2022-2023年二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識通關(guān)題庫(附帶答案)

單選題（共100題）1、某施工企業(yè)中標(biāo)了某建筑工程，該施工企業(yè)必須投保的險種是（）。A.建筑工程一切險B.安裝工程一切險C.第三者責(zé)任險D.工傷保險【答案】D2、下列不屬于工程建設(shè)的強制性標(biāo)準(zhǔn)的是()A.工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、盛計、施工（包括安裝）及驗收等通用的綜合標(biāo)準(zhǔn)和重要的通用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)B.工程建設(shè)通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標(biāo)準(zhǔn)C.工程建設(shè)的特殊技術(shù)術(shù)語D.工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)【答案】C3、（2021年第1批真題）關(guān)于建筑工程一切險的說法正確的是()。A.建筑工程一切險必須加保第三者責(zé)任險B.在建筑工程一切險中，保險人僅對意外事故造成的損失和費用負(fù)責(zé)賠償C.在建筑工程一切險中，保險人對設(shè)計錯誤引起的損失和費用不負(fù)責(zé)賠償D.建筑工程一切險的被保險人不包括業(yè)主聘用的技術(shù)顧問【答案】C4、下列建設(shè)項目中，屬于依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行公開招標(biāo)范圍的是（）。A.涉及國家安全、國家機密的項目B.使用各級財政預(yù)算資金的項目C.使用企業(yè)事業(yè)單位自有資金的項目D.使用上市公司資金的項目C企業(yè)比如民營企業(yè)呢？規(guī)模大小呢？D上市公司，如果規(guī)模很小蓋一個廁所呢？【答案】B5、關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的說法，不正確的是（）。A.是權(quán)利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權(quán)利B.商標(biāo)權(quán)具有財產(chǎn)權(quán)和人身權(quán)雙重屬性C.新穎性是授予專利權(quán)的共性條件D.發(fā)明專利的保護期限長于實用新型專利【答案】B6、關(guān)于借款合同的法律特征，下列說法正確的是（）。A.借款合同的標(biāo)的物可以是貨幣，也可以是其他標(biāo)的物B.借款合同只能采用書面形式C.借款合同可以是無償合同D.借款合同對支付利息沒有約定的，按照同期同類貸款利率計算利息【答案】C7、關(guān)于民事訴訟上訴的說法，正確的是（）。A.上訴期為10日B.上訴時應(yīng)當(dāng)遞交上訴書C.上訴狀應(yīng)當(dāng)向第二審人民法院提出D.當(dāng)事人向原審人民法院上訴的，原審法院應(yīng)當(dāng)受理【答案】B8、實際施工人利益受到侵害時，其以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的說法，正確的是（）。A.實際施工人只能以發(fā)包人為被告主張權(quán)利B.發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在欠付建設(shè)工程價款范圍內(nèi)，對實際施工人承擔(dān)責(zé)任C.人民法院應(yīng)當(dāng)追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為共同被告D.發(fā)包人應(yīng)當(dāng)對實際施工人承擔(dān)全部責(zé)任【答案】B9、某施工企業(yè)的下列工作人員中，有權(quán)要求公司簽訂無固定期限合同的是（）。A.張某在該企業(yè)連續(xù)工作滿8年B.王某到該企業(yè)工作2年，并被董事會任命為總經(jīng)理C.趙某在該企業(yè)累計工作了12年，但中間曾離開過企業(yè)D.李某與該企業(yè)已經(jīng)連續(xù)訂立2次固定期限勞動合同，但因工負(fù)傷不能從事原工作【答案】D10、下列材料的采購合同，單項合同估算價在200萬元人民幣以上，必須進(jìn)行招標(biāo)的是（）。A.使用世界銀行援助資金的項目B.使用國有企業(yè)事業(yè)單位資金200萬元以上的項目C.使用外國企業(yè)貸款的項目D.施工合同總價為800萬元的項目【答案】A11、（2021年真題第2批）關(guān)于用能單位法定義務(wù)的說法，正確的是（）。A.用能單位應(yīng)當(dāng)按照一切從簡的原則，加強節(jié)能管理B.用能單位不得對能源消費實行包費制C.用能單位應(yīng)當(dāng)對各類能源的消費實行統(tǒng)一計量和統(tǒng)計D.用能單位應(yīng)當(dāng)建立循環(huán)經(jīng)濟制度【答案】B12、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的下述做法正確的有（）。A.要求施工單位購買其認(rèn)可的安全防護用品B.在安全設(shè)備檢驗時，僅收取檢驗成本費C.在檢查中發(fā)現(xiàn)事故隱患，責(zé)令立即排除D.在檢查中發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員未戴安全帽，即要求停工整頓【答案】C13、2012年1月1日，王某向李某借款20萬元，借款期限2個月，由張某作為還款的保證人，但在保證合同中，保證人和債權(quán)人對保證方式和保證期間均未約定。根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，張某承擔(dān)保證責(zé)任的期間應(yīng)為借款期限屆滿之日起()A.4個月B.6個月C.8個月D.10個月【答案】B14、（2017年真題）建筑施工噪聲排放限值的測量位置是建筑施工場地的（）。A.邊界B.中心C.毗鄰建筑物D.周邊50米【答案】A15、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在施工前委托()提出設(shè)計方案；沒有設(shè)計方案的，不得施工。A.原設(shè)計單位B.原設(shè)計單位以外的具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位C.原設(shè)計單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位D.原設(shè)計單位和具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位【答案】C16、下列關(guān)于開工日期的表述，不符合法律規(guī)定的是（）。A.有爭議的，首先以發(fā)包人或者監(jiān)理人發(fā)出開工通知載明的開工日期B.通知發(fā)出后，不具備開工條件的，以開工條件具備的時間為開工日期C.因承包人原因開工推遲的，以開工通知載明的時間為開工日期D.承包人經(jīng)發(fā)包人同意已經(jīng)實際進(jìn)場施工的，以發(fā)包人同意的日期為開工日期【答案】D17、根據(jù)《民法典》，不能設(shè)定權(quán)利質(zhì)權(quán)的是（）。A.專利中的財產(chǎn)權(quán)B.應(yīng)收賬款債權(quán)C.可以轉(zhuǎn)讓的股權(quán)D.房屋所有權(quán)【答案】D18、甲某與某建筑施工企業(yè)簽訂了勞動合同，其勞動合同期限為6個月，則甲的試用期應(yīng)在（）的期間范圍內(nèi)確定。A.15日B.1個月C.2個月D.3個月【答案】B19、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，申請人申請注冊的下列情形中，不予注冊的是（）。A.因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日已滿7年的B.年齡超過60周歲的C.被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已滿3年的D.申請人的聘用單位不符合注冊單位要求【答案】D20、根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，以他人名義投標(biāo)騙取中標(biāo)的，屬于（）行為。A.承攬業(yè)務(wù)不良B.資質(zhì)不良C.工程質(zhì)量不良D.工程安全不良【答案】A21、建造師執(zhí)業(yè)資格制度起源于1834年的()。A.美國B.英國C.智利D.澳大利亞【答案】B22、某建筑公司向供貨商采購某種國家定價的特種材料，合同簽訂時價格為4000元/噸，約定6月1日運至某工地。后供貨商遲遲不予交貨，8月下旬，國家調(diào)整價格為3400元/噸，供貨商急忙交貨。雙方為結(jié)算價格產(chǎn)生爭議。下列說法正確的是（）。A.應(yīng)按合同約定的價格4000元/噸結(jié)算B.應(yīng)按國家確定的最新價格3400元/噸結(jié)算C.應(yīng)當(dāng)按新舊價格的平均值結(jié)算D.雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的應(yīng)當(dāng)解除合同【答案】B23、某施工企業(yè)的下列工作安排，違反《勞動法》中關(guān)于女職工特殊保護規(guī)定（）。A.安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作B.安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作C.安排懷孕期間女工趙某從事第3級體力勞動強度的勞動D.批準(zhǔn)女工王某只能休產(chǎn)假120天【答案】C24、根據(jù)《保障農(nóng)民工工資支付條例》施工承包單位應(yīng)當(dāng)建立用工管理臺帳并保存至工程完工且工資全部結(jié)清后至少（）。A.3年B.1年C.2年D.5年【答案】C25、（2016年真題）兩家施工企業(yè)協(xié)商后同時參加一個項目的投標(biāo)，給建設(shè)單位造成重大損失，則該兩家施工企業(yè)直接責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任是()。A.徇私舞弊罪B.玩忽職守罪C.串通投標(biāo)罪D.重大責(zé)任事故罪【答案】C26、施工單位應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)等級的資質(zhì)證書，并在其資質(zhì)等級許可的范圍內(nèi)承攬工程，下列表述不符合施工企業(yè)資質(zhì)證書的申請、延續(xù)和變更的相關(guān)規(guī)定的是（）。A.建筑業(yè)企業(yè)可以申請一項或多項建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)，企業(yè)首次申請或增項申請資質(zhì)，應(yīng)當(dāng)申請最低等級資質(zhì)B.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期為5年，屆滿需延續(xù)的，應(yīng)在屆滿3個月前申請辦理資質(zhì)延續(xù)C.建筑企業(yè)名稱、地址、注冊資本、法人代表變更，應(yīng)工商部門辦理變更手續(xù)后3個月內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)D.企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項，需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)申請重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級【答案】C27、（2021年第1批真題）承包人將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給第三人，該分包合同()。A.效力待定B.無效C.經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)有效D.可撤銷【答案】B28、以下關(guān)于建設(shè)工程代理法律關(guān)系的說法中正確的是（）。A.建設(shè)工程代理法律關(guān)系，包括代理人與被代理人之間的委托關(guān)系和代理人與相對人之間的合同關(guān)系B.轉(zhuǎn)委托代理經(jīng)被代理人同意或者追認(rèn)的，代理人不再承擔(dān)責(zé)任C.緊急情況下代理人轉(zhuǎn)委托第三人的行為，不需要被代理人追認(rèn)或同意D.轉(zhuǎn)委托代理經(jīng)被代理人同意或者追認(rèn)的，被代理人可以就代理事務(wù)直接指示轉(zhuǎn)委托的第三人【答案】D29、甲裝飾公司拖欠某勞務(wù)公司10萬元工程款，勞務(wù)公司多次索要無果，當(dāng)決定起訴時發(fā)現(xiàn)，甲裝飾公司已經(jīng)分立為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的償還事宜并未做明確約定，勞務(wù)公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受理后通知丙公司應(yīng)訴。此時，丙公司作為當(dāng)事人屬于（）。A.原告B.有獨立請求權(quán)的第三人C.共同訴訟人D.無獨立請求權(quán)的第三人【答案】C30、（2020年12月真題）關(guān)于在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)的說法，正確的是()。A.噪聲敏感建筑物不包括機關(guān)和科研單位的辦公樓B.夜間施工作業(yè)必須征得附近居民同意C.搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求的可以無條件進(jìn)行夜間施工作業(yè)D.噪聲敏感建筑物集中區(qū)域包括醫(yī)療區(qū)和以居民住宅為主的區(qū)域【答案】D31、某建設(shè)工程施工合同糾紛案件在仲裁過程中，首席仲裁員甲認(rèn)為應(yīng)裁決合同無效，仲裁員乙和仲裁員丙認(rèn)為應(yīng)裁決合同繼續(xù)履行，則仲裁庭應(yīng)（）作出裁決。A.重新組成仲裁庭經(jīng)評議后B.請示仲裁委員會主任并按其意見C.按乙和丙的意見D.按甲的意見【答案】C32、關(guān)于違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除的說法，不正確的有（）。A.繼續(xù)履行是一種違約后的補救方式，是否要求違約方繼續(xù)履行是非違約方的一項權(quán)利B.約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加C.當(dāng)事人延遲履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任D.違約責(zé)任的法定承擔(dān)方式有繼續(xù)履行、賠償損失、采取補救措施、停止違約行為、支付違約金、定金【答案】D33、仲裁充分體現(xiàn)了當(dāng)事人的意思自治，其中許多具體程序都可以由當(dāng)事人協(xié)商確定和選擇。這種做法更多地體現(xiàn)了仲裁的（）。A.快捷性B.經(jīng)濟性C.獨立性D.自愿性【答案】D34、下列糾紛中，屬于勞動爭議范圍的是（）A.因工傷醫(yī)療費發(fā)生的糾紛B.勞動者請求社會保險經(jīng)辦機構(gòu)發(fā)放社會保險金的糾紛C.勞動者對職業(yè)病診斷鑒定結(jié)論的異議糾紛D.農(nóng)村承包經(jīng)營戶與受雇人之間的糾紛【答案】A35、承攬合同在履行過程中，允許當(dāng)事人一方解除合同的情況是()。A.定作人沒有協(xié)助承攬工作B.發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實現(xiàn)C.承攬人沒有妥善保管定作人提供的工作成果D.承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求【答案】B36、（2018年真題）關(guān)于仲裁裁決執(zhí)行效力的說法，正確的是()。A.一方當(dāng)事人不履行仲裁裁決的，另一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)向作出裁決的仲裁機構(gòu)申請執(zhí)行B.仲裁裁決只在國內(nèi)生效C.當(dāng)事人申請執(zhí)行仲裁裁決的案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財產(chǎn)所在地的基層人民法院管轄D.申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間為2年【答案】D37、關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的說法，不正確的是()。A.是權(quán)利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權(quán)利;B.新穎性是授予專利權(quán)的共性條件;C.發(fā)明專利的保護期限長于外觀設(shè)計專利;D.商標(biāo)權(quán)具有財產(chǎn)權(quán)和人身權(quán)雙重屬性;【答案】D38、承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因?qū)е滤嘟回浹诱`2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認(rèn)為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應(yīng)由（）承擔(dān)。A.三方共同B.水泥廠C.承包商D.運輸公司【答案】C39、根據(jù)《擔(dān)保法》，下列財產(chǎn)不能作為擔(dān)保物的是（）。A.廠房B.可轉(zhuǎn)讓專利權(quán)C.生產(chǎn)原料D.公立幼兒園的教育設(shè)施【答案】D40、在行政訴訟中，原告向兩個以上有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟的，應(yīng)當(dāng)由（）。A.最先立案的人民法院B.其共同上級人民法院指定的人民法院C.最先收到起訴材料的人民法院D.