《設(shè)備監(jiān)理合同管理》近年考試真題題庫(200題)_第1頁
《設(shè)備監(jiān)理合同管理》近年考試真題題庫(200題)_第2頁
《設(shè)備監(jiān)理合同管理》近年考試真題題庫(200題)_第3頁
《設(shè)備監(jiān)理合同管理》近年考試真題題庫(200題)_第4頁
《設(shè)備監(jiān)理合同管理》近年考試真題題庫(200題)_第5頁
已閱讀5頁,還剩107頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

PAGEPAGE1《設(shè)備監(jiān)理合同管理》近年考試真題題庫匯總(200題)一、單選題1.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》,下列項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)采購的是()。A、某新式武器的設(shè)計B、地震災(zāi)區(qū)道路搶修C、部分使用國有投資項(xiàng)目的施工D、全部國有投資的項(xiàng)目前期咨詢答案:C解析:根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第二條規(guī)定,適用本法的招標(biāo)投標(biāo)活動包括政府采購、土地使用權(quán)出讓、國有土地上房屋征收與補(bǔ)償、建設(shè)工程、貨物和服務(wù)等領(lǐng)域。因此,選項(xiàng)A的新式武器設(shè)計不屬于招標(biāo)投標(biāo)法適用范圍內(nèi);選項(xiàng)B的地震災(zāi)區(qū)道路搶修屬于緊急情況下的采購,可以采用其他采購方式;選項(xiàng)D的前期咨詢也不屬于招標(biāo)采購范疇。只有選項(xiàng)C的部分使用國有投資項(xiàng)目的施工,符合招標(biāo)采購的條件,因此是必須進(jìn)行招標(biāo)采購的項(xiàng)目。因此,答案為C。2.根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》,評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)按照()確定評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較。A、合同法B、招標(biāo)人意見C、招標(biāo)文件D、招標(biāo)內(nèi)容答案:C解析:《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定,評標(biāo)委員會對投標(biāo)文件進(jìn)行評審、比較的唯一標(biāo)準(zhǔn)和方法,是招標(biāo)文件中已載明的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法。3.甲建筑設(shè)計研究院與乙單位簽訂了一份設(shè)備工程設(shè)計合同。該合同法律關(guān)系的客體是()。A、物B、行為C、圖紙D、智力成果答案:D解析:注意區(qū)分B選項(xiàng),“行為”重在過程,是人的有意識的活動;而“智力成果”重在結(jié)果。4.下列文件均屬于設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分,如果在運(yùn)用時發(fā)生矛盾,應(yīng)優(yōu)先適用()。A、監(jiān)理投標(biāo)書B、中標(biāo)通知書C、專用條件D、協(xié)議書及附件答案:D解析:以上文件均為設(shè)備工程監(jiān)理服務(wù)合同的組成部分(適用時按順序進(jìn)行解釋):①協(xié)議書及附件(A、B、C);②中標(biāo)通知書(適用時);③監(jiān)理投標(biāo)書(適用時);④專用條件;⑤通用條件。5.根據(jù)我國《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定,必須實(shí)行招標(biāo)的項(xiàng)目是()。A、外商投資工業(yè)項(xiàng)目B、涉及國家安全工程C、關(guān)系社會公共利益的大型基礎(chǔ)設(shè)施D、搶險救災(zāi)工程答案:C解析:涉及國家安全、國家秘密的工程,搶險救災(zāi)工程均可以不進(jìn)行招標(biāo)。6.地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求,要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日,22日乙公司發(fā)出承諾書,通??梢杂?月27日前到達(dá)甲公司,但4月23日京廣線突遇洪水,承諾于5月5日到達(dá),甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司,甲拒收,為此給乙造成損失,訴至法院,法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A、乙公司B、甲公司C、郵電部門D、雙方各一半答案:B解析:《合同法》第29條規(guī)定:“受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾,按照通常情形能夠及時到達(dá)要約人,但因其他原因承諾到達(dá)要約人時超過承諾期限的,除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外,該承諾有效?!?.依據(jù)《合同法》的規(guī)定,出現(xiàn)()訂立的合同時,當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請求撤銷合同。A、違反法律法規(guī)規(guī)定B、當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C、以合法形式掩蓋非法目的D、對方當(dāng)事人采用欺詐手段答案:D解析:與無效合同對比記憶,只有概念記清,才能對具體事例的判斷不混淆。此處單選、多選都能出題,要注意。8.下列關(guān)于投標(biāo)保證金的說法,符合《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定的是()。A、投標(biāo)保證金不得超過投標(biāo)總價的2%B、招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金C、投標(biāo)保證金不得以支票形式提交D、投標(biāo)保證金有效期應(yīng)超出投標(biāo)有效期15天答案:B解析:A選項(xiàng):根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十六條規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的規(guī)定繳納投標(biāo)保證金,投標(biāo)保證金的數(shù)額不得超過投標(biāo)價的百分之三。因此,A選項(xiàng)不符合規(guī)定。B選項(xiàng):根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十七條規(guī)定,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)將投標(biāo)保證金存入專用賬戶,不得挪作他用。因此,B選項(xiàng)符合規(guī)定。C選項(xiàng):根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十六條規(guī)定,投標(biāo)保證金應(yīng)當(dāng)以銀行匯票或者保函的形式提交。因此,C選項(xiàng)不符合規(guī)定。D選項(xiàng):根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十六條規(guī)定,投標(biāo)保證金的有效期應(yīng)當(dāng)與投標(biāo)文件規(guī)定的投標(biāo)有效期相同。因此,D選項(xiàng)不符合規(guī)定。綜上所述,符合《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定的是B選項(xiàng)。9.保險合同訂立后,投保人向保險人支付一定保險費(fèi),在()遭遇特定災(zāi)害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后,由保險人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險金的責(zé)任。A、投保人B、受益人C、被保險人D、保險人答案:C解析:保險合同的概念:保險合同訂立后,投保人向保險人交付一定保險費(fèi),在被保險人遭遇特定災(zāi)害事故造成其財產(chǎn)損毀或人身傷亡之后,由保險人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險金責(zé)任。10.根據(jù)《行政訴訟法》,復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()個月內(nèi)作出復(fù)議決定,申請人不服復(fù)議決定的,可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A、1B、2C、3D、6答案:B解析:根據(jù)《行政訴訟法》第二十二條規(guī)定,復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起2個月內(nèi)作出復(fù)議決定。因此,本題答案為B。如果復(fù)議機(jī)關(guān)超過2個月仍未作出復(fù)議決定,申請人可以直接向人民法院提起訴訟。11.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》,下列人員中,不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員的是()。A、投標(biāo)單位董事長的父親B、投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C、因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D、招標(biāo)項(xiàng)目所在地統(tǒng)計局局長答案:A解析:根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第二十四條規(guī)定,評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)具有獨(dú)立、公正、專業(yè)的素質(zhì),不得有利益沖突。根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十六條規(guī)定,評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī),不得有違法違規(guī)行為。根據(jù)《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》第四條規(guī)定,評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī),不得有利益沖突,不得有違法違規(guī)行為。因此,選項(xiàng)C中因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人不符合評標(biāo)委員會成員的資格要求。選項(xiàng)A中投標(biāo)單位董事長的父親存在利益沖突,也不符合評標(biāo)委員會成員的資格要求。選項(xiàng)B和D中沒有明顯的利益沖突或違法違規(guī)行為,可以擔(dān)任評標(biāo)委員會成員。因此,本題答案為A。12.2012年5月8日,王某騎車回家經(jīng)過一個工地,掉入沒有設(shè)置明顯標(biāo)志和采取安全措施的坑中,當(dāng)時未予注意,5月29日去醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn)骨折。王某于6月10日出院找到建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包人和承包人要求賠償。二單位相互推委。次日,王某前往法院起訴,突遭臺風(fēng)襲擊,中途返回。下列說法正確的是()。A、本案訴訟時效應(yīng)于2013年5月29日屆滿B、本案訴訟時效應(yīng)于2013年6月10日屆滿C、王某6月11日的行為適用訴訟時效中止D、王某6月11日的行為適用訴訟時效中斷答案:B解析:本案為侵權(quán)責(zé)任糾紛案件,適用《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》的規(guī)定。根據(jù)該法第四十條規(guī)定,侵權(quán)行為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的期間為兩年。