第工程地質(zhì)勘探合同（3篇）

工程地質(zhì)勘探合同（精選3篇）

工程地質(zhì)勘探合同篇1

建設(shè)單位（甲方）：_________________

地址：________________郵碼________________電話________________

法定代表人：________________職務(wù)________________

勘察單位（乙方）：_________________

地址：________________郵碼________________電話________________

法定代表人：________________職務(wù)________________

為了明確建設(shè)單位與勘察單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，分工協(xié)作，相互促進(jìn)，多快好省地完成建設(shè)項目的勘察任務(wù)，根據(jù)已被正式批準(zhǔn)的建設(shè)項目計劃，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。

第一條工程名稱、規(guī)模、投資額、建設(shè)地點__________________.

第二條勘察的范圍、進(jìn)度和質(zhì)量__________________.

第三條甲方的義務(wù)

1.在簽訂合同時，甲方必須向乙方提交按基建程序批準(zhǔn)的計劃任務(wù)書復(fù)印件，提交進(jìn)行工程地質(zhì)勘察的用地批準(zhǔn)文件和紅線圖復(fù)印件。

2.在簽訂合同時，甲方必須在_____________年__________月__________日向乙方提交由設(shè)計單位提出、經(jīng)建設(shè)單位同意的勘測范圍之地形圖和建筑平面布置圖各一份，提交由建設(shè)單位委托、設(shè)計單位填寫的勘察技術(shù)要求及附圖，并對提交的時間、進(jìn)度、質(zhì)量負(fù)責(zé)。

3.甲方必須在_____________年__________月__________日以前做好現(xiàn)場勘察工作的水、電供應(yīng)、平整道路、清理現(xiàn)場、準(zhǔn)備材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明細(xì)表）。

4.甲方必須在_____________年__________月__________日乙方進(jìn)入現(xiàn)場前，辦好征地、拆遷、砍樹、采青苗等項目的賠償手續(xù)。

5.甲方必須負(fù)責(zé)解決乙方勘察人員的現(xiàn)場吃住、辦公等條件。乙方現(xiàn)場勘察人員的吃住費(fèi)用由乙方自負(fù)，如果甲方安排住招待所、飯店，費(fèi)用由甲方負(fù)擔(dān)。甲方人員的集體福利設(shè)施（如浴室、理發(fā)、醫(yī)療等）應(yīng)為乙方人員提供方便?？辈焓┕ぶ斜仨毜拿窆?、燃油料以及冬季生活取暖的設(shè)置及煤、木材由甲方供給（費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)）；生產(chǎn)現(xiàn)場取暖和機(jī)具的看守由甲方負(fù)責(zé)解決并負(fù)擔(dān)費(fèi)用。

6.乙方勘察人員、勘察機(jī)具進(jìn)入工程地點的交通運(yùn)輸和勞務(wù)費(fèi)均由甲方負(fù)擔(dān)。

7.甲方對乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得轉(zhuǎn)讓給第三者重復(fù)使用。

第四條乙方的義務(wù)

1.乙方應(yīng)按照現(xiàn)行的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)條例，進(jìn)行工程測量、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)的勘察工作，并按合同規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量提交勘察成果。

2.乙方應(yīng)于_____________年__________月__________日進(jìn)入現(xiàn)場勘察，_____________年__________月__________日提交全部勘察資料，提交測量透明圖__________份，提交工程地質(zhì)報告書一式__________份（如甲方需要加印、加曬圖紙資料，另外收費(fèi)）。乙方如因氣候或甲方原因影響現(xiàn)場施工3天以上，工期可順延。

第五條定金及勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及撥付辦法

1.本工程按國家主管機(jī)關(guān)頒發(fā)的工程勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取勘察費(fèi)，總價預(yù)計為_____________元。自本勘察合同生效后_____________日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于勘察費(fèi)的30%的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察費(fèi)。甲方不履行合同的，無權(quán)要求償還定金，乙方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返回定金?？辈旃ぷ鏖_工后，甲方應(yīng)向乙方支付勘察費(fèi)的30%；全部勘察工程結(jié)束后，乙方按合同規(guī)定向甲方提交勘察報告書和圖紙，并進(jìn)行工程結(jié)算，甲方提取資料后__________日內(nèi)，應(yīng)按實際勘察工作量清付勘察費(fèi)?？辈熨M(fèi)用的支付均由建設(shè)銀行辦理托收承付。

2.屬于特殊工程（如自然地質(zhì)條件復(fù)雜，技術(shù)要求高，勘察手段超過現(xiàn)行規(guī)范，特別重大、緊急、有特殊要求的工程，特別小的工程等）的收費(fèi)辦法，原則上按勘測工程總價加收20%～40%的勘察費(fèi)。