其共同的上級人民法院【答案】A41、事業(yè)單位甲拖欠小型施工單位乙的工程款200萬元，拖欠了360天(按1年計)，合同中對逾期利息的利率沒有約定，經(jīng)調(diào)查，合同訂立時市場上1年存款利率為3％、貸款利率為6％，那么甲方應(yīng)支付乙方的逾期利息是（）萬元。A.合同沒有約定，可以不支付B.6C.12D.36【答案】D42、建設(shè)工程施工合同無效，但已完工程驗收合格，應(yīng)當(dāng)返還財產(chǎn)。關(guān)于返還財產(chǎn)的說法，正確的是（）。A.返還財產(chǎn)是指將已完工程拆除后返還施工企業(yè)B.折價返還應(yīng)當(dāng)按照建安工程費用適當(dāng)下浮C.折價返還應(yīng)當(dāng)按照合同約定的價款進(jìn)行D.折價返還可以按照當(dāng)?shù)厥袌鰞r、定額量據(jù)實結(jié)算【答案】D43、（2014年真題）根據(jù)《勞動合同法》用人單位自用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應(yīng)當(dāng)向勞動者每月支付()倍的工資。A.1.5B.2C.3D.4【答案】B44、（2017年真題）關(guān)于施工企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)的說法，正確的是()。A.組織制定本單位安全生產(chǎn)操作規(guī)程B.編制安全專項施工方案C.如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況D.建立健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制【答案】C45、行政復(fù)議的被申請人未提出書面答復(fù)、提交當(dāng)初作出具體行政行為依據(jù)的，應(yīng)當(dāng)（）。A.延期行政復(fù)議B.撤銷該具體行政行為C.由復(fù)議機關(guān)責(zé)令其提交D.駁回行政復(fù)議申請【答案】B46、甲委托乙公司做塑料禮盒，乙將塑料禮盒印刷工作完成（主要工作），將粘貼工作（輔助工作）交給丙公司完成，乙在交付工作成果時則（）。A.甲有權(quán)通知乙解除合同B.甲無權(quán)通知乙解除合同C.乙與丙的合同效力待定D.乙與丙的合同無效【答案】B47、關(guān)于承攬合同的特征，下列說法正確的是（）。A.承攪合同以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的B.承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和財力完成所承攬的工作C.承攬人在完成工作過程中，要接受定作人的指揮管理D.承攬人在工作期間，不接受定作人必要的監(jiān)督檢驗【答案】A48、下列情形中，注冊建造師將被處以吊銷執(zhí)業(yè)資格證書的情況有（）。A.在執(zhí)業(yè)過程中實施商業(yè)賄賂的B.允許他人以自己的名義從事執(zhí)業(yè)活動的C.因過錯造成重大質(zhì)量事故的D.未辦理變更注冊而繼續(xù)執(zhí)業(yè)的【答案】C49、（2020年真題）關(guān)于合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓的說法，正確的是（）。A.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知可以撤銷B.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓債權(quán)的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)債務(wù)人同意C.債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對讓與人的抗辯，可以向受讓人主張D.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人不能取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利【答案】C50、法人可以分為()兩大類。A.行政法人、事業(yè)法人B.企業(yè)法人、非企業(yè)法人C.企業(yè)法人、事業(yè)法人D.非企業(yè)法人、社團法人【答案】B51、某建筑公司與某鋼鐵廠于2007年2月5日簽訂一鋼材購銷合同，而鋼鐵廠卻將劣質(zhì)鋼材以優(yōu)質(zhì)的價格出售給該建筑公司使其蒙受損失，依據(jù)《合同法》的規(guī)定，如果該合同的履行使國家利益受到損害，該合同的性質(zhì)屬于（）A.無效合同????????B.部分無效合同????C.效力待定合同????D.可變更、可撤銷合同【答案】A52、（2014年真題）在招標(biāo)投標(biāo)過程中，投標(biāo)人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，應(yīng)當(dāng)()。A.撤回投標(biāo)B.提高投標(biāo)保證金額C.撤銷投標(biāo)D.及時書面告知招標(biāo)人【答案】D53、下列關(guān)于安全生產(chǎn)許可證申請與管理制度的說法，正確的是（）。A.原頒證機關(guān)的審查是辦理安全生產(chǎn)許可證延期的必經(jīng)程序B.建筑施工企業(yè)破產(chǎn)、倒閉、撤銷的，應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)許可證交回原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)予以注銷C.安全生產(chǎn)許可證的有效期為5年D.未取得施工許可證的，不能頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證【答案】B54、（2015年真題）某建設(shè)工程項目，甲公司中標(biāo)后將其轉(zhuǎn)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)等級的乙公司，乙公司施工工程不符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，給建設(shè)單位造成損失，下列說法中，正確的是（）。A.建設(shè)單位與甲公司有直接合同關(guān)系，應(yīng)由甲公司承擔(dān)賠償責(zé)任B.甲、乙承擔(dān)連帶賠償責(zé)任C.實際施工并造成損失的是乙公司，應(yīng)由乙公司承擔(dān)賠償責(zé)任D.因建設(shè)單位管理不到位，應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)部分損失【答案】B55、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第37條的規(guī)定，施工單位在采用()時，應(yīng)當(dāng)對作業(yè)人員進(jìn)行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。A.新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新原料B.新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料C.新技術(shù)、新方法、新設(shè)備、新材料D.新能源、新工藝、新設(shè)備、新材料【答案】B56、甲乙兩公司為減少應(yīng)納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同，根據(jù)《民法典》，該合同為（）合同。A.無效B.可變更可撤銷C.有效D.效力待定【答案】A57、某項目經(jīng)批準(zhǔn)采用邀請招標(biāo)方式進(jìn)行施工招標(biāo)。根據(jù)法律規(guī)定，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)向（）個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力的施工企業(yè)發(fā)出投標(biāo)邀請書。A.3B.5C.7D.9【答案】A58、沉井下沉施工時，挖土應(yīng)分層、均勻、對稱進(jìn)行；對于有底梁或支撐梁沉井，其相鄰格倉高差不宜超過（）。A.0.3mB.0.2mC.0.4mD.0.5m【答案】D59、如果以近5年承擔(dān)過的單體工業(yè)、民用建筑工程建筑面積來衡量已完成工程的業(yè)績，符合二級施工總承包企業(yè)資質(zhì)等級法定條件的已完工程業(yè)績?yōu)?)。A.建筑面積2萬平方米以上的建筑工程1項B.建筑面積2萬平方米以下的建筑工程2項C.建筑面積6萬平方米以上的建筑工程1項D.建筑面積5萬平方米以下的建筑工程2項【答案】C60、（2017年真題）關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)人接受聯(lián)合體投標(biāo)并進(jìn)行資格預(yù)審的，聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件后組成B.聯(lián)合體某成員在同一招標(biāo)項目中以自己名義單獨投標(biāo)，其投標(biāo)有效C.由同一專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級較高的單位確定其資質(zhì)等級D.