根據(jù)題目描述,王某于6月10日出院后找到建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包人和承包人要求賠償,因此起訴時效應(yīng)于2013年6月10日屆滿,故選B。選項(xiàng)A錯誤,因?yàn)閺耐跄车羧肟又械桨l(fā)現(xiàn)骨折的時間為21天,未超過訴訟時效期限。選項(xiàng)C和D涉及到訴訟時效中止和中斷的概念,但是題目中并未提到相關(guān)情況,因此無法判斷。13.買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人,導(dǎo)致出賣人送貨或代運(yùn)過程中不能順利交接貨物,所產(chǎn)生的后果由()承擔(dān)。A、出賣人B、承運(yùn)人C、買受人D、出賣人與買受人答案:C解析:不論是由于買受人在合同內(nèi)錯填到貨地點(diǎn)或接貨人,還是未在合同約定的時限內(nèi)及時將變更的到貨地點(diǎn)或接貨人通知對方,導(dǎo)致出賣人送貨或代運(yùn)過程中不能順利交接貨物,所產(chǎn)生的后果均由買受人承擔(dān)。14.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同,承包商因不可抗力索賠工期的,應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的()天,向工程師發(fā)出通知。A、7B、14C、28D、42答案:C解析:本題考查FIDIC合同條件下承包商因不可抗力索賠工期的通知期限。根據(jù)FIDIC合同條件,承包商應(yīng)在不可抗力發(fā)生后的28天內(nèi)向工程師發(fā)出通知,故選C。15.甲、乙訂立合同后,甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A、合同訂立B、甲提出撤銷請求C、人民法院受理撤銷請求D、人民法院判決撤銷答案:A解析:根據(jù)題干中的信息,甲、乙訂立合同后,甲提出撤銷請求并且人民法院依法撤銷了該合同。因此,該合同自合同訂立時起無效,即選項(xiàng)A為正確答案。選項(xiàng)B、C、D都是合同訂立后的事件,不是該合同無效的起始時間點(diǎn)。16.對于下列無效的施工合同,人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A、承包人越級承攬工程B、承包人超越范圍承攬工程C、承包人向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)D、承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包答案:D解析:本題考查的是人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的情況。根據(jù)題干所述,選項(xiàng)D中的承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包是無效的施工合同,因此人民法院可以收繳承包人已經(jīng)取得的非法所得。選項(xiàng)A、B、C中的越級承攬工程、超越范圍承攬工程、向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)也都是違法行為,但并沒有明確說明人民法院可以收繳非法所得,因此不是本題的正確答案。綜上所述,本題的正確答案是D。17.訴訟時效的中止,只能發(fā)生在訴訟時效期間的()。A、最后4個月B、最后6個月C、最后3個月D、最后2個月答案:B解析:根據(jù)《民法通則》的規(guī)定,訴訟時效中止的發(fā)生,只能發(fā)生在時效期間的最后6個月。18.設(shè)備工程合同履行過程中,合同實(shí)施情況跟蹤的對象不包括()。A、具體合同事件B、設(shè)備工程進(jìn)度情況C、工程資金使用情況D、合同管理人員管理情況答案:D解析:合同跟蹤的對象包括對具體的合同事件的跟蹤、對工程項(xiàng)目的實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤:施工環(huán)境、進(jìn)度、質(zhì)量、資金使用情況等內(nèi)容的跟蹤。19.對于業(yè)主按照合同規(guī)定免費(fèi)提供的材料,承包商在接收時,應(yīng)進(jìn)行(),并將結(jié)果通知工程師。A、目視檢查B、化學(xué)試驗(yàn)C、物理實(shí)驗(yàn)D、性能檢查答案:A解析:本題考查承包商在接收業(yè)主提供的免費(fèi)材料時應(yīng)該進(jìn)行的檢查方式。根據(jù)常識和實(shí)際情況,承包商在接收材料時應(yīng)該進(jìn)行目視檢查,以確保材料的完好無損、符合要求?;瘜W(xué)試驗(yàn)、物理實(shí)驗(yàn)和性能檢查都需要專業(yè)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備和技術(shù),不適用于承包商在接收材料時進(jìn)行的檢查。因此,本題的正確答案是A。20.設(shè)備采購評標(biāo)結(jié)束后,由評標(biāo)委員會編寫評標(biāo)報告。評標(biāo)報告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。A、爭議的解決方式B、評標(biāo)委員會的人員組成C、主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)D、推薦的中標(biāo)候選人答案:A解析:爭議的解決方式屬于雙方簽訂的合同的主要內(nèi)容之一。21.FIDIC合同條件引入的解決爭端機(jī)制,要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A、工程師B、爭端評判委員會C、仲裁機(jī)構(gòu)D、人民法院答案:B解析:本題考查FIDIC合同條件中解決爭端的機(jī)制。根據(jù)FIDIC合同條件,任何爭端首先應(yīng)該交由爭端評判委員會解決,因此本題的答案為B。其他選項(xiàng)中,工程師是負(fù)責(zé)監(jiān)督工程進(jìn)展和質(zhì)量的,不是解決爭端的機(jī)構(gòu);仲裁機(jī)構(gòu)和人民法院是在爭端無法通過其他方式解決時才會介入的,不是首選的解決機(jī)構(gòu)。22.承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的,業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。A、10B、14C、20D、28答案:B解析:根據(jù)題意,當(dāng)承包商未遵守對履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同時,業(yè)主應(yīng)提前通知承包商。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十六條規(guī)定,業(yè)主應(yīng)當(dāng)在終止合同前十四天書面通知承包商。因此,本題答案為B。23.建設(shè)單位因故不能按期開工的,應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期,經(jīng)延期,建筑工程施工許可證的有效期限最長可達(dá)到()。A、三個月B、六個月C、九個月D、一年答案:C解析:建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個月內(nèi)開工。因故不能按期開工的,應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請延期;延期以兩次為限,每次不超過3個月。24.生產(chǎn)設(shè)備在運(yùn)輸過程中涉及的各類保險,應(yīng)由()負(fù)責(zé)辦理投保手續(xù)。A、承包商B、業(yè)主C、承運(yùn)人D、設(shè)備供應(yīng)商答案:A解析:本題考查的是生產(chǎn)設(shè)備在運(yùn)輸過程中涉及的保險責(zé)任。根據(jù)常規(guī)的保險投保流程,承包商作為生產(chǎn)設(shè)備的使用方,應(yīng)該負(fù)責(zé)辦理投保手續(xù),以保障設(shè)備在運(yùn)輸過程中的安全。因此,本題的正確答案為A。其他選項(xiàng)的解釋如下:B.業(yè)主:雖然業(yè)主在設(shè)備的購買和使用過程中扮演著重要的角色,但是在設(shè)備運(yùn)輸過程中,業(yè)主并不是直接的責(zé)任方,因此不應(yīng)該負(fù)責(zé)辦理保險投保手續(xù)。C.承運(yùn)人:承運(yùn)人是指承擔(dān)設(shè)備運(yùn)輸任務(wù)的物流公司或個人,雖然承運(yùn)人在運(yùn)輸過程中需要承擔(dān)一定的保險責(zé)任,但是投保手續(xù)應(yīng)該由設(shè)備使用方承包商來辦理。D.設(shè)備供應(yīng)商:設(shè)備供應(yīng)商在設(shè)備的生產(chǎn)和銷售過程中扮演著重要的角色,但是在設(shè)備運(yùn)輸過程中,設(shè)備供應(yīng)商并不是直接的責(zé)任方,因此不應(yīng)該負(fù)責(zé)辦理保險投保手續(xù)。25.由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗(yàn)而接收工程,應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)的,工程師應(yīng)按提前()天通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期。A、7B、14C、21D、28答案:B解析:根據(jù)題意,由于業(yè)主原因造成未經(jīng)竣工試驗(yàn)而接收工程,因此工程師應(yīng)在缺陷通知期內(nèi)進(jìn)行竣工試驗(yàn)。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定,竣工試驗(yàn)應(yīng)在工程竣工后30日內(nèi)完成。因此,工程師應(yīng)提前通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期,即在工程竣工后的前14天內(nèi)通知,故選B。26.債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,應(yīng)當(dāng)()。A、通知債權(quán)人B、經(jīng)債權(quán)人同意C、與第三人約定且經(jīng)主管部門批準(zhǔn)D、通知債權(quán)人并在合同管理機(jī)關(guān)備案答案:B解析:債務(wù)人將合同的義務(wù)全部或者部分轉(zhuǎn)移給第三人的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)債權(quán)人同意。債權(quán)人同意時轉(zhuǎn)讓生效。注意:只是“通知”不行,必須“同意”。27.某工程施工合同爭議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后,建設(shè)單位不服,提起上訴,二審人民法院經(jīng)審理,認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律錯誤,應(yīng)作出的判決為()。A、駁回上訴,維持原判決B、撤銷原判決,發(fā)回重審C、裁定一審人民法院再審D、依法改判答案:A解析:本題考查的是民事訴訟程序中的二審判決結(jié)果。根據(jù)題干中的描述,二審人民法院認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律錯誤,因此應(yīng)該維持原判決,即駁回上訴。因此,本題答案為A。其他選項(xiàng)的解釋如下:B選項(xiàng)表示撤銷原判決,發(fā)回重審,但是根據(jù)題干中的描述,二審人民法院認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,因此不需要發(fā)回重審;C選項(xiàng)表示裁定一審人民法院再審,但是根據(jù)題干中的描述,一審已經(jīng)作出了判決,因此不需要再審;D選項(xiàng)表示依法改判,但是題干中沒有提到需要改判的具體內(nèi)容,因此不確定是否需要改判。28.如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗(yàn),由此產(chǎn)生的損失,承包商有權(quán)索賠()。A、竣工時間及相關(guān)費(fèi)用B、相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤C(jī)、竣工時間、相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤D、缺陷通知期及相關(guān)費(fèi)用答案:B解析:本題考查的是承包商在業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗(yàn)所產(chǎn)生的損失的索賠權(quán)利。