鋼結(jié)構(gòu)廠房施工合同_第1頁
鋼結(jié)構(gòu)廠房施工合同_第2頁
鋼結(jié)構(gòu)廠房施工合同_第3頁
鋼結(jié)構(gòu)廠房施工合同_第4頁
鋼結(jié)構(gòu)廠房施工合同_第5頁
已閱讀5頁，還剩1頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

鋼結(jié)構(gòu)廠房施工合同年月日鋼結(jié)構(gòu)廠房施工合同建設(shè)方（甲方）承建方（乙方）為了明確雙方責(zé)任，分工協(xié)作，更好地相互配合，確保工程項目按質(zhì)、按量、按時完成，根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和國務(wù)院頒發(fā)的《建筑安裝工程承包合同條例》，并結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。工程概況工程名稱：2、工程地點(diǎn)：3、工程期限：4、工程情況及承包方式：（1）工程情況：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格單位（平方米）數(shù)量備注（2）工程承包方式：包工包料（包括梁柱制作安裝及預(yù)埋），按得到甲方認(rèn)可的乙方設(shè)計的方案圖進(jìn)行制作和安裝。5、合同價格：（1）該工程款總價為元。（大寫元）（2）該工程款總價以乙方報價項目為準(zhǔn)，如有增加項目，按簽單為準(zhǔn)，進(jìn)行結(jié)算。工程價款和支付方式付款方式：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方該工程款總價的%給乙方。（計：元）人民幣。（大寫：元）（2）加工制作完成，開始吊裝時，甲方支付乙方該工程總價的%給乙方。江防未能按合同規(guī)定時間支付工程款造成的工程延誤，由甲方承擔(dān)所有造成的損失費(fèi)用，并且順延工期。對以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)，工期相應(yīng)延順：甲方不按合同付款，影響工程材料進(jìn)場；工程量變化或設(shè)計變更；不可抗力（連續(xù)下雨，地震、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)等）；一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計超過12小時。解決合同糾紛辦法因發(fā)生不可抗因素致使合同不能正常履行的，由雙方友好協(xié)商解決。解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生的爭執(zhí)，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起訴訟。其他本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同自雙方代表簽字蓋章后生效。在完工結(jié)算、甲方支付完畢，乙方將工程交付甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后，保修條款終止。甲方：

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論