2026年律師高級法律實務(wù)筆試模擬題集一、案例分析題（共3題，每題20分）1.案情：某市A公司與B公司簽訂了一份建設(shè)工程合同，約定由A公司承建B公司的一棟商業(yè)綜合樓。合同中明確約定工期為18個月，工程款總額為5000萬元，采用固定總價合同模式。施工過程中，因設(shè)計變更導(dǎo)致工程量增加20%，且遭遇罕見臺風(fēng)，工期延誤3個月。A公司因此要求B公司增加工程款300萬元并順延工期3個月，但B公司僅同意增加工程款100萬元，拒絕順延工期。雙方產(chǎn)生爭議，A公司向法院提起訴訟。問題：（1）A公司是否有權(quán)要求增加工程款？依據(jù)是什么？（2）A公司是否有權(quán)要求順延工期？法院應(yīng)如何判決？（3）若合同中約定了爭議解決方式為仲裁，A公司是否可以直接向法院起訴？為什么？2.案情：某投資者C通過D證券公司購買了一只股票型基金，基金合同約定“在極端市場情況下，基金管理人有權(quán)暫停申購并調(diào)整基金投資策略”。2025年10月，因突發(fā)公共衛(wèi)生事件導(dǎo)致股市大幅波動，D證券公司宣布暫停該基金申購，并大幅降低股票倉位，轉(zhuǎn)向債券投資。C投資者認(rèn)為此舉損害其利益，遂向監(jiān)管機(jī)構(gòu)投訴。問題：（1）D證券公司暫?；鹕曩徥欠窈戏ǎ啃铦M足哪些條件？（2）基金管理人調(diào)整投資策略是否需要征得投資者同意？（3）C投資者應(yīng)如何維權(quán)？3.案情：E公司是一家跨國企業(yè)，在中國設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。2025年，E公司因環(huán)保問題被F環(huán)保部門處以1000萬元罰款，并要求限期整改。E公司不服，向G行政訴訟中院提起訴訟，同時以G中院可能損害其商業(yè)利益為由，申請了財產(chǎn)保全，要求凍結(jié)G中院賬戶100萬元。G中院裁定不予支持，E公司遂向H省高院申請復(fù)議。問題：（1）E公司是否可以申請財產(chǎn)保全？法院應(yīng)如何審查？（2）G中院裁定不予支持的法律依據(jù)是什么？（3）E公司向H省高院申請復(fù)議是否成立？為什么？二、法律文書寫作題（共2題，每題25分）1.題目：某律師事務(wù)所接受G公司委托，代理其與H公司合同糾紛一案。G公司起訴請求法院判令H公司賠償其損失500萬元?，F(xiàn)需代G公司起草一份《民事起訴狀》。要求：（1）明確起訴狀的基本要素；（2）突出G公司的訴訟請求和事實理由；（3）符合法律文書規(guī)范。2.題目：某律師接受I公司委托，代理其與J公司勞動爭議仲裁。I公司主張J公司未及時支付工資并克扣績效獎金，要求仲裁委員會裁決J公司支付工資差額20萬元及績效獎金10萬元?，F(xiàn)需代I公司起草一份《勞動爭議仲裁申請書》。要求：（1）清晰列明仲裁請求和事實依據(jù)；（2）引用相關(guān)法律條文；（3）格式規(guī)范。三、選擇題（共10題，每題2分）1.根據(jù)《民事訴訟法》規(guī)定，以下哪項不屬于法院可以采取的財產(chǎn)保全措施？A.凍結(jié)銀行存款B.查封房產(chǎn)C.限制高消費D.拍賣車輛2.證券公司辦理基金銷售業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵循的原則不包括？A.客戶利益優(yōu)先B.公開透明C.收入最大化D.風(fēng)險適當(dāng)性3.外國投資者在中國設(shè)立外商獨資企業(yè)的，需經(jīng)哪個部門審批？A.商務(wù)部B.國家發(fā)改委C.省政府D.市政府4.環(huán)境行政處罰中，當(dāng)事人逾期不申請行政復(fù)議或提起行政訴訟，又不履行處罰決定的，行政機(jī)關(guān)可以采取的措施是？A.強(qiáng)制執(zhí)行B.罰款加倍C.限制人身自由D.沒收資產(chǎn)5.有限合伙企業(yè)中，普通合伙人承擔(dān)的責(zé)任形式是？A.無限連帶責(zé)任B.有限責(zé)任C.按份責(zé)任D.無責(zé)任6.基金合同中約定“基金管理人有權(quán)單方面調(diào)整投資范圍”，該條款是否有效？A.有效，但需披露風(fēng)險B.無效，違反投資者自治原則C.有效，但需投資者同意D.視情況而定7.行政訴訟中，被告不提供證據(jù)證明其行政行為合法的，法院應(yīng)如何處理？A.駁回訴訟B.判決撤銷C.駁回原告訴訟請求D.由原告承擔(dān)舉證責(zé)任8.公司章程中約定“股東會決議需2/3以上表決權(quán)通過”，該約定是否有效？A.有效，符合公司法規(guī)定B.無效，違反公司法強(qiáng)制性規(guī)定C.部分有效，部分無效D.視股東人數(shù)而定9.證券欺詐中，“虛假陳述”行為通常不包括？