根據(jù)常識和相關(guān)法律法規(guī),承包商在此情況下有權(quán)要求業(yè)主支付相關(guān)費(fèi)用,并且還可以加上合理的利潤。因此,選項(xiàng)B“相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤”是正確的答案。選項(xiàng)A“竣工時間及相關(guān)費(fèi)用”只考慮了時間和費(fèi)用,沒有考慮利潤;選項(xiàng)C“竣工時間、相關(guān)費(fèi)用并加合理利潤”與B選項(xiàng)意思相同,但是多余了“竣工時間”的重復(fù);選項(xiàng)D“缺陷通知期及相關(guān)費(fèi)用”與題干無關(guān),是干擾項(xiàng)。29.發(fā)包方在與承包方結(jié)算工程款時,發(fā)包方的財務(wù)人員誤將核定的工程結(jié)算額190.5萬元看成196.5萬元,因此多付6萬元。后來,在復(fù)核中發(fā)現(xiàn)該錯誤,發(fā)包方隨后向承包方索要6萬元。該債務(wù)關(guān)系屬于()之債。A、合同B、侵權(quán)行為C、不當(dāng)?shù)美鸇、無因管理答案:C解析:本題考查的是債權(quán)法中的不當(dāng)?shù)美8鶕?jù)題意,發(fā)包方誤將核定的工程結(jié)算額看成了更高的金額,因此多付了6萬元,這是承包方無法合法獲得的利益,屬于不當(dāng)?shù)美?。因此,發(fā)包方有權(quán)向承包方追回這6萬元。選項(xiàng)A合同、B侵權(quán)行為、D無因管理都與本題無關(guān),故選C不當(dāng)?shù)美?0.在買賣合同中,買受人的義務(wù)有()。A、對標(biāo)的物提供質(zhì)量保證B、受領(lǐng)標(biāo)的物C、對標(biāo)的物提供權(quán)利擔(dān)保D、提供有關(guān)單證和資料答案:B解析:本題考查買受人在買賣合同中的義務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,買受人的主要義務(wù)是受領(lǐng)標(biāo)的物并支付貨款。因此,選項(xiàng)B正確,其他選項(xiàng)均不是買受人的主要義務(wù)。選項(xiàng)A是賣方的義務(wù),選項(xiàng)C是權(quán)利人的義務(wù),選項(xiàng)D是雙方共同的義務(wù)。因此,本題的正確答案是B。31.2006年10月20日甲與某農(nóng)村小學(xué)簽訂一份贈與合同,內(nèi)容是將其父親的一輛汽車贈予小學(xué)。12月4日甲的父親死亡,無其他法定繼承人。根據(jù)題義,下列表述正確的是()。A、贈與合同無效B、贈與合同可撤銷C、贈與合同效力待定D、贈與合同有效答案:D解析:這屬于無處分權(quán)人訂立的合同,是無處分權(quán)行為。因無處分權(quán)行為而訂立的合同,經(jīng)過權(quán)利人追認(rèn)或者無處分權(quán)人在訂立合同后取得處分權(quán)的,該合同有效。甲父親死后,無其他繼承人,所以甲繼承即取得處分權(quán),合同有效。32.根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》,承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進(jìn)行每項(xiàng)竣工試驗(yàn)的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。A、工程師B、監(jiān)理公司C、業(yè)主D、安全生產(chǎn)主管部門答案:A解析:根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》的規(guī)定,承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進(jìn)行每項(xiàng)竣工試驗(yàn)的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給工程師。因此,本題的正確答案為A。監(jiān)理公司、業(yè)主和安全生產(chǎn)主管部門都不是承包商通知竣工試驗(yàn)日期的對象。33.如果業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場的權(quán)利,承包商有權(quán)獲得()的補(bǔ)償。A、工期延長B、相應(yīng)費(fèi)用C、合理利潤D、工期延長和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤答案:D解析:本題考查的是承包商在業(yè)主未能按合同約定的時間和方式給予進(jìn)入和占用現(xiàn)場權(quán)利時的權(quán)利和補(bǔ)償。根據(jù)常規(guī)合同條款,業(yè)主未能按時提供現(xiàn)場給承包商使用,會導(dǎo)致承包商的工期延長,同時也會增加承包商的成本,因此承包商有權(quán)獲得工期延長和相應(yīng)費(fèi)用的補(bǔ)償。此外,承包商也應(yīng)該獲得合理的利潤,因?yàn)樗麄冊诘却龢I(yè)主提供現(xiàn)場的期間也需要承擔(dān)一定的成本和風(fēng)險。因此,本題的正確答案是D,即工期延長和相應(yīng)費(fèi)用加合理利潤。34.缺陷通知期的起始日期是()。A、工程通過竣工試驗(yàn)的日期B、工程師頒發(fā)接收證書的日期C、承包商竣工試驗(yàn)申請書中注冊的竣工日期D、接收證書上標(biāo)明的竣工日期答案:D解析:缺陷通知期是指承包商在竣工驗(yàn)收后,接收證書簽發(fā)之日起的一定期限內(nèi),對工程中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行整改的時間。因此,缺陷通知期的起始日期應(yīng)該是接收證書上標(biāo)明的竣工日期,即選項(xiàng)D。其他選項(xiàng)中,工程通過竣工試驗(yàn)的日期、工程師頒發(fā)接收證書的日期、承包商竣工試驗(yàn)申請書中注冊的竣工日期都不能作為缺陷通知期的起始日期。35.投標(biāo)人參加投標(biāo)的,應(yīng)當(dāng)在()送達(dá)投標(biāo)文件。A、投標(biāo)有效期內(nèi)B、評標(biāo)開始之前C、開標(biāo)時間之前D、中標(biāo)通知書發(fā)出之前答案:C解析:本題考查的是投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在何時送達(dá)投標(biāo)文件。根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)時間之前將投標(biāo)文件送達(dá)招標(biāo)人指定的地點(diǎn)。因此,選項(xiàng)C“開標(biāo)時間之前”是正確答案。選項(xiàng)A“投標(biāo)有效期內(nèi)”不準(zhǔn)確,因?yàn)橥稑?biāo)有效期內(nèi)只是投標(biāo)人可以提交投標(biāo)文件的時間范圍,并不是送達(dá)的時間要求;選項(xiàng)B“評標(biāo)開始之前”也不準(zhǔn)確,因?yàn)樵u標(biāo)開始之前投標(biāo)文件已經(jīng)送達(dá),評標(biāo)工作才能開始;選項(xiàng)D“中標(biāo)通知書發(fā)出之前”更不準(zhǔn)確,因?yàn)橹袠?biāo)通知書發(fā)出是在評標(biāo)工作完成后,而投標(biāo)文件送達(dá)是在評標(biāo)工作開始前。因此,本題答案為C。36.按照國際慣例,如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)收到付款,有權(quán)向業(yè)主收取延誤期的融資費(fèi)用,計算融資費(fèi)用的費(fèi)率是()。A、以銀行貸款年利率計算B、以高出銀行貸款利率的1個百分點(diǎn)的年利率計算C、以高出銀行貸款利率的2~3個百分點(diǎn)的年利率計算D、以高出銀行貸款利率的5個百分點(diǎn)的年利率計算答案:C解析:根據(jù)題意,承包商在合同規(guī)定的支付時間內(nèi)沒有收到付款,需要向業(yè)主收取延誤期的融資費(fèi)用。按照國際慣例,融資費(fèi)用的費(fèi)率通常是高于銀行貸款利率的。因此,選項(xiàng)A顯然不正確。選項(xiàng)B可能過于保守,不符合實(shí)際情況。選項(xiàng)D則可能過于高,不太合理。因此,正確答案應(yīng)該是選項(xiàng)C,即以高出銀行貸款利率的2~3個百分點(diǎn)的年利率計算。37.根據(jù)《擔(dān)保法》,債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的,保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。A、一般保證B、保證人要求的方式C、債權(quán)人要求的方式D、連帶責(zé)任保證答案:D解析:根據(jù)《擔(dān)保法》第二十三條規(guī)定,債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的,保證人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶責(zé)任保證。因此,本題答案為D。38.甲給乙發(fā)的要約中表明:“本要約9月10日前答復(fù)有效”,乙在9月5日以電報的方式作出承諾,但由于郵局的原因,直到9月13日甲才收到電報,甲立即給乙打電話稱不接受該承諾。根據(jù)題義,下列表述正確的是()。A、承諾遲延但有效B、承諾遲延且無效C、承諾超期但有效D、承諾超期且無效答案:B解析:乙及時作出承諾,不屬于承諾超期,所以CD不對。受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾,按照通常情形能夠及時到達(dá)要約人,但因其他原因承諾到達(dá)要約人時超過承諾期限的,除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外,該承諾有效。39.某建筑設(shè)計院超越資質(zhì)等級承攬設(shè)計任務(wù),且設(shè)計中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計,建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰,設(shè)計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此,下列說法正確的是()。A、作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B、設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C、人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進(jìn)行調(diào)解D、人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決答案:D解析:本題考查行政訴訟的相關(guān)知識點(diǎn)。A選項(xiàng)錯誤。作出具體行政處罰的工作人員不是本案的被告,而是行政主管部門。B選項(xiàng)錯誤。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第三十二條規(guī)定,行政訴訟應(yīng)當(dāng)自收到行政行為通知書之日起六個月內(nèi)提起。因此,設(shè)計院應(yīng)在知道處罰之日起六個月內(nèi)提起訴訟。C選項(xiàng)錯誤。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第二十六條規(guī)定,人民法院在審理行政訴訟案件時,可以進(jìn)行調(diào)解,但調(diào)解不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定,不得損害國家利益、社會公共利益和當(dāng)事人合法權(quán)益。但是,本題并沒有提到人民法院進(jìn)行調(diào)解的情況。D選項(xiàng)正確。根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第五十六條規(guī)定,人民法院對行政訴訟案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決。因此,D選項(xiàng)正確。40.按照《安全生產(chǎn)法》規(guī)定:特別重大事故是指造成()的事故。