收要求的工程，施工方應(yīng)進展整改，整改后對不合格項次進展復(fù)驗，直至到達要求第八條：其他事項〔1〕甲方1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進展現(xiàn)場交底。2、如確實需要拆、改原建筑物構(gòu)造或設(shè)備、管線，應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承當(dāng)有關(guān)費用。3、甲方有權(quán)要求乙方無條件更換施工人員及乙方工地代表?！?〕乙方1、應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì)；如是下屬分支機構(gòu)，也須有上級公司出具的證明；經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。2、指派〔姓名〕__________為乙方工地代表，負責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。3、負責(zé)施工現(xiàn)場的平安，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響別人。萬一發(fā)生，必需盡快負責(zé)修復(fù)或賠償。施工過程中不得對室內(nèi)承重構(gòu)造進展任何改造、破壞。一切對承重構(gòu)造破壞行為均由乙方負全責(zé)。4、乙方指派安裝水電改造工程的電工發(fā)須出示電工資格證。5、嚴(yán)格履行合同，實行信譽工期，假如因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。6、在裝潢施工范圍內(nèi)承當(dāng)保修責(zé)任，保修期自工程開工甲方驗收入合格之日算起，為24個月。第九條：違約責(zé)任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進展補償。第十條：爭議解決1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決?；蛳虮臼惺覂?nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴，懇求解決。2、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或法院判決。第十一條：合同的變更和終止1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。第十二條：合同生效1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。3、本合同〔包括合同附件、補充合同〕一式二份，甲乙雙方及各執(zhí)壹份。甲方〔業(yè)主〕：〔簽章〕乙方：〔簽章〕住所地址：____________企業(yè)地址：____________法定代表人：____________法定代表人：____________代理人：____________代理人：____________施工合同【篇五】發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，雙方就本建立工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：工程地點：工程內(nèi)容：資金二、工程承包范圍承包范圍：三、合同工期開工日期：開工日期：合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：到達國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)要求，并到達合格標(biāo)準(zhǔn)。1、本工程執(zhí)行中華人民共和國現(xiàn)行《市政工程施工及驗收規(guī)定》、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)。2、本工程按現(xiàn)行《市政工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》等到達合格等級。五、合同價款金額(大寫)：暫定：(人民幣)￥：萬元六、組成合同的文件組本錢合同的文件包括：1、本合同協(xié)議書2、本合同專用條款3、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)技術(shù)文件4、圖紙5、預(yù)算書雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成局部。七、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進展施工、開工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承當(dāng)工程質(zhì)量保修責(zé)任。八、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。九、合同生效合同訂立時間：合同訂立地點：本合同雙方約定：經(jīng)發(fā)包人、承包人雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日發(fā)包方(全稱)：(以下簡稱甲方)承包方(全稱)：(以下簡稱乙方)按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，雙方就20xx年度羅村移民工程施工事項協(xié)商一致，特立本合同：一、工程概況：工程名稱：三項整治工程地點：羅村街道兩旁工程內(nèi)容：噴涂、油漆資金二、工程承包范圍：承包范圍：三、合同工期：開工日期：20xx年6月5日完工日期：20xx年7月15日合同工期總天數(shù)40天四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：五、合同價款：噴涂每平米用料10元、人工費4元六、甲方的權(quán)利與責(zé)任：1、對工程建立標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量和乙方進場及各種建筑材料的檢驗。2、嚴(yán)格監(jiān)測工程施工程序與建筑標(biāo)準(zhǔn)，對乙方施工程序不標(biāo)準(zhǔn)，工程標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量差等問題，有權(quán)責(zé)令其返工或停工，所造成的一切損失由乙方負責(zé)。3、負責(zé)組織有關(guān)人員對完工工程進展驗收和結(jié)算。4、負責(zé)檢驗乙方進工地的各種建筑材料的質(zhì)量是否合格，如不合格，有權(quán)阻止不合格建筑材料進入工地。5、本工程為全額抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。六、乙方的權(quán)利與責(zé)任：1、負責(zé)組織有力的施工工隊，對工程進展施工建立。2、施工中要嚴(yán)格按照甲方的要求及施工標(biāo)準(zhǔn)進展施工;杜絕劣質(zhì)工程和不合格的工程出現(xiàn)，杜絕不合格的建筑材料進場。3、在施工中出現(xiàn)不可預(yù)見工程時，應(yīng)及時向甲方反映情況。經(jīng)甲方確認(rèn)方可施工建立。4、承受甲方的施工監(jiān)視、對甲方提出的要求和建立要及時予以整改糾正。