有關(guān)建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同5篇篇1合同編號：XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX甲方（發(fā)包方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXXXXXXXXX，電話：XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX，郵箱：XXXXXX@XXXXXX.com。乙方（承包方）：XXXXXXX，地址：XXXXXXXXXXXXXX，電話：XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX，郵箱：XXXXXX@XXXXXX.com。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠信的基礎(chǔ)上，就建設(shè)工程施工勞務(wù)分包事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：XXXXXXXXXX工程。2.工程地點：XXXXXXXXXX。3.工程規(guī)模：XXXXXXXXXX。4.工程內(nèi)容：XXXXXXXXXX。二、勞務(wù)分包方式1.甲方將本工程的勞務(wù)發(fā)包給乙方，乙方以包工包料的方式承包。2.乙方負(fù)責(zé)提供施工所需的勞務(wù)及材料，并按照甲方的要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成施工任務(wù)。三、合同工期1.本合同工期為XXXX天，自XXXX年XX月XX日開始，至XXXX年XX月XX日結(jié)束。2.乙方應(yīng)在合同工期內(nèi)完成施工任務(wù)，并確保工程質(zhì)量符合甲方要求。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與驗收1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定。2.工程完成后，乙方應(yīng)提交相關(guān)質(zhì)量驗收資料，甲方將組織相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量驗收。3.如工程質(zhì)量不符合要求，乙方需按照甲方要求進(jìn)行整改，并承擔(dān)相應(yīng)費用。五、合同價款與支付方式1.本合同價款為人民幣XXXX元整（￥XXXX），包含乙方提供勞務(wù)及材料的全部費用。2.甲方在合同簽訂后支付合同價款的XX%作為預(yù)付款，即人民幣XXXX元整（￥XXXX）。3.乙方按甲方要求完成施工任務(wù)并提交相關(guān)質(zhì)量驗收資料后，甲方支付合同價款的XX%，即人民幣XXXX元整（￥XXXX）。4.甲方在工程質(zhì)量驗收合格后支付合同價款的剩余XX%，即人民幣XXXX元整（￥XXXX）。六、違約責(zé)任1.甲方若未按照合同約定支付合同價款或要求乙方提前進(jìn)場施工，需向乙方支付相應(yīng)的違約金。2.乙方若未按照合同約定完成施工任務(wù)或施工質(zhì)量不符合要求，需向甲方支付相應(yīng)的違約金。3.甲乙雙方若因自身原因?qū)е潞贤瑹o法按時履行或中途解除，需向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的違約金。七、爭議解決方式1.甲乙雙方若因合同履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，甲乙雙方同意將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院進(jìn)行訴訟。3.在訴訟過程中，甲乙雙方應(yīng)積極配合法院的調(diào)查取證工作，并確保相關(guān)證據(jù)的完整性和真實性。4.判決結(jié)果出來后，敗訴方需按照法院判決履行相關(guān)義務(wù)。如不履行義務(wù)，勝訴方可向法院申請強制執(zhí)行。八、其他條款1.甲乙雙方需共同遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，確保施工活動的合法性和合規(guī)性。2.乙方需確保施工人員的安全教育和培訓(xùn)，并采取必要的安全措施保障施工人員的安全。3.甲乙雙方需共同做好施工記錄和資料整理工作，確保施工過程的可追溯性和可證明性。4.本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行協(xié)商補充。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。5.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。篇2甲方（總承包方）：_________________________乙方（勞務(wù)分包方）：_________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，就乙方為甲方提供建設(shè)工程施工勞務(wù)分包事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況與分包范圍（一）工程名稱：_________________________（二）工程地點：_________________________（三）分包范圍：具體勞務(wù)分包范圍包括但不限于混凝土澆筑、模板安裝與拆除、鋼筋加工與安裝、外墻涂料施工及其他附屬工程施工等（詳見附件）。二、合同工期與進(jìn)度安排（一）合同工期：自本合同簽訂之日起至工程竣工日止，共計______日歷天。（二）進(jìn)度安排：乙方必須嚴(yán)格按照甲方制定的施工進(jìn)度計劃執(zhí)行，確保各階段工期目標(biāo)的實現(xiàn)。若因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。三、質(zhì)量與驗收標(biāo)準(zhǔn)（一）工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按照《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及其他相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)。