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在資格預(yù)審公告、招標(biāo)公告或者投標(biāo)邀請書中載明是否接受聯(lián)合體投標(biāo)【答案】D61、2021年4月18日，甲市B區(qū)某生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生了安全生產(chǎn)事故，造成29人重傷，直接經(jīng)濟損失6000萬元。根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》的規(guī)定，該事故屬于（）事故。A.特別重大B.重大C.較大D.一般【答案】B62、關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的是()。A.分包單位沒有資質(zhì)要求B.分包單位由總包單位自由確定C.分包單位不得再次分包D.分包的工作內(nèi)容沒有限制【答案】C63、質(zhì)押擔(dān)保因質(zhì)物的不同可分為（）。A.動產(chǎn)質(zhì)押和權(quán)利質(zhì)押B.不動產(chǎn)質(zhì)押和動產(chǎn)質(zhì)押C.權(quán)利質(zhì)押和義務(wù)質(zhì)押D.財產(chǎn)質(zhì)押和人身質(zhì)押【答案】A64、施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險費的支付者是()。A.建設(shè)單位B.施工單位和從事危險作業(yè)人員C.施工單位D.從事危險作業(yè)人員【答案】C65、《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證由（）頒發(fā)和管理。A.縣級以上人民政府B.縣級以上人民政府建設(shè)主管部門C.省、自治區(qū)、直轄市人民政府D.省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門【答案】D66、下列有關(guān)土地所有權(quán)的說法，錯誤的是（）。A.耕地的承包期為30年B.草地的承包期為50年C.我國實行土地的社會主義公有制，即全民所有制和勞動群眾集體所有制D.全民所有即國家所有土地的所有權(quán)由國務(wù)院代表國家行使【答案】B67、（2020年真題）關(guān)于招標(biāo)公告的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)人無論采用何種招標(biāo)方式，均應(yīng)當(dāng)發(fā)布招標(biāo)公告B.招標(biāo)公告應(yīng)當(dāng)載明的事項包括招標(biāo)人的名稱和地址C.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的招標(biāo)公告，可以在任一報刊、信息網(wǎng)絡(luò)或者其他媒介發(fā)布D.招標(biāo)公告無須載明招標(biāo)項目的性質(zhì)、實施地點和時間【答案】B68、建筑施工噪聲排放限值的測量位置是建筑施工場地的（）。(2017)A.邊界B.中心C.毗鄰建筑物D.周邊50米【答案】A69、關(guān)于行政復(fù)議的說法，正確的是（）。(2017)A.行政復(fù)議既可以解決行政爭議，也可以解決民事或者其他爭議B.在行政復(fù)議中隨時可以調(diào)解C.行政復(fù)議可以應(yīng)申請一并審查抽象行政行為D.行政復(fù)議決定具有終局性【答案】C70、在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)以劃撥方式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)工程項目，建設(shè)單位在辦理用地批準(zhǔn)手續(xù)前，必須先取得該工程的（）。A.施工許可證B.建設(shè)工程規(guī)劃許可證C.質(zhì)量安全報建手續(xù)D.建設(shè)用地規(guī)劃許可證【答案】D71、以下關(guān)于抵押的說法中正確的是（）。A.抵押權(quán)人有義務(wù)妥善保管抵押物并保證其價值B.抵押權(quán)與其擔(dān)保的債權(quán)同時存在C.抵押財產(chǎn)折價或者拍賣、變賣后，其價款超過債權(quán)數(shù)額的部分歸債務(wù)人所有D.抵押財產(chǎn)折價或者拍賣、變賣后，不足部分由抵押人清償【答案】B72、（2018年真題）施工企業(yè)將工程隱蔽部位覆蓋后，建設(shè)單位對質(zhì)量有疑問并要求施工企業(yè)對已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費用、工期和利潤的承擔(dān)原則是（）。A.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔(dān)由此增加的費用和延誤的工期B.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔(dān)由此增加的費用，建設(shè)單位承擔(dān)延誤的工期C.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位只承擔(dān)由此延誤的工期并支付施工企業(yè)合理的利潤D.經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位只承擔(dān)由此增加的費用和延誤的工期【答案】A73、（2021年真題第2批）下列糾紛中，屬于侵權(quán)糾紛的是（）。A.發(fā)承包雙方因轉(zhuǎn)包工程引起的糾紛B.發(fā)承包雙方因工程質(zhì)量問題引起的糾紛C.發(fā)承包雙方因臺風(fēng)導(dǎo)致工期延誤引起的糾紛D.工地塔吊倒塌造成毗鄰建筑物毀損引起的糾紛【答案】D74、根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，以下工程項目在開工前依法需要申請施工許可證的是()。A.建筑面積在200㎡以下的建筑工程B.投資額為20萬元的建筑工程C.華裔商人的個人投資50萬元的工程D.搶險救災(zāi)工程【答案】C75、以下關(guān)于保險合同的說法中正確的是（）。A.受益人應(yīng)當(dāng)是被保險人B.保險人是指其財產(chǎn)或者人身受保險合同保障，享有保險金請求權(quán)的人C.保險人對人壽保險的保險費，不得用訴訟方式要求投保人支付D.財產(chǎn)保險合同屬于依法不得轉(zhuǎn)讓的合同【答案】C76、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強建筑工程****》國家、省級等重點工程的施工現(xiàn)場進(jìn)行防火巡查的（）A.每周B.每季度C.每月D.每日【答案】D77、某銀行與某投資商簽訂了擔(dān)保合同，雙方當(dāng)事人沒有約定保證方式，此時應(yīng)按照（）。A.一般保證承擔(dān)保證責(zé)任B.連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任C.部分連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任D.由雙方認(rèn)定的第三方確定保證責(zé)任【答案】A78、甲將自有的房產(chǎn)(價值50萬）同時向乙、丙和丁作了抵押，分別獲得低押貸款30萬元，但乙的抵押沒有辦理登記。由于甲不能按時償還債務(wù)，其房產(chǎn)被拍賣后所得價款的正確清償順序為()。A.乙、丙、丁平均受償B.乙無權(quán)分配，由丙和丁平均受償C.乙無權(quán)分配，丙和丁按照登記先后順序受償D.丙和丁按照登記先后順序受償后，剩余款項乙有權(quán)受償【答案】D79、沈某因資金周轉(zhuǎn)需要，向李某借款10萬元整，在借據(jù)中僅寫明了借款數(shù)額和3個月的借款期限，未對借款利息作出約定。關(guān)于該借款合同，下列說法正確的是（）。A.該借款合同自沈某出具借據(jù)時生效B.該借款合同自李某向沈某提供借款時生效C.沈某應(yīng)當(dāng)按照銀行同類貸款利率支付借款利息D.李某可以要求按照銀行同類貸款利率的4倍支付借款利息【答案】B80、施工企業(yè)項目經(jīng)理部經(jīng)營活動的法律后果由（）。A.項目經(jīng)理部承擔(dān)B.企業(yè)法人承擔(dān)C.企業(yè)法定代表人承擔(dān)D.項目經(jīng)理部與企業(yè)法人共同承擔(dān)【答案】B81、下列選項中，不屬于我國建造師注冊類型的是（）。A.初始注冊B.年檢注冊C.變更注冊D.增項注冊【答案】B82、根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法》，注冊建造師不得擔(dān)任2個及以上建設(shè)工程施工項目負(fù)責(zé)人的情形是（）。A.同一工程相鄰分段發(fā)包的B.合同約定的工程驗收合格的C.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含），經(jīng)建設(shè)單位同意的D.