A、30人以上死亡,或者50人以上重傷,或者5000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失B、20人以上死亡,或者100人以上重傷,或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失C、30人以上死亡,或者100人以上重傷,或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失D、20人以上死亡,或者50人以上重傷,或者5000萬元以上直接經(jīng)濟(jì)損失答案:C解析:根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定:安全生產(chǎn)事故類型中特大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重傷,或者1億元以上直接經(jīng)濟(jì)損失的事故。41.因業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費(fèi)用時,承包商根據(jù)索賠程序提出了要求,()應(yīng)對補(bǔ)償金額作出公正的決定。A、業(yè)主B、項(xiàng)目經(jīng)理C、工程師D、工程師代表答案:C解析:本題考查的是在工程建設(shè)中,當(dāng)業(yè)主提前占用部分工程導(dǎo)致承包商增加費(fèi)用時,誰應(yīng)該對補(bǔ)償金額作出公正的決定。根據(jù)工程建設(shè)的常規(guī)流程,項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程的全面管理和協(xié)調(diào),工程師則是負(fù)責(zé)工程技術(shù)方面的管理和監(jiān)督,因此,當(dāng)承包商提出索賠要求時,應(yīng)該由工程師根據(jù)實(shí)際情況作出公正的決定。因此,本題的正確答案為C。42.甲與乙訂立合同,合同約定:甲向乙購買600m3木材,在600m3木材中,乙向甲供貨500m3,另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿,乙如期供貨履行,但丙沒能如期供貨。在此合同中應(yīng)由()承擔(dān)違約責(zé)任。A、丙向甲B、丙和乙共同向甲C、乙向甲D、丙和乙向甲連帶答案:C解析:這種情況屬于合同內(nèi)的債務(wù)轉(zhuǎn)移,在甲乙的合同中應(yīng)由乙向甲承擔(dān)違約責(zé)任,乙可以依據(jù)乙丙之間的合同追究丙的責(zé)任。43.下列選項(xiàng)中,屬于合同收尾階段工作內(nèi)容的是()。A、修補(bǔ)質(zhì)量缺陷B、結(jié)算預(yù)付款C、設(shè)計交底D、裁決合同爭端答案:A解析:合同收尾階段是指工程項(xiàng)目完工后的階段,主要工作內(nèi)容包括驗(yàn)收、結(jié)算、保修等。選項(xiàng)中,只有修補(bǔ)質(zhì)量缺陷屬于保修范疇,因此答案為A。B選項(xiàng)結(jié)算預(yù)付款屬于結(jié)算階段工作內(nèi)容,C選項(xiàng)設(shè)計交底屬于施工階段工作內(nèi)容,D選項(xiàng)裁決合同爭端屬于合同履行階段工作內(nèi)容。44.由于業(yè)主原因造成竣工試驗(yàn)的延誤,承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償是()。A、竣工時間B、費(fèi)用C、費(fèi)用和利潤D、竣工時間、費(fèi)用和利潤答案:C解析:本題考查的是承包商在竣工試驗(yàn)延誤時的補(bǔ)償權(quán)利。根據(jù)常規(guī)的合同條款,業(yè)主原因造成竣工試驗(yàn)的延誤,承包商有權(quán)獲得的補(bǔ)償應(yīng)該是費(fèi)用和利潤。因此,本題的正確答案是C。選項(xiàng)A和D都只涉及到時間因素,不全面;選項(xiàng)B只涉及到費(fèi)用,沒有考慮到利潤。45.流程圖法的使用條件是()。A、-項(xiàng)工作通過一個行為即可完成B、完成工作只需一個步驟C、描述一個事件從發(fā)生到終止的全過程,并存在邏輯分支D、描述多個事件之間的時間間隔答案:C解析:流程圖法是一種用圖形符號表示工作流程的方法,它可以清晰地描述一個事件從發(fā)生到終止的全過程,并存在邏輯分支。因此,選項(xiàng)C是正確的。選項(xiàng)A和B都過于簡單,不足以使用流程圖法進(jìn)行描述;選項(xiàng)D描述的是時間間隔,與流程圖法無關(guān)。因此,答案為C。46.根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定,下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說法,正確的是()。A、質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B、質(zhì)權(quán)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)C、質(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D、質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物答案:C解析:根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定,質(zhì)權(quán)是指債務(wù)人將動產(chǎn)或者不動產(chǎn)交付給債權(quán)人占有,債權(quán)人因債務(wù)人不履行到期債務(wù)的約定,有權(quán)優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。因此,選項(xiàng)B是錯誤的,因?yàn)橘|(zhì)權(quán)并不是分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán),而是根據(jù)質(zhì)物的不同性質(zhì)分為動產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動產(chǎn)質(zhì)權(quán)兩種。選項(xiàng)A是錯誤的,因?yàn)楦鶕?jù)《物權(quán)法》的規(guī)定,質(zhì)物應(yīng)當(dāng)是已經(jīng)存在的動產(chǎn)或者不動產(chǎn),而不是正在建造的建筑物。選項(xiàng)D也是錯誤的,因?yàn)橘|(zhì)權(quán)人只有占有權(quán),而沒有使用權(quán)。選項(xiàng)C是正確的,因?yàn)橘|(zhì)權(quán)人對質(zhì)物孳息享有收取權(quán),即質(zhì)物所產(chǎn)生的利息、股息、紅利等收益歸質(zhì)權(quán)人所有。因此,本題答案為C。47.承包商按照合同要求編制的竣工文件,應(yīng)保存在現(xiàn)場,并在(),提交工程師兩套副本。A、移交工程時B、竣工試驗(yàn)開始前C、通過竣工試驗(yàn)后D、申請簽發(fā)接收證書時答案:B解析:本題考查的是承包商在編制竣工文件時應(yīng)該遵循的程序。根據(jù)題干中的“應(yīng)保存在現(xiàn)場,并在(),提交工程師兩套副本”,可以推斷出答案應(yīng)該是在竣工試驗(yàn)開始前。因?yàn)榭⒐ぴ囼?yàn)是工程驗(yàn)收的重要環(huán)節(jié),承包商需要在竣工試驗(yàn)前將竣工文件提交給工程師,以便工程師對竣工文件進(jìn)行審核和驗(yàn)收。因此,正確答案為B。48.如果工程未能通過竣工試驗(yàn)導(dǎo)致工程價值降低,但合同價格應(yīng)予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明,經(jīng)雙方協(xié)商確定后,承包商應(yīng)在()前將扣減金額支付給業(yè)主,或根據(jù)業(yè)主的索賠約定支付。A、重新試驗(yàn)B、承包商提交試驗(yàn)報告C、工程師認(rèn)可試驗(yàn)結(jié)果D、簽發(fā)接收證書答案:D解析:本題考查的是工程竣工試驗(yàn)后扣減金額的支付方式。根據(jù)題干中的“經(jīng)雙方協(xié)商確定后”,可以確定扣減金額的支付方式已經(jīng)確定,只需要根據(jù)合同約定簽發(fā)接收證書即可。因此,答案為D。其他選項(xiàng)與本題無關(guān)。49.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》,設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。A、設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限B、雙方約定的合理使用年限C、2年D、5年答案:C解析:根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十六條規(guī)定:“設(shè)備安裝工程的最低保修期限,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不得低于2年?!币虼?,選項(xiàng)C為正確答案。選項(xiàng)A和B是不準(zhǔn)確的,因?yàn)樵O(shè)備安裝工程的最低保修期限是有明確規(guī)定的,不是由設(shè)計文件或雙方約定決定的。選項(xiàng)D也不正確,因?yàn)樵O(shè)備安裝工程的最低保修期限不得低于2年,而不是5年。50.根據(jù)《合同法》的規(guī)定,下列關(guān)于代位權(quán)行使的表述,錯誤的是()。A、債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán)B、專屬于債務(wù)人自身的債權(quán),債權(quán)人不得行使代位權(quán)C、代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限D(zhuǎn)、債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用,由債務(wù)人承擔(dān)答案:C解析:根據(jù)《合同法》第一百四十八條規(guī)定,債權(quán)人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務(wù)人的債權(quán),但是專屬于債務(wù)人自身的債權(quán),債權(quán)人不得行使代位權(quán)。因此,選項(xiàng)A和B都是正確的表述。而選項(xiàng)C中的“代位權(quán)的行使范圍以債務(wù)人的債權(quán)為限”是錯誤的。實(shí)際上,代位權(quán)的行使范圍應(yīng)該以債務(wù)人的債務(wù)為限,即債權(quán)人只能代為行使債務(wù)人應(yīng)付的債務(wù),而不能代為行使債務(wù)人的債權(quán)。選項(xiàng)D中的“債權(quán)人行使代位權(quán)的必要費(fèi)用,由債務(wù)人承擔(dān)”是正確的表述。債權(quán)人行使代位權(quán)所產(chǎn)生的必要費(fèi)用,應(yīng)由債務(wù)人承擔(dān)。51.在()后,承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程,使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A、工程竣工B、業(yè)主接收工程C、簽發(fā)工程接收證書D、簽發(fā)履約證書答案:C解析:本題考查的是承包商在工程結(jié)束后的清理工作。正確答案為C,即簽發(fā)工程接收證書后,承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程,使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。選項(xiàng)A工程竣工不一定代表工程已經(jīng)交付使用,因此不是正確答案。選項(xiàng)B業(yè)主接收工程只是工程交付的一種方式,但并不代表承包商可以結(jié)束清理工作,因此也不是正確答案。選項(xiàng)D簽發(fā)履約證書是確認(rèn)承包商已經(jīng)完成合同約定的工作,并支付相應(yīng)的費(fèi)用,但并不涉及清理工作,因此也不是正確答案。綜上所述,本題正確答案為C。52.根據(jù)《合同法》規(guī)定,招標(biāo)公告屬于()。A、要約邀請B、要約C、再要約D、承諾答案:A解析:招標(biāo)公告屬于要約邀請,投標(biāo)文件屬于要約。53.2006年5月10日,甲公司向乙公司發(fā)出要約,要約中說明乙公司在5月16日前答復(fù)有效。甲公司發(fā)出要約后后悔,遂于5月11日發(fā)出取消要約的通知。要約于5月12日到達(dá)乙公司,取消要約的通知于5月13日到達(dá)乙公司。乙公司于5月14日做出承諾,該承諾于5月15日到達(dá)甲公司。根據(jù)題義,下列表述正確的是()。