A.發(fā)布虛假財務(wù)報告B.操縱市場C.內(nèi)幕交易D.虛增資產(chǎn)10.外國企業(yè)在華設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，其法律責(zé)任承擔(dān)主體是？A.外國母公司B.其在華分支機(jī)構(gòu)C.中國子公司D.中國政府四、簡答題（共4題，每題5分）1.簡述律師在行政訴訟中的主要職責(zé)。2.簡述基金管理人調(diào)整投資策略的合規(guī)要求。3.簡述外商投資企業(yè)設(shè)立的條件。4.簡述環(huán)境行政處罰的程序要求。五、論述題（共1題，10分）題目：結(jié)合中國現(xiàn)行法律制度，論述律師在跨國并購交易中如何防范法律風(fēng)險。答案與解析一、案例分析題1.答案：（1）A公司有權(quán)要求增加工程款。依據(jù)：《民法典》第791條規(guī)定，建設(shè)工程合同實行固定總價合同的，因發(fā)包人變更計劃、提供的資料錯誤、未及時提供必需的開工條件或因發(fā)包人原因?qū)е碌臅和Ｊ┕?，?dǎo)致工期延誤或成本增加的，承包人可以要求發(fā)包人增加費用。本案中，設(shè)計變更屬于發(fā)包人原因，A公司有權(quán)要求增加工程款。（2）A公司有權(quán)要求順延工期。依據(jù)：《民法典》第799條規(guī)定，因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責(zé)任，并可以延期履行。臺風(fēng)屬于不可抗力，A公司有權(quán)要求順延工期。法院應(yīng)支持A公司的訴訟請求。（3）若約定仲裁，A公司不能直接起訴。依據(jù)：《仲裁法》第6條規(guī)定，仲裁實行自愿原則。本案中，若雙方約定仲裁，A公司應(yīng)先申請仲裁，否則法院不予受理。2.答案：（1）D證券公司暫停申購合法，但需滿足條件：依據(jù)《證券投資基金法》第68條規(guī)定，基金合同約定或基金管理人認(rèn)為有必要，可以暫停申購。但需提前公告并說明理由。（2）調(diào)整投資策略無需征得同意，但需履行信息披露義務(wù)。依據(jù)：《證券投資基金法》第22條規(guī)定，基金管理人調(diào)整投資策略應(yīng)披露風(fēng)險。若調(diào)整方案影響重大，需召開持有人大會。（3）C投資者可向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)投訴，或要求基金管理人賠償損失。依據(jù)：《證券法》第89條規(guī)定，投資者因基金管理人違法操作受損，可提起訴訟。3.答案：（1）E公司可以申請財產(chǎn)保全，但需提供擔(dān)保。依據(jù)：《民事訴訟法》第104條規(guī)定，申請人提供擔(dān)保的，法院應(yīng)裁定保全。本案中，E公司需提供等額擔(dān)保。（2）G中院不予支持的理由：依據(jù)《行政訴訟法》第98條規(guī)定，財產(chǎn)保全限于被訴行政行為可能造成的損失范圍，E公司申請保全金額過高。（3）復(fù)議申請不成立。依據(jù)《行政訴訟法》第88條規(guī)定，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)審查原裁定合法性，若原裁定正確，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)維持。二、法律文書寫作題1.答案（民事起訴狀要點）：-基本要素：原告、被告、案由、訴訟請求、事實與理由、證據(jù)。-訴訟請求：判令H公司賠償損失500萬元。-事實理由：G公司與H公司簽訂合同，H公司違約未履行義務(wù)，導(dǎo)致G公司損失。-證據(jù)：合同、付款憑證、損失清單。2.答案（勞動仲裁申請書要點）：-仲裁請求：支付工資差額20萬元、績效獎金10萬元。-事實依據(jù)：《勞動合同法》第38條、第46條。-證據(jù)：工資條、績效考核記錄。三、選擇題1.D2.C3.A4.A5.A6.A7.B8.B9.C10.B四、簡答題1.律師在行政訴訟中的職責(zé)：-代理當(dāng)事人起訴或應(yīng)訴；-收集證據(jù)，提供法律意見；-出庭辯論；-申請保全或復(fù)議。2.基金管理人調(diào)整投資策略的合規(guī)要求：-依據(jù)基金合同約定；-風(fēng)險適當(dāng)性審查；-信息披露義務(wù)。3.外商投資企業(yè)設(shè)立條件：-遵守中國法律法規(guī)；-外資比例符合規(guī)定；-有合法經(jīng)營場所。4.環(huán)境行政處罰程序：-調(diào)查取證；-告知當(dāng)事人事實理由；-聽證（如需）；-作出處罰決定。五、論述題答案要點：1.盡職調(diào)查：核實目標(biāo)企