合同約定的工程提交竣工驗收報告的【答案】D83、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，施工單位在使用（）前，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)單位進(jìn)行驗收，也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢驗檢測機構(gòu)進(jìn)行驗收。A.高大模板B.整體提升模板C.滿堂紅腳手架D.深基坑支護樁【答案】B84、關(guān)于第二審程序，下列說法正確的是（）。A.第二審人民法院審理對判決的上訴案件，審限為3個月B.第二審人民法院審理對裁定的上訴案件，審限為50日C.當(dāng)事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書送達(dá)之日起10日內(nèi)提起上訴D.當(dāng)事人不服地方人民法院第一審裁定的，有權(quán)在裁定書送達(dá)之日起15日內(nèi)提起上訴【答案】A85、引起債務(wù)債權(quán)關(guān)系發(fā)生的最主要、最普遍的根據(jù)是（）。A.合同B.扶養(yǎng)C.不當(dāng)?shù)美鸇.無因管理【答案】A86、張某在甲施工單位連續(xù)工作滿八年；李某與乙監(jiān)理公司已經(jīng)連續(xù)訂立二次固定期限勞動合同，但因工負(fù)傷不能從事原工作；王某來丙公司工作兩年，并被董事會任命為總經(jīng)理；趙某在丁公司累計工作了十二年，但期間曾離開過公司，則應(yīng)簽訂無固定期限合同的是（）。A.張某B.李某C.王某D.趙某【答案】B87、關(guān)于預(yù)制安裝水池現(xiàn)澆壁板接縫混凝土施工措施的說法，錯誤的是（）。A.強度較預(yù)制壁板應(yīng)提高一級B.宜采用微膨脹混凝土C.應(yīng)在壁板間縫隙較小時段灌注D.應(yīng)采取必要的養(yǎng)護措施【答案】C88、關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是（）。A.未取得安全生產(chǎn)許可證從事施工活動不會產(chǎn)生行政責(zé)任B.安全生產(chǎn)許可證有效期可以自動延期C.企業(yè)破產(chǎn)應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)許可證交回發(fā)證機關(guān)予以注銷D.施工企業(yè)是否具有安全生產(chǎn)許可證不影響施工許可證的核發(fā)【答案】C89、王某取得建造師資格證書后，因故未能在3年內(nèi)申請注冊，3年后受聘于某相關(guān)單位并申請初始注冊，此時王某須()A.重新取得資格證書B.提供符合本專業(yè)繼續(xù)教育要求的證明C.提供新的業(yè)績證明D.符合延續(xù)注冊的條件【答案】B90、（2020年真題）資質(zhì)許可機關(guān)應(yīng)當(dāng)注銷建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是（）。A.施工企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制的B.施工企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿，未依法申請延續(xù)的C.施工企業(yè)被責(zé)令停產(chǎn)整頓的D.施工企業(yè)名稱、地址、法定代表人發(fā)生變更的【答案】B91、根據(jù)《建沒工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工總承包項目的分包工程發(fā)生施工生產(chǎn)安全事故，負(fù)責(zé)向政府安監(jiān)部門和有關(guān)部門上報事故的是（）。A.分包單位B.總承包單位C.建設(shè)單位D.現(xiàn)場安全責(zé)任人【答案】B92、某工程設(shè)計文件需要作重大修改，則()。A.設(shè)計單位應(yīng)和建設(shè)單位協(xié)商一致修改后即可使用B.設(shè)計單位可直接進(jìn)行修改C.應(yīng)由建設(shè)單位報原審批機關(guān)批準(zhǔn)D.須開專家論證會后，設(shè)計單位方可修改【答案】C93、關(guān)于建設(shè)工程見證取樣的說法，正確的是（）。A.試樣由取樣人員作出標(biāo)識、封志，由見證人員簽字并對其代表性和真實性負(fù)責(zé)B.涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定應(yīng)取樣數(shù)量的50%C.見證人員應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)中具備施工試驗知識的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任D.見證人員的基本信息應(yīng)當(dāng)書面通知檢測單位【答案】D94、對于可撤銷的建設(shè)工程施工合同，當(dāng)事人有權(quán)請求（）撤銷該合同。A.建設(shè)行政主管部門B.工商行政主管部門C.合同管理部門D.人民法院或仲裁機構(gòu)【答案】D95、在某案件的仲裁程序中，開庭后，3名仲裁員各持己見，不能達(dá)成一致，此案的裁決應(yīng)當(dāng)()A.待得出多數(shù)意見時再作裁決B.報請仲裁委員會決定C.報請仲裁委員會主任決定D.按照首席仲裁員的意見作出【答案】D96、（2021年第1批真題）根據(jù)《安全生產(chǎn)法》施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)的責(zé)任是()。A.工程項目實行總承包的，定期考核分包單位安全生產(chǎn)管理情況B.保證本企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實施C.督促落實本企業(yè)重大危險源的安全管理措施D.在施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工程項目安全生產(chǎn)活動【答案】B97、父母作為監(jiān)護人代理未成年子女進(jìn)行民事訴訟活動，這種情況屬于（）。A.指定代理B.委托代理C.無權(quán)代理D.法定代理【答案】D98、政府對工程質(zhì)量的監(jiān)督管理主要以保證工程使用安全和環(huán)境質(zhì)量為主要目的，以法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以（）為主要內(nèi)容。A.工程建設(shè)各方主體的質(zhì)量行為B.主體結(jié)構(gòu)C.地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、環(huán)境質(zhì)量和與此相關(guān)的工程建設(shè)各方主體的質(zhì)量行為D.環(huán)境質(zhì)量【答案】C99、關(guān)于項目經(jīng)理部的說法，正確的是（）。A.項目經(jīng)理部是施工企業(yè)的常設(shè)下屬機構(gòu)B.施工項目不論規(guī)模大小，均應(yīng)當(dāng)設(shè)立項目經(jīng)理部C.項目經(jīng)理部可以獨立承擔(dān)民事責(zé)任D.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確項目經(jīng)理部的職責(zé)【答案】D100、場景(四）A.地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量保修期為設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限B.發(fā)承包雙方約定屋面防水工程的保修期為6年C.保修范圍屬于法律強制性規(guī)定的，承發(fā)包雙方必須遵守D.保修期限法律已有強制性規(guī)定的，承發(fā)包雙方不得協(xié)商約定【答案】D多選題（共80題）1、某市的一家建筑工程公司準(zhǔn)備實施經(jīng)濟性裁員，那么，依據(jù)《勞動法》的規(guī)定，在下列人員中，該建筑工程公司不得與其解除勞動合同的有（）。A.女職工趙某，懷孕5個月B.業(yè)務(wù)員小錢，曾經(jīng)受過傷，醫(yī)療期剛滿C.職工孫某，患職業(yè)病喪失勞動能力，臥病在家D.工程師老李，在本單位已經(jīng)連續(xù)工作20年，目前已經(jīng)58歲E.員工張某，剛與本公司簽訂了固定期限為1年的勞動合同，試用期尚未滿【答案】ACD2、關(guān)于擔(dān)保，下列說法正確的有（）。A.第三人為債務(wù)人向債權(quán)人提供擔(dān)保時，可以要求債務(wù)人提供反擔(dān)保B.主合同有效擔(dān)保合同必定有效C.留置權(quán)人負(fù)有妥善保管留置物的義務(wù)D.實際交付的定金數(shù)額多于或者少于約定數(shù)額的，以約定的定金數(shù)額為準(zhǔn)E.不動產(chǎn)既可以抵押也可以質(zhì)押【答案】AC3、建設(shè)單位擬裝修其辦公樓，其中涉及承重結(jié)構(gòu)變動。下列表述正確的有（）。A.建設(shè)單位將裝修方案報有關(guān)主管部門批后，方可施工B.建設(shè)單位在委托原設(shè)計單位提出設(shè)計方案后，方可施工C.建設(shè)單位在委托相應(yīng)資質(zhì)等級設(shè)計單位提出設(shè)計方案后，方可施工D.建設(shè)單位提出裝修方案后，即可要求承包單位施工E.