全新建筑合同施工合同范本合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為工程項目的業(yè)主，具備項目建設的相關資質(zhì)和條件，并擬將該項目工程的施工任務委托給乙方；乙方具備相應的施工能力和資質(zhì)，愿意承擔該項目的施工任務，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________1.5工程總價：__________第二條合同范圍與內(nèi)容2.1乙方應按照甲方的要求，完成本合同約定的全部施工任務，確保工程質(zhì)量、安全、進度和投資控制等目標的實現(xiàn)。2.2乙方應嚴格按照國家和行業(yè)標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合相關法律法規(guī)和技術規(guī)范的要求。2.3乙方應承擔施工過程中的一切安全責任，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。2.4乙方應承擔施工過程中的環(huán)境保護責任，確保施工過程中不損害周邊環(huán)境。第三條合同價格與支付3.1本工程的合同價格為：__________元（大寫：__________元整）。3.2甲方應按照本合同約定的付款方式和付款時間，向乙方支付合同價款。3.3付款方式：（1）進度付款：按照工程進度的實際情況，甲方按實際完成工程量的百分比支付相應的工程款。（2）驗收付款：工程驗收合格后，甲方支付合同價款的百分之九十。（3）質(zhì)保付款：工程質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題后，甲方支付合同價款的百分之十。3.4付款時間：（1）進度付款：每完成一個階段的工程，乙方應向甲方提交進度付款申請，甲方審核無誤后及時支付。（2）驗收付款：工程驗收合格后，乙方應向甲方提交驗收付款申請，甲方審核無誤后及時支付。（3）質(zhì)保付款：質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題后，乙方應向甲方提交質(zhì)保付款申請，甲方審核無誤后及時支付。第四條工程質(zhì)量與驗收4.1乙方應嚴格按照設計和施工圖紙要求進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2乙方應承擔施工過程中的質(zhì)量檢查和驗收工作，確保工程質(zhì)量符合相關法律法規(guī)和技術規(guī)范的要求。4.3工程驗收合格標準：（1）工程質(zhì)量應符合國家和行業(yè)標準。（2）工程應滿足設計文件和施工圖紙的要求。（3）工程應通過甲方組織的驗收，驗收不合格的，乙方應負責整改直至達到驗收標準。4.4工程驗收：（1）工程完成后，乙方應向甲方提交驗收申請，甲方應在接到申請后的七個工作日內(nèi)組織驗收。（2）甲方組織驗收時，乙方應提供相關資料和證明材料，配合甲方進行驗收。（3）驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求整改，并承擔整改費用。（4）驗收合格的，甲方應支付驗收付款。第五條工期5.1乙方應按照本合同約定的工期完成施工任務。5.2工期延誤：（1）因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。（2）因甲方原因導致工期延誤的，甲方應承擔相應的違約責任。5.3工期順延：（1）因不可抗力原因導致工期延誤的，雙方可協(xié)商順延工期。（2）因設計變更等原因導致工期延誤的，雙方可協(xié)商順延工期。第六條違約責任6.1乙方未按照約定完成施工任務的，應承擔違約責任，向甲方支付違約金，違約金為本合同總價款的千分之五。6.2甲方未按照約定支付合同價款的，應承擔違約責任，向乙方支付違約金，違約金為本合同總價款的千分之五。6.3一方違反合同規(guī)定，導致工程質(zhì)量、安全、進度等方面出現(xiàn)問題，應承擔相應的賠償責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質(zhì)一、附件列表：1.施工圖紙和技術規(guī)范2.設計和施工圖紙3.工程量清單4.施工組織設計5.安全生產(chǎn)管理制度6.環(huán)境保護措施方案7.工程驗收標準和方法8.乙方資質(zhì)證明文件9.甲方支付憑證10.驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工任務的，屬于違約行為。2.甲方未按照約定支付合同價款的，屬于違約行為。3.乙方未按照國家和行業(yè)標準進行施工，導致工程質(zhì)量不符合要求的，屬于違約行為。4.乙方未按照約定承擔安全責任，導致安全事故發(fā)生的，屬于違約行為。5.乙方未按照約定承擔環(huán)境保護責任，導致環(huán)境損害的，屬于違約行為。6.甲方未按照約定提供施工條件或材料，導致工期延誤的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.施工合同：雙方約定乙方承擔某項工程施工任務的合同。2.工程質(zhì)量：工程滿足設計文件、施工圖紙和相關法律法規(guī)要求的程度。3.工期：雙方約定完成施工任務的時間。4.違約金：違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。5.不可抗力：無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。6.質(zhì)保期：工程驗收合格后，乙方對工程進行質(zhì)量保修的時間。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應提前制定詳細的施工計劃，確保按期完成施工任務。如遇不可抗力等因素導致工期延誤，雙方可協(xié)商順延工期。2.工程質(zhì)量問題：乙方應加強質(zhì)量控制，嚴格按照設計和施工圖紙要求進行施工。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應負責整改，并承擔相應費用。3.付款糾紛：甲方應按照合同約定的付款方式和時間支付合同價款。如發(fā)生付款糾紛，雙方可協(xié)商解決，或通過法律途徑解決。4.安全事故：乙方應嚴格遵守安全生產(chǎn)管理制度，確保施工過程中的安全。如發(fā)生安全事故，乙方應承擔相應責任，并依法進行賠償。5.環(huán)境保護：乙方應制定環(huán)境保護措施方案，并嚴格按照方案執(zhí)行。如