A、要約被撤銷B、承諾生效C、要約失效D、要約被撤回答案:A解析:要約12日到達(dá)受要約人,要約即生效,不可以被撤回,取消要約的通知5月13日到達(dá),此時承諾沒有發(fā)出,所以要約可以被撤銷。54.根據(jù)《民法通則》的規(guī)定,下列情形中,訴訟時效期間為4年的是()。A、張某因工傷要求損害賠償B、某設(shè)備廠商因租用倉庫而拒付租金C、甲廠購買的機(jī)床存在質(zhì)量缺陷D、某項(xiàng)目部進(jìn)口日本的數(shù)控設(shè)備與合同不符,提起仲裁答案:D解析:因國際貨物買賣合同和技術(shù)進(jìn)出口合同爭議提起訴訟或者申請仲裁的期限為4年。55.下列關(guān)于聯(lián)營體的說法,錯誤的是()。A、聯(lián)營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任B、聯(lián)營體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營體各方認(rèn)可C、如果承包商是依法組建的聯(lián)營體,應(yīng)向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方D、未經(jīng)業(yè)主的同意,承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位答案:C解析:A.聯(lián)營體的各成員在履行合同上對業(yè)主負(fù)有連帶責(zé)任,這是聯(lián)營體的基本特點(diǎn)之一,因此該說法正確。B.聯(lián)營體的牽頭方應(yīng)由聯(lián)營體各方認(rèn)可,這是聯(lián)營體的組建原則之一,因此該說法正確。C.如果承包商是依法組建的聯(lián)營體,應(yīng)向工程師通知誰是聯(lián)營體的牽頭方,這是聯(lián)營體的管理規(guī)定之一,因此該說法錯誤。D.未經(jīng)業(yè)主的同意,承包商不得改變其聯(lián)營體的法律地位,這是聯(lián)營體的基本原則之一,因此該說法正確。綜上所述,選項(xiàng)C錯誤,是本題的答案。56.交付設(shè)備的規(guī)格、質(zhì)量等不符合合同規(guī)定,當(dāng)采購方不同意接收時,由供貨方負(fù)責(zé)()。A、包換B、保修C、包修D(zhuǎn)、包修或包換答案:D解析:交付設(shè)備的品種、型號、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同規(guī)定,如果買受人同意利用,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;買受人不同意利用時,由出賣人負(fù)責(zé)包換或包修。不能修理或調(diào)換的,買受人可以解除合同,要求出賣人賠償損失。因設(shè)備質(zhì)量不符合質(zhì)量要求,致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的的,買受人可以拒絕接受設(shè)備或者解除合同。57.采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的,合同成立的地點(diǎn)是()。A、發(fā)件人的主營業(yè)地B、發(fā)件人的經(jīng)常居住地C、收件人的主營業(yè)地D、收件人的經(jīng)常居住地答案:C解析:采用數(shù)據(jù)電文形式訂立合同的,收件人的主營業(yè)地為合同成立的地點(diǎn);沒有主營業(yè)地的其經(jīng)營居住地為合同成立的地點(diǎn)。當(dāng)事人另有約定的,按照其約定。58.設(shè)備承攬合同中,承攬人可將部分工作交由第三人完成,下列有關(guān)“第三人完成的工作”的敘述,正確的是()。A、該部分工作如符合合同約定,由定作人向第三人支付報酬B、該部分工作如不符合合同約定,由第三人對定作人負(fù)責(zé)C、承攬人應(yīng)就該部分工作對定作人負(fù)責(zé)D、該部分工作既可是輔助性工作,也可以是對工作成果質(zhì)量起關(guān)鍵性的工作答案:C解析:《合同法》有關(guān)“承攬合同”的規(guī)定為:承攬人將其承攬的工作交由第三人完成,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作向定作人負(fù)責(zé)。59.投標(biāo)人在投標(biāo)過程中出現(xiàn)()時,招標(biāo)人可以沒收投標(biāo)保證金。A、投標(biāo)文件的密封不符合招標(biāo)文件的要求B、投標(biāo)文件中附有招標(biāo)人不能接受的條件C、購買招標(biāo)文件后不遞交投標(biāo)文件D、中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金答案:D解析:在發(fā)生下列情形時,招標(biāo)人有權(quán)沒收投標(biāo)保證金:(1)投標(biāo)人在投標(biāo)有效期內(nèi)撤回其投標(biāo)文件;(2)中標(biāo)人未能在規(guī)定期限內(nèi)提交履約保證金或簽署合同協(xié)議。60.按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定,投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的,應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi),向()投訴。A、有關(guān)行政監(jiān)督部門B、仲裁機(jī)構(gòu)C、人民法院D、行業(yè)協(xié)會答案:A解析:根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定,投標(biāo)人認(rèn)為招標(biāo)活動不符合法律規(guī)定進(jìn)行投訴的,應(yīng)當(dāng)在自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi),向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。因此,本題答案為A。61.下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述,正確的是()。A、出賣人支付違約金或賠償金后,即免除提供設(shè)備的義務(wù)B、出賣人支付違約金或賠償金后,買受人表示仍需要時,出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)C、出賣人支付違約金或賠償金后,還應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù)D、出賣人應(yīng)支付違約金,違約金不足以彌補(bǔ)買受人的損失時,買受人還可要求其支付定金答案:B解析:設(shè)備采購合同中出賣人逾期交貨的,出賣人支付違約金或賠償金后,并不解除提供設(shè)備的責(zé)任,買受人表示仍需要時,出賣人應(yīng)繼續(xù)履行供貨義務(wù);如果繼續(xù)履行合同已經(jīng)不能實(shí)現(xiàn)買受人的訂約目的,則買受人有權(quán)通知出賣人解除合同。62.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目,招標(biāo)人公示中標(biāo)候選人的公示期不得少于()日。A、lB、2C、3D、5答案:C解析:根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第四十三條規(guī)定:“招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)委員會確定中標(biāo)候選人后,公示中標(biāo)候選人名單,并在公示期內(nèi)不得更改。公示期不得少于3日?!币虼?,本題答案為C。63.按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定,招標(biāo)人在招標(biāo)文件中載明的投標(biāo)有效期,起算時間是()之日。A、投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件B、招標(biāo)人收到投標(biāo)文件C、提交投標(biāo)文件截止D、提交投標(biāo)保證答案:C解析:根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第三十六條規(guī)定,招標(biāo)人在招標(biāo)文件中應(yīng)當(dāng)載明投標(biāo)有效期,投標(biāo)有效期自提交投標(biāo)文件截止之日起計算。因此,本題答案為C。選項(xiàng)A和B都不正確,因?yàn)橥稑?biāo)人發(fā)出投標(biāo)文件或招標(biāo)人收到投標(biāo)文件并不是投標(biāo)有效期的起算時間。選項(xiàng)D也不正確,因?yàn)樘峤煌稑?biāo)保證并不是投標(biāo)有效期的起算時間。64.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時間為()。A、竣工驗(yàn)收合格后B、提交竣工驗(yàn)收報告時C、竣工驗(yàn)收時D、交付使用時答案:B解析:根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第三十六條規(guī)定,建設(shè)工程總承包單位應(yīng)當(dāng)在提交竣工驗(yàn)收報告時向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書。因此,選項(xiàng)B為正確答案。其他選項(xiàng)均不符合法律規(guī)定。65.根據(jù)《仲裁法》,一方當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決,另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的,人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A、執(zhí)行B、撤銷C、中止執(zhí)行D、不予執(zhí)行答案:C解析:根據(jù)《仲裁法》第五十五條規(guī)定,當(dāng)事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決,另一方當(dāng)事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的,人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止執(zhí)行裁決。因此,本題答案為C。66.勞動爭議仲裁時效期間為()。A、60天B、6個月C、1年D、2年答案:C解析:勞動爭議仲裁時效期間是指從勞動者知道或者應(yīng)當(dāng)知道自己的權(quán)益受到侵害之日起,到向勞動爭議仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁的期限。根據(jù)《中華人民共和國勞動爭議調(diào)解仲裁法》規(guī)定,勞動爭議仲裁時效期間為1年。因此,本題答案為C。67.在設(shè)備采購合同中,設(shè)備所有權(quán)自()時起轉(zhuǎn)移。A、支付定金B(yǎng)、支付價款C、交付設(shè)備所有權(quán)憑證D、交付設(shè)備答案:D解析:一般認(rèn)為:設(shè)備的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時起轉(zhuǎn)移,但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外。68.下列單位可以作保證人的是()。A、教育部直屬高校B、醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院C、社會團(tuán)體D、企業(yè)法人的子公司答案:D解析:《擔(dān)保法》對保證人資格進(jìn)行了限制:①國家機(jī)關(guān)不得為保證人,但經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)為使用外國政府或者國際經(jīng)濟(jì)組織貸款進(jìn)行轉(zhuǎn)貸的除外。②學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團(tuán)體不得為保證人。③企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)、職能部門不得為保證人。企業(yè)法人的分支機(jī)構(gòu)有法人的書面授權(quán)的,可以在授權(quán)范圍內(nèi)提供保證。69.《合同法》規(guī)定,商業(yè)廣告的內(nèi)容(),視為要約。A、包含價格內(nèi)容的B、符合要約規(guī)定的C、詳細(xì)介紹商品的D、附加了期限的答案:B解析:《合同法》第15條規(guī)定:“要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。