建設(shè)單位可直接將裝修任務(wù)發(fā)包給勞務(wù)公司【答案】BC4、民事違約責(zé)任的承擔(dān)形式有()。A.賠償損失B.采取補救措施C.支付違約金或定金D.精神損害賠償E.賠禮道歉【答案】ABC5、（2019年真題）招標(biāo)人有下列情形之一的，可以對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員依法給予處分的是()。A.依法應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)而采用邀請招標(biāo)B.確定的提交資格預(yù)審申請文件、投標(biāo)文件的時限不符合《招標(biāo)投標(biāo)法》和《招標(biāo)投標(biāo)實施條例》的規(guī)定C.接受應(yīng)當(dāng)拒收的投標(biāo)文件D.接受未通過資格預(yù)審的單位或者個人參加投標(biāo)E.招標(biāo)文件的發(fā)售、澄清、修改的時限不符合《招標(biāo)投標(biāo)法》和《招標(biāo)投標(biāo)實施條例》的規(guī)定【答案】ACD6、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在拆除工程施工15日前，將（）報送建設(shè)工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。A.施工單位資質(zhì)等級證明B.建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證申請表C.拆除施工組織方案D.堆放、清除廢棄物的措施E.擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明【答案】ACD7、企業(yè)不再符合相應(yīng)資質(zhì)條件的,將被責(zé)令限期整改并向向社會公告。對此，下列有關(guān)規(guī)定的說法正確的有（），A.整改期限最長不超過3個月B.整改期間不得申請資質(zhì)升級、增項C.整改期間不得承攬新的工程D.整改逾期仍未達(dá)到資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)條件的，資質(zhì)證書將被撤回E.企業(yè)在資質(zhì)證書被撤回后的3個月內(nèi)，可申請核定原等級同類資質(zhì)【答案】ABCD8、安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)或者其上級行政機關(guān)可以撤銷已經(jīng)頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證的情形有()。A.安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)工作人員濫用職權(quán)頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的B.超越法定職權(quán)頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的C.違反法定程序頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的D.對不具備安全生產(chǎn)條件的建筑施工企業(yè)頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證的E.取得安全生產(chǎn)許可證的建筑施工企業(yè)發(fā)生較大安全事故的【答案】ABCD9、下列建設(shè)工程施工合同中，屬于無效的有（）。A.承包人對工程內(nèi)容有重大誤解訂立的B.未取得相應(yīng)施工企業(yè)資質(zhì)的承包人訂立的C.建設(shè)工程必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)訂立的D.承包人脅迫發(fā)包人訂立的E.總承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工分包給他人訂立的【答案】BC10、下列標(biāo)準(zhǔn)屬于工程建設(shè)行業(yè)強制性標(biāo)準(zhǔn)的是()A.工程建設(shè)通用的綜合性標(biāo)準(zhǔn)B.工程建設(shè)行業(yè)專用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)C.工程建設(shè)通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標(biāo)準(zhǔn)D.工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)E.工程建設(shè)重要的通用的試驗、檢驗和評定方法等標(biāo)準(zhǔn)【答案】ACD11、常用的給水處理方法有（）。A.過濾B.濃縮C.消毒D.軟化E.厭氧消化【答案】ACD12、建筑市場誠信行為公告，在下列（）情況下可修正或變更。A.公布的信息有誤B.被公告單位的整改經(jīng)審核確認(rèn)有實效C.行政處罰決定經(jīng)行政復(fù)議或行政執(zhí)法監(jiān)督而被變更或撤銷D.行政處罰記錄公告期間，被公告單位的經(jīng)營狀況惡化E.行政處罰因行政訴訟被依法變更或撤銷【答案】AC13、我國的建設(shè)工程中實行強制監(jiān)理的工程范圍包括（）。A.國家重點建設(shè)項目????????B.大中型公用事業(yè)工程??????C.成片開發(fā)建設(shè)的住宅小區(qū)工程?D.利用外國政府或國際組織貸款.援助資金的工程?E.涉及國家安全、國家秘密的【答案】ABCD14、施工單位在施工過程中，必須做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知（）。A.建設(shè)單位B.工程監(jiān)理單位C.勘察、設(shè)計單位D.工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)E.安全生產(chǎn)監(jiān)督部門【答案】ABD15、根據(jù)《工傷保險條例》，建筑施工企業(yè)職工有下列情況可以認(rèn)定為工傷的有()。A.出差途中，由于工作原因遭遇車禍?zhǔn)軅鸅.在施工現(xiàn)場斗毆受傷C.施工期間醉酒墜落致殘D.在施工現(xiàn)場因工作原因受到事故傷害E.在辦公場所內(nèi)因勞資糾紛自殺【答案】AD16、根據(jù)《民事訴訟法》，下列案件糾紛適用專屬管轄的有（）。A.房屋產(chǎn)權(quán)B.貨物運輸C.人身傷害D.交通事故導(dǎo)致車輛損毀E.土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓【答案】A17、在建設(shè)工程專利權(quán)保護中，專利權(quán)人有證據(jù)證明他人正在實施侵犯專利權(quán)的行為，可以在起訴前向人民法院申請采取責(zé)令停止有關(guān)行為的措施。關(guān)于該專利權(quán)人向人民法院申請責(zé)令停止有關(guān)行為措施的說法，正確的有()。A.申請人提出申請時，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保B.人民法院應(yīng)當(dāng)自接受申請之時起24小時內(nèi)作出裁定C.人民法院裁定責(zé)令停止有關(guān)行為的，應(yīng)當(dāng)立即執(zhí)行D.當(dāng)事人對人民法院責(zé)令停止有關(guān)行為的裁定不服的，可以提出上訴E.人民法院應(yīng)當(dāng)自接受申請之時起48小時內(nèi)作出裁定【答案】AC18、根據(jù)《民法典》，除雙方認(rèn)為需要約定的其他事項外，下列條款中，屬于保證合同應(yīng)當(dāng)包含的內(nèi)容有（）。A.被保證的主債權(quán)種類B.保證人的資產(chǎn)狀況C.保證的期間D.保證的方式E.保證擔(dān)保的范圍【答案】ACD19、（2016年真題）建設(shè)工程施工合同中，承包人的主要義務(wù)有（）。A.自行完成建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)施工B.及時驗收隱蔽工程C.提供必要的施工條件D.交付竣工驗收合格的建設(shè)工程E.無償修理質(zhì)量不合格的建設(shè)工程【答案】AD20、（2020年真題）下列建設(shè)工程施工合同中，應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定為無效的有（）。A.某勞務(wù)分包企業(yè)借用某建筑施工企業(yè)的施工總承包一級資質(zhì)承攬工程訂立的合同B.某使用世界銀行援助資金的項目，發(fā)包人未經(jīng)招標(biāo)與承包人訂立的合同C.某建設(shè)工程項目，施工總承包單位將主體結(jié)構(gòu)的勞務(wù)分包給具有勞務(wù)資質(zhì)的企業(yè)訂立的合同D.某建筑施工企業(yè)，未取得施工總承包資質(zhì)證書，承攬施工總承包工程訂立的合同E.某建設(shè)工程項目，發(fā)包人未取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證與承包人訂立的合同，但發(fā)包人在一審法院辯論終結(jié)前取得了建設(shè)工程規(guī)劃許可證【答案】ABD21、建筑市場誠信行為信息分為（）。A.基本信息B.