簡單工裝合同一、合同雙方基本信息（一）甲方信息甲方（發(fā)包方）：[甲方公司全稱]，系依法注冊成立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，法定代表人為[法定代表人姓名]，企業(yè)住所地位于[詳細地址]。甲方作為本次工裝項目的需求方，負責提供項目所需的基礎條件及相關資料，并按照合同約定履行付款義務。（二）乙方信息乙方（承包方）：[乙方公司全稱]，系具備相應施工資質(zhì)的企業(yè)法人，法定代表人為[法定代表人姓名]，企業(yè)住所地位于[詳細地址]。乙方應確保其施工資質(zhì)符合國家及地方相關規(guī)定，能夠獨立承擔本合同項下的工程施工任務，并對工程質(zhì)量、進度及安全負責。二、項目概況（一）工程名稱[具體工程名稱]，該名稱應準確反映項目的性質(zhì)和用途，如“XX公司辦公樓裝修工程”“XX商場店鋪改造工程”等。（二）工程地點工程具體施工地址為[詳細地址]，包括街道門牌號、樓層及具體區(qū)域等信息，確保施工地點明確無歧義。（三）工程內(nèi)容工程內(nèi)容涵蓋[詳細列出施工范圍]，例如室內(nèi)墻體拆除與新建、地面鋪設、墻面裝飾、天花板裝修、門窗安裝、水電改造、衛(wèi)生間改造、消防設施調(diào)整、通風系統(tǒng)安裝等。對于特殊項目，如空調(diào)系統(tǒng)安裝、智能化設備布線等，應單獨列明。（四）工程規(guī)模工程規(guī)?？蓮慕ㄖ娣e、施工面積等方面描述，如建筑面積約[具體平方米數(shù)]平方米，施工面積約[具體平方米數(shù)]平方米。同時可說明項目的格局分布，如包含多少個房間、大廳面積、走廊長度等。三、合同價款及支付方式（一）工程總造價本工程總造價為人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體數(shù)字]元）。該造價包含設計費、材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任等各項費用。除合同另有約定外，甲方無需再向乙方支付任何其他費用。（二）付款方式預付款：合同簽訂后[具體天數(shù)]日內(nèi)，甲方向乙方支付工程總造價的[具體百分比]%作為預付款，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體數(shù)字]元）。預付款用于乙方采購工程所需主要材料及組織施工人員進場。進度款：工程進度達到[具體節(jié)點，如完成墻體改造和水電管線鋪設]后，經(jīng)甲方驗收確認，甲方向乙方支付工程總造價的[具體百分比]%，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體數(shù)字]元）；工程進度達到[另一具體節(jié)點，如完成墻面和地面基礎裝修]后，經(jīng)甲方驗收確認，甲方向乙方支付工程總造價的[具體百分比]%，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體數(shù)字]元）?？⒐そY算款：工程全部竣工并經(jīng)驗收合格后[具體天數(shù)]日內(nèi)，甲方向乙方支付至工程總造價的[具體百分比，一般為95%左右]%，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體數(shù)字]元）。質(zhì)保金：剩余工程總造價的[具體百分比，一般為5%左右]%作為質(zhì)保金，即人民幣[大寫金額]元（小寫：￥[具體數(shù)字]元）。質(zhì)保期屆滿后無質(zhì)量問題或乙方已履行保修義務的，甲方在[具體天數(shù)]日內(nèi)將質(zhì)保金無息返還給乙方。（三）付款期限甲方應按照上述付款方式約定的時間節(jié)點支付相應款項。若因甲方原因未能按時支付，每逾期一日，應按逾期付款金額的[具體比例，如萬分之三]向乙方支付違約金，但累計違約金不超過逾期付款金額的[具體百分比，如5%]。四、工程質(zhì)量要求（一）質(zhì)量標準本工程質(zhì)量應嚴格按照國家現(xiàn)行《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標準》及相關行業(yè)規(guī)范執(zhí)行，確保工程質(zhì)量合格。同時，乙方應符合甲方提供的施工圖紙及設計說明中的具體質(zhì)量要求，如材料規(guī)格、施工工藝、功能效果等。（二）質(zhì)量檢測材料檢測：乙方采購的主要材料（如木材、石材、瓷磚、涂料、電線、水管等）在進場前應向甲方提供產(chǎn)品合格證明、出廠檢驗報告等資料，并經(jīng)甲方檢驗確認后方可使用。對于甲方要求進行抽樣送檢的材料，乙方應配合送檢，檢測費用由乙方承擔。施工過程檢測：在施工過程中，乙方應按照施工工序進行自檢，自檢合格后通知甲方進行檢查。甲方可隨時對工程質(zhì)量進行抽查，乙方應予以配合。關鍵工序（如隱蔽工程）完成后，必須經(jīng)甲方驗收合格并簽署驗收記錄后方可進入下一道工序?？⒐z測：工程竣工后，乙方應提交完整的竣工資料，包括竣工圖紙、各項試驗記錄、隱蔽工程驗收記錄等，甲方組織相關人員按照合同約定的質(zhì)量標準進行竣工驗收。（三）質(zhì)量保證乙方承諾對本工程質(zhì)量提供[具體年限，一般為2年]的保修服務，自工程竣工驗收合格之日起計算。