第六條甲方的違約責(zé)任

1.如果由于甲方變更計劃，或提供的資料不準(zhǔn)確，或未按期提供勘察、設(shè)計必需的資料或工作條件而造成勘察、設(shè)計的返工、停工、窩工或修改設(shè)計，甲方應(yīng)按乙方實際消耗的工作量增付費(fèi)用，勘察工期順延，因甲方責(zé)任而造成重大返工或重作設(shè)計，應(yīng)另行增費(fèi)，勘察工期順延。

2.甲方超過合同規(guī)定的時間交付勘察費(fèi)或定金，應(yīng)按銀行拖延付款的規(guī)定向乙方償付違約金_____________元。

第七條乙方的違約責(zé)任

1.乙方因勘察質(zhì)量低劣引起返工或造成工程損失，應(yīng)繼續(xù)完善勘察，并根據(jù)造成的損失情況承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)責(zé)任，甲方可視造成的損失大小，減少或不付勘察設(shè)計費(fèi)。

2.乙方如勘察錯誤造成工程重大質(zhì)量事故，除免收受損失部分的勘察設(shè)計費(fèi)外，還應(yīng)付與直接受損失部分勘察設(shè)計費(fèi)相等的賠償金。

3.由于乙方的責(zé)任延遲提供勘察文件，時間達(dá)__________天以上的，每延遲一天，應(yīng)向甲方償付相當(dāng)于工程勘察費(fèi)總價__________%的違約金。

第八條糾紛的處理

本合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方屬于同一部門的，由上級主管部門調(diào)解；調(diào)解不成，或不屬于同一部門的，按以下第項方式解決：_________________（1）申請_____________仲裁委員會仲裁；（2）向_____________人民法院起訴。

第九條其他約定

_______________

本合同_____________年__________月__________日雙方簽字后生效，全部勘察工程驗收后失效。本合同如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充協(xié)定。補(bǔ)充協(xié)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；合同副本一式__________份，送計委、建委、建行……各留存一份。

建設(shè)單位（甲方）：________________

代表人：_____________

__________年__________月__________日

勘察單位（乙方）：________________

代表人：_____________

__________年__________月__________日

以上是工程地質(zhì)勘探合同范本，望采納！

工程地質(zhì)勘探合同篇2

上訴人：______________

被上訴人：_________________公司。

住所地：_________________

法定代表人：_________________職務(wù)：_________________

上訴人王__________不服濟(jì)南市__________區(qū)人民法院_____年_____月_____日作出的(20__)__________民商初字第1150號民事判決書，現(xiàn)提出上訴。

上訴請求：_________________

1、請求人民法院撤銷一審判決，依法改判。

2、本案的訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。

事實與理由：_________________

一、

本案毋庸置疑的事實是被上訴人在履行與上訴人之間的__________合同中嚴(yán)重違約。雙方同意按以下第1項處理：_________________

1、

2、

二、一審法院對本案部分主要事實沒有查清。

1、

2、

3、

三、一審法院在判決書第_____頁第_____行關(guān)于“_______________”的表述令人費(fèi)解。如果是筆誤，則應(yīng)及時修正，以維護(hù)法律文書的嚴(yán)肅性。

綜上所述，被上訴人存在明顯違約的過錯行為，極大地?fù)p害了上訴人的合同權(quán)益。為了正確適用法律，依法維護(hù)法律的尊嚴(yán)，維護(hù)上訴人的合法權(quán)益，請二審法院對本案依法改判。

此致

__________人民法院

上訴人：_________________

_____________年__________月__________日

工程地質(zhì)勘探合同篇3

原告：_________________設(shè)計院

住所：_________________

法定代表人：_____________電話：_____________

被告：_________________房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

住所：_________________

法定代表人：_____________電話：______________

訴訟請求：_________________

1、支付設(shè)計費(fèi)__________元及逾期支付的利息__________元;

2、支付違約金__________元(或賠償經(jīng)濟(jì)損失__________元);

3、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。

事實和理由：_________________

__________年_____月_____日,原告和被告簽訂了一份《_____工程設(shè)計合同》,約定設(shè)計費(fèi)金額為人民幣__________元,付款日期為我院全部完成設(shè)計圖紙交付被告之時,并約定逾期付款按每日_____‰支付違約金。合同簽訂后,我院已按約定履行了全部合同義務(wù),而被告卻未按合同完全履行義務(wù),僅陸續(xù)支付__________元,尚