寄送價目表、拍賣公告、招標(biāo)公告、招股說明書、商業(yè)廣告等為要約邀請。商業(yè)廣告的內(nèi)容符合要約規(guī)定的,視為要約?!?0.收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后,()應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。A、業(yè)主B、評標(biāo)委員會C、監(jiān)理工程師D、監(jiān)理工程師代表答案:A解析:收到承包商的履約保函并簽署合同協(xié)議書后,業(yè)主應(yīng)盡快將投標(biāo)保函退還承包商和其他未中標(biāo)的投標(biāo)者。履約保函是投標(biāo)時,投標(biāo)人交給業(yè)主的,所以訂立合同后,業(yè)主應(yīng)退回履約保函。71.根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》,下列情形中,屬于“產(chǎn)品缺陷”的是()。A、不具備產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)具備的使用性能而事先未作說明B、產(chǎn)品不符合注明采用的推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、配方等方面存在不合理的危險D、產(chǎn)品不符合以實(shí)物樣品等方式表明的質(zhì)量狀況答案:C解析:根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》第十二條規(guī)定,產(chǎn)品缺陷是指產(chǎn)品在正?;蛘吆侠硎褂们闆r下,不符合保障人身、財產(chǎn)安全的要求,或者不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,或者不符合生產(chǎn)者所作出的承諾的情形。因此,選項(xiàng)A、B、D都是不符合標(biāo)準(zhǔn)或承諾的情形,不屬于產(chǎn)品缺陷。而選項(xiàng)C中的“不合理的危險”則是指產(chǎn)品存在設(shè)計或制造上的缺陷,可能導(dǎo)致人身、財產(chǎn)安全受到威脅,屬于產(chǎn)品缺陷的范疇。因此,答案為C。72.隱蔽工程在隱蔽前,施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。A、監(jiān)理單位B、設(shè)計單位C、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D、建設(shè)行政主管部門答案:C解析:本題考查的是隱蔽工程施工前的通知事項(xiàng)。隱蔽工程是指在建筑物內(nèi)部或地下,不易被發(fā)現(xiàn)或觀察到的部位進(jìn)行的工程。在隱蔽工程施工前,施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu),以便監(jiān)督和檢查施工質(zhì)量。因此,本題的正確答案為C。其他選項(xiàng)中,監(jiān)理單位和設(shè)計單位在施工前也需要參與,但不是必須通知的對象;建設(shè)行政主管部門則不是直接參與施工的單位,也不需要在隱蔽工程施工前進(jìn)行通知。73.保險作為風(fēng)險轉(zhuǎn)移的手段之一,其功能在于()。A、避免風(fēng)險事件的發(fā)生B、避免風(fēng)險事件對保險標(biāo)的的損害C、發(fā)生風(fēng)險事件后得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償D、發(fā)生風(fēng)險事件后轉(zhuǎn)移責(zé)任答案:C解析:本題考查保險的功能。保險作為風(fēng)險轉(zhuǎn)移的手段之一,其主要功能在于在發(fā)生風(fēng)險事件后得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,即保險公司向被保險人支付一定的賠償金,以減輕被保險人因風(fēng)險事件而遭受的經(jīng)濟(jì)損失。因此,本題的正確答案為C。選項(xiàng)A和B都是不正確的,因?yàn)楸kU并不能避免風(fēng)險事件的發(fā)生或?qū)ΡkU標(biāo)的的損害。選項(xiàng)D也不正確,因?yàn)楸kU并不能轉(zhuǎn)移責(zé)任,只是轉(zhuǎn)移風(fēng)險。74.FIDIC“新黃皮書”中業(yè)主和承包商在簽訂合同時,中標(biāo)函和協(xié)議書中對實(shí)施、完成和修補(bǔ)設(shè)備工程所列明的金額是()。A、中標(biāo)合同金額B、合同價格C、承包商的報價金額D、評標(biāo)價格答案:A解析:FIDIC“新黃皮書”是國際工程承包領(lǐng)域中廣泛使用的標(biāo)準(zhǔn)合同文本,其中規(guī)定了業(yè)主和承包商在簽訂合同時需要遵守的各種條款和規(guī)定。根據(jù)題目所述,業(yè)主和承包商在簽訂合同時,中標(biāo)函和協(xié)議書中對實(shí)施、完成和修補(bǔ)設(shè)備工程所列明的金額是指中標(biāo)合同金額。因此,答案為A。其他選項(xiàng)中,合同價格和承包商的報價金額可能會與中標(biāo)合同金額不同,而評標(biāo)價格則是評標(biāo)過程中確定的價格,與簽訂合同時所列明的金額無關(guān)。75.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》,施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場的樓梯口、電梯井口,設(shè)置明顯的()。A、安全設(shè)施B、安全警示標(biāo)志C、安全疏散標(biāo)志D、安全報警裝置答案:B解析:根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第三十六條規(guī)定,施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,標(biāo)明危險區(qū)域、禁止通行區(qū)域、安全通道、安全出口等。因此,本題答案為B,安全警示標(biāo)志。其他選項(xiàng)雖然也是施工現(xiàn)場必備的安全設(shè)施,但是本題明確要求的是在樓梯口、電梯井口設(shè)置的設(shè)施,因此排除A、D兩個選項(xiàng)。C選項(xiàng)中的安全疏散標(biāo)志雖然也是必備的,但是本題要求的是在樓梯口、電梯井口設(shè)置的設(shè)施,因此也不是本題的答案。76.下列有關(guān)合同解除的敘述,錯誤的是()。A、合同解除包括約定解除和法定解除B、合同解除后,不影響合同中結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力C、當(dāng)事人協(xié)商一致,可以解除合同D、當(dāng)事人單方行使解除權(quán)的,合同自通知到達(dá)對方時解除,對方有異議的,解除權(quán)消滅答案:D解析:當(dāng)事人一方行使解除權(quán)的,應(yīng)當(dāng)通知對方,合同自通知到達(dá)對方時解除,對方有異議的,可以請求人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力。77.在生產(chǎn)安全事故中受到傷害的從業(yè)人員,除依法享有工傷社會保險外,還依法有權(quán)向()提出賠償要求。A、本單位安全生產(chǎn)管理人員B、政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門C、本單位D、本單位上級主管部門答案:C解析:本題考查的是從業(yè)人員在生產(chǎn)安全事故中受到傷害后的賠償權(quán)利。根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的規(guī)定,受到生產(chǎn)安全事故傷害的從業(yè)人員,除依法享有工傷社會保險外,還有權(quán)向本單位提出賠償要求。因此,本題的正確答案為C。選項(xiàng)A、B、D都不符合法律規(guī)定。78.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同,對承包商的設(shè)備進(jìn)行投保時,保險有效期限是()。A、設(shè)備起運(yùn)日起,至設(shè)備離開現(xiàn)場B、設(shè)備運(yùn)抵現(xiàn)場起,至使用該設(shè)備的工程竣工C、開工之日起,至頒發(fā)接收證書D、開工之日起,至竣工時間屆滿答案:A解析:本題考查FIDIC合同條件下設(shè)備工程合同中的保險條款。根據(jù)FIDIC合同條件下的保險條款,承包商應(yīng)對其設(shè)備進(jìn)行投保,并保證保險有效期限至設(shè)備離開現(xiàn)場。因此,本題答案為A。79.下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說法,錯誤的是()。A、如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時間支付進(jìn)度款,承包商即可暫停工作B、暫停工作不影響承包商對延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C、如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響,工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償D、如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響,可以提出工期延長及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤的要求答案:A解析:本題考查承包商暫停工作的權(quán)利。根據(jù)《建設(shè)工程施工合同》的規(guī)定,承包商有權(quán)暫停工作,但必須提前通知業(yè)主,并說明暫停工作的原因和時間。同時,暫停工作不得影響工程的安全和質(zhì)量,也不得影響其他承包商的施工進(jìn)度。因此,選項(xiàng)A錯誤,其他選項(xiàng)均正確。選項(xiàng)B指出暫停工作不影響承包商的其他權(quán)利,如獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利,符合實(shí)際情況。選項(xiàng)C指出如果承包商暫停工作導(dǎo)致工期和費(fèi)用受到影響,工程師應(yīng)公正確定對承包商的補(bǔ)償,也符合合同規(guī)定。選項(xiàng)D則是對承包商放慢工作進(jìn)度的情況進(jìn)行了說明,但并不是本題考查的內(nèi)容。因此,本題的正確答案是A。80.設(shè)備工程安裝中,如果由采購方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試,則供貨方的現(xiàn)場服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A、提供現(xiàn)場的地下管線資料B、派出必要的現(xiàn)場服務(wù)人員C、重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場技術(shù)人員簽字確定D、整個安裝調(diào)試過程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場人員指導(dǎo)下進(jìn)行答案:A解析:安裝調(diào)試過程中,若采購方未依照供貨方的技術(shù)資料規(guī)定和現(xiàn)場服務(wù)人員的指導(dǎo)、未經(jīng)現(xiàn)場供貨技術(shù)服務(wù)人員簽字確認(rèn)出現(xiàn)的問題,采購方自行負(fù)責(zé)(設(shè)備質(zhì)量問題除外)。81.如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的培訓(xùn),則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。A、進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B、工程接收C、進(jìn)行工程竣工后試驗(yàn)D、簽發(fā)履約證書答案:B解析:本題考查的是在工程操作和維修方面的培訓(xùn)完成后,哪個環(huán)節(jié)是必須完成的。根據(jù)題干中的“規(guī)定必須在工程接收之前完成對業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的培訓(xùn)”,可以得出完成培訓(xùn)是為了讓業(yè)主的人員能夠熟練掌握工程操作和維修技能,以便在工程接收后能夠正常使用和維護(hù)工程設(shè)施。