在保修期內(nèi)，因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后[具體小時數(shù)，如24小時]內(nèi)派員到場維修，并在[具體天數(shù)]內(nèi)修復，維修費用由乙方承擔。如因甲方使用不當或不可抗力因素造成的損壞，乙方可提供維修服務，費用由甲方承擔。五、工期約定（一）工期總天數(shù)本工程總工期為[具體天數(shù)]天，自[開工日期]起至[竣工日期]止。開工日期以甲方書面通知的開工時間為準，若因甲方原因?qū)е乱曳綗o法按時開工，工期相應順延。（二）施工進度安排施工準備階段（[具體天數(shù)]天）：乙方完成施工圖紙會審、施工方案編制、材料采購計劃制定、施工人員及機械設備進場等工作。主體施工階段（[具體天數(shù)]天）：按照施工順序依次完成[各主要施工項目及所需時間，如墻體改造（X天）、水電改造（X天）、地面鋪設（X天）、墻面裝飾（X天）等]。收尾驗收階段（[具體天數(shù)]天）：完成工程清理、設備調(diào)試、竣工資料整理等工作，并申請甲方進行竣工驗收。（三）工期調(diào)整因甲方原因（如未按時支付工程款、未及時提供施工所需資料、變更設計等）導致工期延誤的，工期相應順延，乙方不承擔違約責任。甲方應賠償乙方因此造成的實際損失，包括人工窩工費、材料積壓費等。因乙方原因（如施工組織不當、管理不善、材料供應不及時等）導致工期延誤的，每逾期一日，乙方應向甲方支付工程總造價[具體比例，如萬分之二]的違約金。逾期超過[具體天數(shù)]天的，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的工程款，并賠償甲方因此造成的損失。因不可抗力（如地震、洪水、戰(zhàn)爭、政府行為等）導致工期延誤的，雙方應及時協(xié)商處理，工期相應順延，乙方不承擔違約責任。不可抗力事件發(fā)生后，乙方應立即通知甲方，并在[具體天數(shù)]日內(nèi)提供相關證明文件。六、違約責任（一）甲方違約責任甲方未按合同約定支付工程款項的，除按約定支付違約金外，乙方有權暫停施工，由此造成的工期延誤由甲方承擔。若逾期付款超過[具體天數(shù)]天，乙方有權解除合同，并要求甲方賠償已完成工程的合理費用及預期利潤損失。甲方未按合同約定提供施工所需條件（如施工場地、水電接入、相關審批手續(xù)等）的，應承擔由此造成的工期延誤和乙方的實際損失。甲方擅自變更設計或增加工程量的，應與乙方協(xié)商確定變更費用和工期調(diào)整，若因此導致工程成本增加或工期延長，相關費用和責任由甲方承擔。（二）乙方違約責任乙方施工質(zhì)量不符合合同約定標準的，應無償進行返修、重做，直至達到合格標準，并承擔由此造成的工期延誤。若返修后仍無法達到約定質(zhì)量標準，甲方有權解除合同，乙方應返還甲方已支付的工程款，并賠償甲方損失。乙方未按合同約定的工期完成工程的，應按約定支付違約金。若因乙方原因?qū)е鹿こ虈乐赜馄冢o甲方造成重大損失的（如影響開業(yè)、產(chǎn)生租金損失等），乙方還應賠償甲方的實際損失。乙方在施工過程中違反安全管理規(guī)定，造成人身傷亡或財產(chǎn)損失的，由乙方承擔全部責任，并賠償甲方因此遭受的損失。乙方擅自轉(zhuǎn)包或違法分包工程的，甲方有權解除合同，乙方應支付工程總造價[具體百分比，如10%]的違約金，并賠償甲方損失。七、爭議解決（一）協(xié)商解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應在爭議發(fā)生后[具體天數(shù)]日內(nèi)進行，雙方應本著互諒互讓的原則，尋求公平合理的解決方案。（二）調(diào)解解決若協(xié)商不成，雙方可向工程所在地的建設行政主管部門或行業(yè)協(xié)會申請調(diào)解。調(diào)解機構應在收到調(diào)解申請后[具體天數(shù)]日內(nèi)組織雙方進行調(diào)解，調(diào)解達成協(xié)議的，雙方應自覺履行；調(diào)解不成的，可進入下一爭議解決程序。（三）訴訟解決若協(xié)商和調(diào)解均無法解決爭議，任何一方均有權向工程所在地人民法院提起訴訟。訴訟過程中產(chǎn)生的訴訟費、律師費、鑒定費等費用，由敗訴方承擔，或按法院判決執(zhí)行。八、其他約定事項（一）材料供應本工程所需材料由[乙方/甲方]負責采購供應。若由乙方采購，乙方應選擇符合合同約定質(zhì)量標準的材料，并承擔材料質(zhì)量責任；若由甲方提供部分材料，甲方應按時將材料運至施工現(xiàn)場，并向乙方提供材料合格證明，乙方負責材料的接收、檢驗和保管，保管期間的材料損耗由乙方承擔。任何一方提供的材料如不符合質(zhì)量要求，另一方有權拒絕使用，并要求更換，因此造成的工期延誤和費用增加由材料提供方承擔。（二）施工現(xiàn)場管理乙方應遵守國家及地方有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，負責施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生、消防管理等工作。設置明顯的安全警示標志，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。乙方應合理安排施工時間，避免夜間和午休時間施工產(chǎn)生噪音擾民。如需夜間施工，應提前辦理相關審批手續(xù)，并采取降噪措施。施工期