優(yōu)良信用信息C.不良信用信息D.公示信息E.保密信息【答案】ABC22、2018年1月15日，某建設(shè)單位為其工程領(lǐng)取了施工許可證，因未能按期開工，建設(shè)單位于2018年3月10日、5月10日兩次向發(fā)證機關(guān)報告了工程準(zhǔn)備的進(jìn)展情況，直到2018年7月1日開工建設(shè)。關(guān)于該工程施工許可證的說法，正確的有（）。A.該工程施工許可證自行廢止B.延期開工未超過6個月，施工許可證繼續(xù)有效C.應(yīng)當(dāng)在2018年4月15日前申請延期D.不能按時開工，應(yīng)當(dāng)在1個月內(nèi)報告E.2018年7月1日開工之前，需要重新申領(lǐng)施工許可證【答案】AC23、設(shè)計單位的安全責(zé)任包括（）。A.按照法律、法規(guī)和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計B.有提出防范生產(chǎn)安全事故的指導(dǎo)意見和措施建議的責(zé)任C.對設(shè)計成果承擔(dān)責(zé)任D.提供真實、準(zhǔn)確的勘察文件，不能弄虛作假E.對安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨高M(jìn)行審查【答案】ABC24、下列條款中，勞動合同應(yīng)當(dāng)具備的條款有（）。A.試用期B.社會保險C.工作方法與要求D.勞動合同期限E.工作內(nèi)容和工作地點【答案】BD25、關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的是（）。A.建設(shè)用地使用權(quán)只可以在地上設(shè)立B.建設(shè)用地使用權(quán)因出讓合同生效而設(shè)立C.住宅建設(shè)用地使用權(quán)期滿自動續(xù)期D.建設(shè)用地使用權(quán)只能存在于國家所有的土地E.設(shè)立建設(shè)用地使用權(quán)可以采取出讓或劃撥的方式【答案】CD26、（2021年真題第2批）根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》，下列情形中，屬于發(fā)承包雙方應(yīng)當(dāng)在合同中約定合同價款調(diào)整方法的有（）。A.施工企業(yè)根據(jù)施工現(xiàn)場實際情況更改施工組織設(shè)計造成費用增加的B.工程造價管理機構(gòu)發(fā)布價格調(diào)整信息的C.國家有關(guān)政策變化影響合同價款的D.經(jīng)批準(zhǔn)變更設(shè)計的E.市場價格發(fā)生變化的【答案】BCD27、下列關(guān)于合同履行的地點，說法正確的有（）。A.合同約定履行地點的，以約定的地點作為合同履行地B.約定不明確，標(biāo)的為貨幣的，以接受貨幣的一方作為合同履行地C.交付不動產(chǎn)的，為不動產(chǎn)所在地D.其他標(biāo)的，接受義務(wù)一方所在地為合同履行地E.合同沒有實際履行的，可以由被告住所地人民法院管【答案】ABC28、關(guān)于表見代理構(gòu)成要件，下列表述正確的是()。A.存在足以使相對人相信行為人具有代理權(quán)的事實B.存在足以使相對人相信行為人具有代理權(quán)的理由C.本人存在過失D.相對人為善意E.相對人為主觀惡意【答案】ABCD29、下列法律文書中，可以申請人民法院強制執(zhí)行的有（）。A.雙方簽收的行政調(diào)解書B.雙方簽收的專業(yè)調(diào)解機構(gòu)制作的調(diào)解協(xié)議C.一方簽收的人民法院調(diào)解書D.經(jīng)過司法確認(rèn)的人民調(diào)解委員會制作的調(diào)解書E.雙方當(dāng)事人簽收的仲裁調(diào)解書【答案】D30、（2017年真題）（教材新修改）甲公司是某混凝土預(yù)制構(gòu)件的專利權(quán)人，乙公司未經(jīng)授權(quán)制造和銷售該專利產(chǎn)品。甲發(fā)現(xiàn)后，對乙提起侵權(quán)之訴。經(jīng)查，乙共銷售侵權(quán)產(chǎn)品800件，因乙的侵權(quán)行為，甲少銷售600件。甲銷售專利產(chǎn)品每件獲利2000元，乙銷售侵權(quán)產(chǎn)品每件獲利1000元，乙應(yīng)賠償甲()。A.60萬元B.80萬元C.120萬元D.160萬元【答案】BC31、當(dāng)事人另有約定的除外，承攬合同的承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的()完成主要工作。A.設(shè)備B.材料C.技術(shù)D.資金E.勞力【答案】AC32、導(dǎo)致水體富營養(yǎng)化的物質(zhì)包括（）等可溶性無機物。A.氮B.磷C.重金屬D.致病微生物E.錳【答案】AB33、《固體廢物污染環(huán)境防治法》規(guī)定，國家推行綠色發(fā)展方式，促進(jìn)清潔生產(chǎn)和循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。倡導(dǎo)（）的生活方式，引導(dǎo)公眾積極參與固體廢物污染環(huán)境防治。A.減量化優(yōu)先B.尊重科學(xué)C.充分合理利用固體廢物D.簡約適度E.綠色低碳【答案】D34、（2015年真題）根據(jù)《合同法》，違約方承擔(dān)賠償損失的構(gòu)成要件包括()。A.具有違約行為B.具有懲罰目的C.造成損失后果D.違約方有過錯，或雖無過錯，但法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)賠償E.違約行為與損失后果之間具有因果關(guān)系【答案】ACD35、場景(十二）A.工程應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)B.工程款的支付與結(jié)箅C.合同工期D.工程保險的投保責(zé)任E.解決合同糾紛的方式【答案】ABC36、根據(jù)《民法典》，免除施工單位違約責(zé)任的情形有（）。A.施工單位因安全事故隱患，被監(jiān)理工程師責(zé)令暫停施工，致使工期延誤B.因拖欠農(nóng)民工工資，部分農(nóng)民工停工抗議，致使工期延誤C.地震導(dǎo)致已完工程被爆破拆除重建，造成建設(shè)單位費用增加D.由于戰(zhàn)爭，施工單位暫停施工，致使工期延誤E.因遲延履行而遭遇洪水，導(dǎo)致工期延誤【答案】CD37、根據(jù)《建造師執(zhí)業(yè)資格制度暫行規(guī)定》，建造師注冊后，有權(quán)以建造師名義從事的工作包括（）。A.負(fù)責(zé)企業(yè)的技術(shù)工作B.擔(dān)任建設(shè)工程施工的項目經(jīng)理C.從事其他施工活動的管理工作D.法律、建設(shè)法規(guī)或國務(wù)院建設(shè)行政主管部門規(guī)定的其他業(yè)務(wù)E.地方政府根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H需要規(guī)定的其他業(yè)務(wù)【答案】BCD38、下列選項中，職工不繳納的保險費有（）。A.基本養(yǎng)老保險B.基本醫(yī)療保險C.工傷保險D.失業(yè)保險E.生育保險【答案】C39、當(dāng)物權(quán)人的物權(quán)受到侵害時，權(quán)利人的解決途徑可以是()A.和解B.調(diào)解C.仲裁D.訴訟E.公正【答案】ABCD40、（2021年真題第1批）根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)城內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。但可以除外的情形有（）。A.搶修搶險作業(yè)的B.涉及施工企業(yè)商業(yè)秘密的C.使用專有技術(shù)的D.利用扶貧資金實行以工代賑的E.因生產(chǎn)工藝上要求必須連續(xù)作業(yè)的【答案】A41、（2016年真題）關(guān)于建設(shè)工程施工企業(yè)法人資格的說法，正確的是（）。A.施工企業(yè)分公司不具有法人資格B.施工企業(yè)的項目經(jīng)理部不具有法人資格C.施工企業(yè)法人屬于財團法人D.施工企業(yè)的法定代表人是法人E.施工企業(yè)的法人資格經(jīng)工商行政機關(guān)核準(zhǔn)登記后取得【答案】AB42、關(guān)于工程保修期的說法正確的有（）。A.基礎(chǔ)設(shè)施工程的保修期為設(shè)計文件規(guī)定的該工程合理使用年限B.雙方可以約定屋面防水工程的保修期為10年C.建設(shè)工程保修期的起始日是提交竣工驗收報告之日D.保修期結(jié)束后返還質(zhì)量保證金E.在保修期內(nèi)施工企業(yè)一直負(fù)有維修保修義務(wù)【答案】AB43、民事法律行為書面委托代理的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明()。A.代理人的姓名或者名稱B.代理人的資質(zhì)C.代理事項、權(quán)限和期間D.委托人的姓名或者名稱E.委托人簽名或者蓋章【答案】AC44、投標(biāo)人的下列行為中，將被取消其1至2年內(nèi)參加招標(biāo)項目投標(biāo)資格的有（）。A.以行賄謀取中標(biāo)的B.偽造、編造資格證書騙取中標(biāo)的C.3年內(nèi)兩次以上串通投標(biāo)的D.3年內(nèi)兩次以上以他人名義投標(biāo)的E.