因此,答案為B,即工程接收。選項(xiàng)A、C、D都是在工程接收之后才進(jìn)行的環(huán)節(jié),不符合題意。82.設(shè)備安裝合同應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A、簽發(fā)初步驗(yàn)收證書B、啟動試車C、性能驗(yàn)收試驗(yàn)D、簽發(fā)最終驗(yàn)收證書答案:A解析:合同內(nèi)應(yīng)約定具體的設(shè)備保證期限。保證期從簽發(fā)初步驗(yàn)收證書之日起開始計算。83.下列關(guān)于分包商的說法,正確的是()。A、承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意B、承包商擬分包工程,應(yīng)提前28天通知工程師C、承包商應(yīng)當(dāng)對指定分包商的行為負(fù)責(zé)D、承包商可將整個工程分包給他人答案:C解析:A選項(xiàng):承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意。這個說法不正確。承包商選擇材料供應(yīng)商的事宜,應(yīng)當(dāng)由承包商自行決定,工程師無權(quán)干涉。B選項(xiàng):承包商擬分包工程,應(yīng)提前28天通知工程師。這個說法也不正確。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定,承包商擬分包工程,應(yīng)當(dāng)在分包前向建設(shè)單位報告,并經(jīng)建設(shè)單位同意后方可分包。并沒有規(guī)定需要提前28天通知工程師。C選項(xiàng):承包商應(yīng)當(dāng)對指定分包商的行為負(fù)責(zé)。這個說法是正確的。承包商在分包工程時,應(yīng)當(dāng)對分包商的行為負(fù)責(zé)。如果分包商在工程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,承包商應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。D選項(xiàng):承包商可將整個工程分包給他人。這個說法也不正確。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定,承包商不得將整個工程分包給他人。只有在特殊情況下,經(jīng)建設(shè)單位同意,才可以將整個工程分包給他人。綜上所述,選項(xiàng)C是正確的。84.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同,無論工程師采取何種方式提出變更,應(yīng)在()之前。A、開工日期B、簽發(fā)付款證書C、簽發(fā)接收證書D、簽發(fā)履約證書答案:C解析:FIDIC合同條件是國際上廣泛采用的工程合同標(biāo)準(zhǔn)之一,其中規(guī)定了變更管理的相關(guān)條款。根據(jù)FIDIC合同條件,無論工程師采取何種方式提出變更,都應(yīng)在簽發(fā)接收證書之前進(jìn)行。因此,本題的答案為C。其他選項(xiàng)均不符合FIDIC合同條件的規(guī)定。開工日期是確定工程開始時間的重要節(jié)點(diǎn),與變更管理無關(guān);簽發(fā)付款證書和簽發(fā)履約證書是工程完成后的結(jié)算和驗(yàn)收環(huán)節(jié),也與變更管理無關(guān)。85.設(shè)備工程合同的計價方式不同,雙方當(dāng)事人的風(fēng)險分擔(dān)不同,承包商承擔(dān)風(fēng)險最多的合同計價方式是()。A、工程量清單合同B、固定總價合同C、成本加固定費(fèi)用D、混合合同答案:B解析:設(shè)備工程合同的計價方式有多種,不同的計價方式會導(dǎo)致雙方當(dāng)事人的風(fēng)險分擔(dān)不同。承包商承擔(dān)風(fēng)險最多的合同計價方式是固定總價合同。因?yàn)樵诠潭們r合同中,承包商需要承擔(dān)工程成本超出預(yù)算的風(fēng)險,而其他計價方式中,這種風(fēng)險可能會由業(yè)主承擔(dān)。因此,答案為B。86.基于安全施工的保障,在()前,承包商應(yīng)提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施。A、進(jìn)入施工現(xiàn)場B、工程開工C、工程竣工移交D、獲得履約證書答案:C解析:本題考查的是承包商在進(jìn)行施工時應(yīng)該提供哪些安全保障設(shè)施。根據(jù)常識和安全施工的要求,承包商應(yīng)該在工程開工前就提供圍欄、照明設(shè)施、保衛(wèi)器材等安全保障設(shè)施,以確保施工過程中的安全。因此,選項(xiàng)A和B都不正確。而在工程竣工移交時,承包商需要對整個工程進(jìn)行清理、整理和檢查,以確保工程質(zhì)量和安全,因此在此時提供安全保障設(shè)施是必要的。因此,選項(xiàng)C是正確答案。選項(xiàng)D獲得履約證書與安全保障設(shè)施無關(guān),因此也不正確。綜上所述,本題答案為C。87.某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可,將電氣線路安裝進(jìn)行了分包。工程竣工驗(yàn)收中,發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計要求,存在安全隱患,導(dǎo)致工程未能通過竣工驗(yàn)收。對此,下列說法正確的是()。A、建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包,總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任B、電氣線路安裝不符合工程設(shè)計要求導(dǎo)致工程竣工延誤,應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任C、分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D、總承包單位不僅對電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任,還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任答案:D解析:本題考察建設(shè)工程中分包責(zé)任的問題。根據(jù)建設(shè)工程分包合同的規(guī)定,分包人對其分包的工程質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)返修、保修責(zé)任。但是,總承包單位作為建設(shè)工程的總包方,應(yīng)當(dāng)對分包工程進(jìn)行監(jiān)督和管理,對分包人的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。因此,總承包單位不僅對電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任,還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任。選項(xiàng)A和B都存在偏差,選項(xiàng)C只涉及到分包人的責(zé)任,不全面。因此,選項(xiàng)D為正確答案。88.《擔(dān)保法》規(guī)定,在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中,債權(quán)人留置財產(chǎn)后,應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。A、1B、2C、3D、4答案:B解析:債權(quán)人于債務(wù)人應(yīng)當(dāng)在合同中約定,債權(quán)人留置財產(chǎn)后,債務(wù)人應(yīng)當(dāng)在不少于2個月的期限內(nèi)履行債務(wù)。89.按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計一施工合同條件》規(guī)定,竣工時間是指()中寫明的,從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。A、投標(biāo)書附錄B、中標(biāo)函C、合同協(xié)議書D、承包商建議書答案:A解析:竣工時間也稱竣工期限,是指投標(biāo)書附錄中寫明的,從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間,包括根據(jù)合同規(guī)定給予的任何延長期。90.代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應(yīng)該是()。A、被代理人的意思表示B、和第三人協(xié)商后的意思表示C、代理人獨(dú)立的意思表示D、代理人和被代理人的共同意思表示答案:C解析:被授權(quán)的代理人在授權(quán)人賦予他的權(quán)利范圍內(nèi),可以隨意表達(dá)自己的觀點(diǎn)看法見解,做出符合授權(quán)范圍的決定,不受授權(quán)人或其他第三方的干涉。91.甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定:甲向乙支付貨款100萬元;一方不履行合同,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元;甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨,給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴,能最大限度保護(hù)自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。A、請求乙雙倍返還定金40萬元B、請求乙支付違約金30萬元C、請求乙支付違約金30萬元,并雙倍返還定金40萬元D、請求乙支付違約金30萬元,并返還定金20萬元答案:D解析:根據(jù)題目中的約定,甲向乙支付貨款100萬元,乙未交貨給甲造成了30萬元的損失,因此甲有權(quán)請求乙支付違約金30萬元。同時,甲向乙支付了定金20萬元,乙未履行合同,甲有權(quán)請求返還定金。但是,根據(jù)合同約定,一方不履行合同,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元,因此甲只能請求返還定金20萬元,而不是雙倍返還定金40萬元。因此,最大限度保護(hù)自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是請求乙支付違約金30萬元,并返還定金20萬元,即選項(xiàng)D。92.設(shè)備工程合同履行過程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A、增加人員投入B、變更工程設(shè)計C、加大資金收入D、調(diào)整合同計劃答案:B解析:技術(shù)措施一般是指在施工過程中采取先進(jìn)的施工方法,或變更設(shè)計方案,對設(shè)計方案進(jìn)行優(yōu)化,使用先進(jìn)的設(shè)備,改變施工工藝等來實(shí)現(xiàn)進(jìn)度和質(zhì)量目標(biāo)的措施。93.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同,給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質(zhì)財產(chǎn)損失辦理責(zé)任險時,保險的有效期的終止日是()。A、工程竣工之日B、竣工時間屆滿之日C、簽發(fā)接收證書日D、簽發(fā)履約證書日答案:D解析:本題考查FIDIC合同條件下責(zé)任險的有效期終止日。根據(jù)FIDIC合同條件,履約證書是確認(rèn)工程已經(jīng)完工并符合合同要求的證明文件,因此在簽發(fā)履約證書日,承包商的責(zé)任也就結(jié)束了,保險的有效期也就到期了。因此,本題的答案為D。94.承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數(shù)量以及每類施工設(shè)備的數(shù)量的時間周期是()。A、1周B、2周C、1個月D、2個月答案:C解析:本題考查的是工程合同管理中的時間周期問題。承包商需要向工程師提交各類人員和施工設(shè)備的數(shù)量,這是履行合同的必要步驟。根據(jù)常規(guī)經(jīng)驗(yàn),這種信息的提交需要一定的時間,一周的時間可能過于緊張,兩個月的時間又過于長,因此選項(xiàng)A和D可以排除。一般來說,一個月的時間比較合適,因此選項(xiàng)C是正確答案。95.承包商應(yīng)在設(shè)備工程或單位工程的()之前,按照業(yè)主要求完成所有的缺陷或損壞部分的修補(bǔ)。A、竣工時間B、缺陷通知期期滿C、頒發(fā)接收證書D、保留金返還答案:B解析:本題考查的是承包商在設(shè)備工程或單位工程中的責(zé)任。