5、在施工過程中要加強管理，嚴(yán)格遵守各項施工平安規(guī)那么，如工程施工中所出現(xiàn)的一切工傷事格由乙方負責(zé)。七、付款方式：工程完工待有關(guān)部門驗收合格后，資金到位后再行付款。八、工程保修：工程完工驗收交工后保修期為一年，保修金為工程造價的15%。費用乙方負責(zé)。保修期滿后不出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，保修金一次付清。合同中未盡事宜經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商同意后確定。以上合同條款經(jīng)甲乙雙方共同同意后簽訂，從簽訂之日起生效，本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)1份，任何一方不得私自涂改和變更合同內(nèi)容，否那么所造成后果由涂改方負責(zé)。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日發(fā)包方(以下簡稱甲方)：承包方(以下簡稱乙方)：根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、《中華人民共和國價格法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的詳細情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的根底上達成如下協(xié)議：第一條工程概況:1.1裝修施工地點：1.2住房構(gòu)造：施工面積平方米。裝飾施工內(nèi)容：詳見《裝飾施工造價表》。1.3工程承發(fā)包方式：_______________________。1.4合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_____________________________元(不含稅金),金額大寫：__________________________________________(詳見：《工程預(yù)算書》)1.5工程工期：自______年____月_____日開工,至年___月_____日開工,工期天。第二條甲方工作2.1開工前___3___天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原那么;2.2提供施工期間的水、電;2.3負責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;2.4不拆動室內(nèi)承重構(gòu)造，如需折改原建筑的非承重構(gòu)造或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);2.5施工期間甲方仍需局部使用該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作;2.6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)視，負責(zé)材料進場驗收及工程開工驗收。第三條乙方工作3.1施工中嚴(yán)格按照平安施工操作標(biāo)準(zhǔn)、防火規(guī)定、施工標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;3.2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;3.3保護好室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證上、下水管道的暢通;3.4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場裝修垃圾。第四條工程變更工程工程或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。第五條材料供給5.1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);5.2按合同約定由乙方提供的材料應(yīng)保證質(zhì)量，主要工程材料到達施工現(xiàn)場前乙方應(yīng)通知甲方，雙方共同驗收。第六條工期延誤6.1對以下原因造成開工日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延;1、工程量變化或設(shè)計變更;2、不可抗力;3、同意工期順延的其他情況;6.2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承當(dāng)，工期順延。6.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。6.4因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承當(dāng)，工期不順延。第七條工程驗收和保修本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收標(biāo)準(zhǔn)為質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。本工程質(zhì)量應(yīng)到達國家質(zhì)量評定___________標(biāo)準(zhǔn)。7.1雙方約定在施工過程中分下面幾個階段對工程質(zhì)量進展驗收：1、隱蔽工程驗收2、工程中期驗收3、工程開工驗收乙方應(yīng)提早二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后填寫工程驗收單(見附表四：《裝飾裝修工程驗收單》)。7.2本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為___2___年。驗收合格簽字并在乙方付清工程尾款后，填寫工程保修單____________。第八條工程款支付方式8.1雙方約定按以下方式支付工程款;合同生效后，甲方按如下約定直接向乙方支付工程款：因本工程為辦公室裝修，工期緊，其特殊性，本工程進場即付50%的工程款，在木工進場安裝前付總工程45%，其余5%在工程完畢時，一次性全付清。中期增加工程費用在工程完畢前支付清。8.2.工程進度過半指：在油漆工程材料進場之前。8.3工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后______日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(《裝飾裝修工程結(jié)算單》);并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)清工程尾款。第九條違約責(zé)任9.1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違背國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承當(dāng)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。9.2未辦理驗收手續(xù)，甲方提早使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責(zé);9.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失;9.4甲方未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向乙方支付違約金：應(yīng)付工程款金額的3。