（二）驗收標(biāo)準(zhǔn)：乙方完成的分項工程應(yīng)滿足甲方、監(jiān)理及質(zhì)量監(jiān)督部門的質(zhì)量驗收要求。如未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)承擔(dān)整改及返工費用。四、合同價款與支付（一）合同價款：本合同價款暫定為人民幣______元整（大寫：_________元整），實際結(jié)算價根據(jù)完成的工程量按實結(jié)算。（二）支付方式：甲方按照完成工程量進(jìn)度支付勞務(wù)費用，具體支付時間和金額按照雙方約定的支付節(jié)點執(zhí)行。工程竣工驗收合格后，進(jìn)行最終結(jié)算。五、甲方責(zé)任與義務(wù)（一）甲方負(fù)責(zé)提供施工圖紙、技術(shù)交底及現(xiàn)場指導(dǎo)。（二）甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的主要材料、設(shè)備。（三）甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他施工單位的關(guān)系，確保施工現(xiàn)場的順利進(jìn)行。六、乙方責(zé)任與義務(wù)（一）乙方應(yīng)按照合同約定組織施工，確保工期和質(zhì)量要求。（二）乙方應(yīng)遵守施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)定，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工過程中的安全。（三）乙方應(yīng)妥善保管甲方提供的材料、設(shè)備，如因乙方原因造成損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。1.分段：根據(jù)合同內(nèi)容的不同主題和條款，進(jìn)行恰當(dāng)?shù)姆侄巍Ｃ慷蝺?nèi)容應(yīng)該圍繞一個具體的主題或條款展開。2.標(biāo)題加粗：為每個段落或章節(jié)設(shè)置標(biāo)題，并使用加粗格式突出顯示。標(biāo)題應(yīng)該簡潔明了，準(zhǔn)確反映該段落或章節(jié)的主題。3.使用格式刷：在Word中，可以使用格式刷工具快速將特定文本的格式應(yīng)用到其他文本上。例如，如果你已經(jīng)對一個段落進(jìn)行了加粗處理，可以使用格式刷將同樣的格式應(yīng)用到其他類似的段落上。這樣可以提高工作效率，并保證排版的一致性。4.設(shè)置對齊方式：根據(jù)需要調(diào)整合同內(nèi)容的對齊方式，例如左對齊、右對齊或居中對齊。一般來說，標(biāo)題可以使用居中對齊以突出顯示。5.設(shè)置行間距和字體大?。哼m當(dāng)調(diào)整行間距和字體大小，使合同內(nèi)容更加易讀?？梢愿鶕?jù)需要選擇使用不同的字體大小，例如一級標(biāo)題使用較大的字體，二級標(biāo)題使用稍小的字體。6.使用項目符號或編號：對于包含多個子項的條款或內(nèi)容，可以使用項目符號或編號進(jìn)行標(biāo)識。這樣可以清晰地展示各個子項之間的關(guān)系，并幫助讀者更好地理解合同內(nèi)容。7.檢查格式：完成排版后，仔細(xì)檢查合同的格式，確保每個部分都符合規(guī)范和要求。特別注意檢查標(biāo)題、日期、簽名等關(guān)鍵部分的格式是否正確。另外也要注意檢查文本中的拼寫和語法錯誤，以確保合同的準(zhǔn)確性和完整性。這樣可以使你的合同內(nèi)容更加清晰、易讀和專業(yè)。篇3甲方（總承包方）：__________地址：__________電話：__________乙方（勞務(wù)分包方）：__________地址：__________電話：__________鑒于甲、乙雙方就本建設(shè)工程施工勞務(wù)分包事宜，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著公平、公正、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況（一）工程名稱：__________（二）工程地點：__________（三）分包范圍：具體工作內(nèi)容包括但不限于______。（具體工作內(nèi)容和范圍可根據(jù)實際情況進(jìn)行詳盡列舉和調(diào)整）二、合同工期與進(jìn)度要求（一）開工日期：______年______月______日。（二）竣工日期：______年______月______日。如遇特殊情況，需經(jīng)甲方同意并簽署書面變更協(xié)議。（三）乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工進(jìn)度計劃執(zhí)行，確保工程按期完成。若因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。三、質(zhì)量與驗收標(biāo)準(zhǔn)（一）乙方應(yīng)按照國家相關(guān)施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合要求。（二）工程施工過程中及竣工后，乙方應(yīng)配合甲方進(jìn)行驗收和驗收準(zhǔn)備工作。如工程質(zhì)量不符合要求，乙方應(yīng)及時返工并承擔(dān)相關(guān)費用。四、合同價款與支付方式（一）合同總價款為人民幣______元（大寫：______元整）。該價款包括乙方為完成本合同工程所發(fā)生的一切費用。（二）支付方式：甲方按照工程進(jìn)度支付勞務(wù)費用，具體支付節(jié)點和比例為______。（具體支付節(jié)點和比例可根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整）（三）結(jié)算方式：工程竣工驗收合格后，雙方進(jìn)行結(jié)算確認(rèn)最終結(jié)算價款。五、安全施工與文明施工要求（一）乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)規(guī)定，確保施工過程中的安全。（二）乙方應(yīng)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的文明施工，保持現(xiàn)場整潔有序。