串通投標(biāo)行為給他人造成直接經(jīng)濟損失30萬元以上的【答案】AC45、《大氣污染防治法》對施工單位的規(guī)定包括（）。A.在施工工地設(shè)置硬質(zhì)圍擋B.采取覆蓋、分段作業(yè)、擇時施工、灑水抑塵、沖洗地面等措施C.將防治揚塵污染的費用列入工程造價D.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾應(yīng)當(dāng)及時清運E.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾在場地內(nèi)堆存的，應(yīng)當(dāng)采用密閉式防塵網(wǎng)遮蓋【答案】ABD46、（2020年12月真題）關(guān)于勞務(wù)派遣協(xié)議的說法，正確的有()。A.勞務(wù)派遣協(xié)議不得約定用工單位可以將被派遣勞動者再派遣到其他用工單位B.勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)將勞務(wù)派遣協(xié)議的內(nèi)容告知被派遣勞動者C.實施勞務(wù)派遣的，由用工單位和勞動者訂立勞務(wù)派遣協(xié)議D.被派遣勞動者享有與用工單位的勞動者同工同酬的權(quán)利，勞務(wù)派遣協(xié)議另有約定的除外E.勞務(wù)派遣協(xié)議的法律性質(zhì)是勞動合同【答案】AB47、注冊建造師的信用檔案記錄應(yīng)當(dāng)包括的內(nèi)容有()。A.行政處罰B.建造師的自我評價C.被投訴舉報處理D.違法違規(guī)行為E.建造師的不良行為【答案】ACD48、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，必須進(jìn)行招標(biāo)的施工項目有（）。A.全部或者部分使用國有資金投資的項目B.施工主要技術(shù)采用特定專利的項目C.在建工程追加的主體加層工程，原中標(biāo)人仍具備承包能力的項目D.大型基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)等關(guān)系社會公共利益、公眾安全的項目E.施工企業(yè)自建自用的工程，且該施工企業(yè)資質(zhì)等級符合工程要求的項目【答案】AD49、（2021年真題第1批）下列物權(quán)中屬于用益物權(quán)的有（）。A.土地所有權(quán)B.地役權(quán)C.不動產(chǎn)抵押權(quán)D.居住權(quán)E.土地承包經(jīng)營權(quán)【答案】B50、職工有下列情形之一的，不能認(rèn)定為工傷（）。A.故意犯罪的B.醉酒或者吸毒的C.自殘或者自殺的D.患職業(yè)病的E.在搶險救災(zāi)等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的【答案】ABC51、以下關(guān)于物權(quán)保護的說法中正確的有（）。A.因物權(quán)的歸屬、內(nèi)容發(fā)生爭議的，利害關(guān)系人可以請求返還原物B.無權(quán)占有不動產(chǎn)或者動產(chǎn)的，權(quán)利人可以請求確認(rèn)權(quán)利C.造成不動產(chǎn)或者動產(chǎn)毀損的，權(quán)利人可以請求修理、重作、更換或者恢復(fù)原狀D.侵害物權(quán)，造成權(quán)利人損害的，權(quán)利人可以請求損害賠償，也可以請求承擔(dān)其他民事責(zé)任E.物權(quán)保護方式，可以單獨適用，也可以根據(jù)權(quán)利被侵害的情形合并適用【答案】CD52、在正常使用條件下，關(guān)于建設(shè)工程各保修項目法定最低保修期限的說法，正確的有（）。A.屋面防水工程為5年B.給排水管道為2年C.供熱與供冷系統(tǒng)為2個采暖期、供冷期D.基礎(chǔ)設(shè)施工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限E.設(shè)備安裝和裝修工程為5年【答案】ABCD53、下列責(zé)任中，屬于行政處罰的有（）。A.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)B.罰金C.暫扣或者吊銷執(zhí)照D.索賠損失E.治安拘留【答案】AC54、財產(chǎn)抵押時，抵押權(quán)自抵押合同生效時設(shè)立的有（）．A.原材料B.交通運輸工具C.生產(chǎn)設(shè)備D.建設(shè)用地使用權(quán)E.正在建造的建筑物【答案】ABC55、授予專利權(quán)的發(fā)明和實用新型，應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）A.新穎性B.實用性C.創(chuàng)造性D.富有美感E.適于工業(yè)應(yīng)用【答案】ABC56、某律師接受當(dāng)事人委托參加民事訴訟，以下屬于委托代理權(quán)消滅的原因有（）。

A.訴訟終結(jié)B.當(dāng)事人解除委托C.代理人辭去委托D.代理人死亡E.委托代理人有過錯【答案】ABCD57、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在拆除工程施工15日前，將（）報送建設(shè)工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。A.施工單位資質(zhì)等級證明B.建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證申請表C.拆除施工組織方案D.堆放、清除廢棄物的措施E.擬拆除建筑物、構(gòu)筑物及可能危及毗鄰建筑的說明【答案】ACD58、以下建筑起重機械應(yīng)當(dāng)報廢的有（）。A.屬國家明令淘汰或者禁止使用的B.沒有完整安全技術(shù)檔案的C.超過安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者制造廠家規(guī)定的使用年限的D.經(jīng)檢驗達(dá)不到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的E.沒有齊全有效的安全保護裝置的【答案】ACD59、關(guān)于施工企業(yè)項目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任的說法,正確的有（）。A.組織制定和實施安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃B.對建設(shè)工程項目的安全施工負(fù)責(zé)C.確保安全生產(chǎn)費用的有效使用D.監(jiān)督危險性較大工程專項方案實施E.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故【答案】BC60、勞務(wù)派遣協(xié)議應(yīng)當(dāng)約定()以及違反協(xié)議的責(zé)任。A.勞動保障范圍B.派遣崗位和人員數(shù)量C.勞動報酬D.派遣期限E.社會保險費的數(shù)額與支付方式【答案】BCD61、關(guān)于申請領(lǐng)取施工許可證的說法，正確的有()。A.領(lǐng)取施工許可證是確定建筑施工企業(yè)的前提條件B.應(yīng)當(dāng)委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理后才能申請領(lǐng)取施工許可證C.在申請領(lǐng)取施工許可證之前需要落實建設(shè)資金D.在城市、鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)的建筑工程，需要同時取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證和建設(shè)工程規(guī)劃許可證后，才能申請辦理施工許可E.法律、行政法規(guī)和省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)章可以規(guī)定申領(lǐng)施工許可證的其他條件【答案】CD62、關(guān)于仲裁協(xié)議的說法，正確的是（）。A.仲裁協(xié)議是書面協(xié)議B.仲裁協(xié)議可以是口頭訂立，但需雙方認(rèn)可C.仲裁協(xié)議必須在糾紛發(fā)生之前達(dá)成D.沒有仲裁協(xié)議，也就無法進(jìn)行仲裁E.有效的仲裁協(xié)議排除了人民法院對爭議解決的管轄權(quán)【答案】AD63、下列選項中屬于《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)責(zé)任的有（）A.建立安全風(fēng)險分級管控制度,按照安全風(fēng)險分級采取相應(yīng)的管控措施B.建立健全重大事故隱患治理督辦制度C.建立健全并落實生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。D.事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄E.重大事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)及時向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和職工大會或者職工代表大會報告【答案】AC