9.5由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負責(zé)修理，工期不予順延;9.6由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金:合同金額的3元。第十條合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按以下第___2___種方式解決：①向金華市仲裁委員會申請仲裁;②向人民法院提起訴訟。第十一條附那么11.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。11.2本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。11.3甲、乙方雙方直接簽定合同，本合同一式兩份，甲、乙方雙方各執(zhí)一份。11.4合同履行完后自動終止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日[范例參考]施工合同之一甲方：揚州市江都區(qū)長江管理處〔以下簡稱甲方〕乙方：揚州市盛禹水利建立工程〔以下簡稱乙方〕按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國平安消費法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)和條例明確各自在施工中的合法權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，根據(jù)工程詳細情況，本著平等互利的原那么，雙方針對工程建立有關(guān)事項協(xié)商自愿簽訂如下合同條款一、工程概況及承包方式1、工程名稱：通江閘河道清淤工程2、工程地點：江都區(qū)長江管理處通江閘以南與長江連接的內(nèi)河3、工程承包方式：包工包料4、工程概況：本工程位于江都區(qū)嘶馬鎮(zhèn)通江閘以南與長江連接，該河道局部河段落因長期未清理，河淤泥大量堆積已經(jīng)影響航道內(nèi)船只通航。需要將該段河道的堆積淤泥清理，確保船只正常通航。二、工程內(nèi)容清理該河道內(nèi)影響航道內(nèi)船只通航的淤泥，工程量約6000立方米。三、工程造價工程造價為：__________〔￥__________元〕。本工程工程為一次包干價，超支不補。四、工程期限工程開工日期：_____年_____月_____日工程開工日期：_____年_____月_____日五、質(zhì)量要求工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：__________。六、付款方式工程開工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的100%。七、雙方責(zé)任1、甲方：負責(zé)提供整個工程的使用、設(shè)計要求；提供現(xiàn)場使用的電位置；提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地。2、乙方：向甲方提供工程報價。八、其它事宜經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承當(dāng)。2、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執(zhí)行的，可向上級主管部門或仲裁機構(gòu)申訴。3、乙方應(yīng)慎重、嚴(yán)格按照國家關(guān)于施工建立平安的法律規(guī)定及行業(yè)規(guī)定進展平安施工，因乙方的原因致使建立工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)損害賠償責(zé)任。4、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。工程款結(jié)清后合同自行失效。甲方單位名稱：乙方單位名稱:揚州市江都區(qū)長江管理處〔蓋公章〕揚州市盛禹水利建立工程〔蓋公章〕法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：_____年_____月_____日_____年_____月_____日甲方：_________乙方：_________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、老實守信的原那么。雙方就本樓頂防水工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。一、工程概況1、工程地點：_________小學(xué)院內(nèi)2、工程名稱：_________小學(xué)教學(xué)樓、餐廳樓樓頂做防水3、工程內(nèi)容：在原有根底上新做一層___________________________施工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。4、二、承包范圍及方式：包工、包料、包質(zhì)量、包平安、包進度、包文明施工。三、主材選用及工程價款等：1、選用材質(zhì)：乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格前方可進場開工。2、單價為_________元/平方米，共_________平方米〔其中：教學(xué)樓_________平方米，餐廳樓_________平方米，合計_________平方米〕，共計_________元。四、工期：_________年_________月_________日—_________日。五、工程質(zhì)量：1、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、承包人施工質(zhì)量必須到達國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、圖集和設(shè)計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合？彈性體改性瀝青防水卷材？〔__________〕，防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。六、合同價款與支付方式按承包人實際完成的、且到達質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的工程量，每平方米_________元。不再另計任何費用。達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，由承包人返工，因返工給發(fā)包人造成損失的，應(yīng)賠償發(fā)包人的損失；承包人回絕返工的、或工期嚴(yán)重滯后時，由發(fā)包人另外組織施工單位進展施工，承包人已經(jīng)施工的工程量，發(fā)包人可拒付任何費用，承包人對此無任何異議。七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。八、其他事項：1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。2、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。甲方〔蓋章〕：_________乙方〔簽字〕：__________________年_________月_________日_