如因乙方原因?qū)е率┕がF(xiàn)場混亂或安全事故發(fā)生，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。六、違約責(zé)任與賠償損失（一）如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诨蛸|(zhì)量不符合要求，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。（二）如因甲方原因?qū)е鹿こ萄悠诨蛭窗醇s定支付勞務(wù)費用，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償乙方因此造成的損失。具體損失計算方式可另行約定。七、其他約定事項（一）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。（二）本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。（三）因本合同產(chǎn)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。（四）本合同中的條款標(biāo)題僅為方便參考，不影響條款的實際效力。雙方應(yīng)以條款內(nèi)容為準(zhǔn)。甲方（總承包方）：__________（蓋章）乙方（勞務(wù)分包方）：__________（蓋章）法定代表人：__________法定代表人：__________日期：______年______月______日日期：______年______月______日簽訂合同地點：__________簽訂地點：__________篇4合同編號：[合同編號]工程名稱：[工程名稱]工程地點：[工程地點]發(fā)包人（全稱）：[發(fā)包人名稱]承包人（全稱）：[承包人名稱]根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工勞務(wù)分包事項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內(nèi)容：[工程內(nèi)容]4.承包范圍：施工圖紙以內(nèi)的所有勞務(wù)作業(yè)內(nèi)容。二、合同工期1.起始日期：XXXX年XX月XX日，具體以發(fā)包人通知為準(zhǔn)。2.截止日期：XXXX年XX月XX日，具體以發(fā)包人通知為準(zhǔn)。3.合同工期：日歷天XX天。三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。2.承包人必須嚴(yán)格按照施工圖紙、設(shè)計說明、技術(shù)規(guī)范、強制性條文及驗收規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量。3.承包人必須接受發(fā)包人的質(zhì)量檢查，對發(fā)包人提出的整改意見，必須認(rèn)真執(zhí)行。4.因承包人施工質(zhì)量問題造成的一切經(jīng)濟損失由承包人自行承擔(dān)。四、勞務(wù)報酬及支付1.勞務(wù)報酬：根據(jù)《XXXX年定額》及市場勞務(wù)價格，按確認(rèn)的工程量結(jié)算。2.支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。3.支付時間：每月XX日支付生活費，余款在竣工驗收合格后XX個月內(nèi)結(jié)清。4.承包人必須提供施工人員名單及身份證復(fù)印件，以便發(fā)包人辦理勞務(wù)工資支付手續(xù)。五、安全施工及違約責(zé)任1.承包人必須遵守安全施工規(guī)定，確保施工期間的安全。如發(fā)生安全事故，由此造成的一切經(jīng)濟損失和法律責(zé)任均由承包人承擔(dān)。2.承包人必須按時支付其雇傭的工人的工資，并確保工人的勞動權(quán)益。如發(fā)生工資糾紛或勞動爭議，由此造成的一切經(jīng)濟損失和法律責(zé)任均由承包人承擔(dān)。3.承包人必須按照合同約定完成施工任務(wù)，確保施工進(jìn)度和質(zhì)量。如因承包人原因?qū)е鹿こ萄诱`或質(zhì)量問題，由此造成的一切經(jīng)濟損失和法律責(zé)任均由承包人承擔(dān)。4.承包人必須遵守相關(guān)法律法規(guī)和發(fā)包人的規(guī)章制度，確保施工期間的秩序和穩(wěn)定。如發(fā)生違法行為或違規(guī)行為，由此造成的一切經(jīng)濟損失和法律責(zé)任均由承包人承擔(dān)。5.如一方違約，違約方應(yīng)支付違約金XX元給另一方。若違約金不足以彌補對方的實際損失，則違約方應(yīng)另行賠償。6.在合同履行過程中，如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地法院提起訴訟。7.本合同一式XX份，雙方各執(zhí)XX份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。8.雙方如有其他未盡事宜，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。發(fā)包人（蓋章）：[發(fā)包人名稱]日期：XXXX年XX月XX日承包人（蓋章）：[承包人名稱]日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（總承包人）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________法定代表人（負(fù)責(zé)人）：__________營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________乙方（勞務(wù)分包人）：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________法定代表人（負(fù)責(zé)人）：__________營業(yè)執(zhí)照注冊號：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，就乙方為甲方提供建設(shè)工程施工勞務(wù)分包事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、合同標(biāo)的