根據(jù)題干中的關(guān)鍵詞“缺陷或損壞部分的修補(bǔ)”,可以推斷出該題考查的是承包商在工程建設(shè)過程中的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證。根據(jù)常識和相關(guān)法規(guī),承包商應(yīng)在工程建設(shè)過程中及時發(fā)現(xiàn)和修復(fù)工程中的缺陷和損壞,確保工程質(zhì)量符合業(yè)主的要求和標(biāo)準(zhǔn)。因此,正確答案應(yīng)為B,即承包商應(yīng)在缺陷通知期期滿之前完成所有的缺陷或損壞部分的修補(bǔ)。其他選項(xiàng)均與題干不符,可以排除。96.根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》,下列投標(biāo)文件中,開標(biāo)時應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理的是()。A、逾期送達(dá)的投標(biāo)文件B、沒有送到指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件C、關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)的投標(biāo)文件D、未通過資格預(yù)審的申請人提交的投標(biāo)文件答案:C解析:根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》及《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定,投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間、地點(diǎn)送達(dá)招標(biāo)人,否則應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理。因此,選項(xiàng)A和B都是逾期送達(dá)或未送達(dá)指定地點(diǎn)的情況,應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理。選項(xiàng)D是未通過資格預(yù)審的申請人提交的投標(biāo)文件,也應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理。而選項(xiàng)C是指關(guān)鍵內(nèi)容字跡模糊、無法辨認(rèn)的投標(biāo)文件,這種情況下無法確認(rèn)投標(biāo)人的真實(shí)意圖和承諾,因此也應(yīng)當(dāng)作為廢標(biāo)處理。因此,本題答案為C。97.《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任包括()。A、企業(yè)賠償責(zé)任、商家賠償責(zé)任B、民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任C、一切責(zé)任D、產(chǎn)品責(zé)任、缺陷責(zé)任答案:B解析:產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任是一種綜合法律責(zé)任,包括民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任。民事責(zé)任中又具體包括產(chǎn)品責(zé)任(侵權(quán)責(zé)任)和產(chǎn)品合同責(zé)任(瑕疵擔(dān)保責(zé)任)兩種。98.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同,實(shí)施工程的費(fèi)用發(fā)生波動,根據(jù)合同的價格調(diào)整規(guī)定,對因市場價格變化不能完全得到補(bǔ)償時,()。A、工程師應(yīng)確定一個費(fèi)用指數(shù),重新價格調(diào)整的數(shù)額B、獲得現(xiàn)行費(fèi)用指數(shù)后,重新計算價格調(diào)整的數(shù)額C、應(yīng)被認(rèn)為在中標(biāo)合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風(fēng)險費(fèi)D、應(yīng)被認(rèn)為已經(jīng)按照合同中規(guī)定的調(diào)價公式予以了調(diào)整答案:C解析:本題考查FIDIC合同條件下的價格調(diào)整規(guī)定。根據(jù)FIDIC合同條件,當(dāng)市場價格變化導(dǎo)致工程費(fèi)用發(fā)生波動時,應(yīng)按照合同中的價格調(diào)整規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。其中,如果因市場價格變化不能完全得到補(bǔ)償,則應(yīng)被認(rèn)為在中標(biāo)合同金額中已經(jīng)包含了這一部分物價波動的風(fēng)險費(fèi),因此答案選C。選項(xiàng)A和B都是錯誤的,因?yàn)橹匦麓_定費(fèi)用指數(shù)或重新計算價格調(diào)整的數(shù)額并不能解決因市場價格變化不能完全得到補(bǔ)償?shù)膯栴}。選項(xiàng)D也是錯誤的,因?yàn)楹贤幸?guī)定的調(diào)價公式只能在市場價格變化時進(jìn)行調(diào)整,不能解決因市場價格變化不能完全得到補(bǔ)償?shù)膯栴}。99.下列關(guān)于承包人的工程價款優(yōu)先權(quán)的說法,正確的是()。A、承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B、行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C、承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費(fèi)者D、抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償答案:C解析:A.錯誤。承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為2年,根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量保證書管理辦法》第十二條規(guī)定。B.錯誤。行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價款不包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失,根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量保證書管理辦法》第十二條規(guī)定。C.正確。承包人就商品房享有的工程價款優(yōu)先權(quán)不得對抗交付該商品房全部價款的消費(fèi)者,根據(jù)《商品房銷售管理辦法》第二十三條規(guī)定。D.錯誤。抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價款受償,但是這個選項(xiàng)并沒有涉及到抵押權(quán)人的問題,因此不是正確答案。100.大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書后的()天內(nèi),雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書面合同。A、30B、28C、20D、15答案:A解析:《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定,中標(biāo)通知發(fā)出后的30天內(nèi),雙方應(yīng)按照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同,不得做實(shí)質(zhì)性修改。沒有區(qū)分大、中、小型工程。101.FIDIC新黃皮書規(guī)定,業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款額,付款時間在()天內(nèi)。A、工程師簽發(fā)期中付款證書后的28B、工程師完成工程量計量后的56C、工程師收到報表和證明文件后的56D、工程師簽發(fā)期中付款證書后的56答案:C解析:本題考查FIDIC新黃皮書中關(guān)于期中付款的規(guī)定。根據(jù)FIDIC新黃皮書第14.8條款,業(yè)主應(yīng)向承包商支付期中付款證書確認(rèn)的款項(xiàng),付款時間應(yīng)在工程師收到報表和證明文件后的56天內(nèi)。因此,本題答案為C。102.下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法,正確的是()。A、合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等,并與合同的預(yù)期目的相匹配B、合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C、合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D、合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)答案:A解析:本題考查的是權(quán)利與義務(wù)對等性的概念。權(quán)利與義務(wù)對等性是指合同當(dāng)事人在合同中所享有的權(quán)利應(yīng)當(dāng)與其履行的義務(wù)相對等,即權(quán)利與義務(wù)應(yīng)當(dāng)相互匹配。因此,選項(xiàng)A正確,其他選項(xiàng)都與權(quán)利與義務(wù)對等性的概念不符。選項(xiàng)B錯誤,因?yàn)楹贤?dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)是根據(jù)合同內(nèi)容和法律規(guī)定而確定的,不一定相互平等。選項(xiàng)C錯誤,因?yàn)楹贤?dāng)事人的義務(wù)是根據(jù)合同內(nèi)容和法律規(guī)定而確定的,不一定相互平等。選項(xiàng)D錯誤,因?yàn)楹贤?dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)是根據(jù)合同內(nèi)容和法律規(guī)定而確定的,不一定相互平等。因此,本題的正確答案是A。103.9月10日,甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定,乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物,但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應(yīng)提取的部分貨物毀損。根據(jù)《合同法》的規(guī)定,乙公司承擔(dān)該批貨物毀損、滅失風(fēng)險的起始時間是()。A、9月10日B、9月20日C、9月25日D、9月30日答案:B解析:根據(jù)《合同法》的規(guī)定,出賣人按照約定或者將標(biāo)的物置于交付地點(diǎn)的,買受人違反約定沒有收到的,標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險自違反約定之日起由買受人承擔(dān)。本題乙公司自身的原因在約定之日(9月20日)沒有提取標(biāo)的物,根據(jù)該規(guī)定,自9月20日起,乙公司對貨物毀損、滅失的風(fēng)險承擔(dān)責(zé)任。104.下列關(guān)于設(shè)備采購合同中出賣人義務(wù)的陳述,錯誤的是()。A、交付設(shè)備B、交付設(shè)備所有權(quán)憑證和其他憑證C、移交設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)D、接受設(shè)備檢驗(yàn)答案:C解析:設(shè)備所有權(quán)轉(zhuǎn)讓不包含設(shè)備中體現(xiàn)的知識產(chǎn)權(quán)。105.承包商應(yīng)從現(xiàn)場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。A、工程通過竣工試驗(yàn)后B、業(yè)主接收工程前C、承包商收到履約證書后D、缺陷通知期屆滿前答案:C解析:本題考查承包商撤離現(xiàn)場的時限。根據(jù)常規(guī)合同約定,承包商應(yīng)在工程竣工后,經(jīng)驗(yàn)收合格并交付業(yè)主后,方可撤離現(xiàn)場。因此,選項(xiàng)A和B都不正確。選項(xiàng)D提到的缺陷通知期屆滿前,是指業(yè)主在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)工程存在缺陷,通知承包商進(jìn)行整改的期限,與撤離現(xiàn)場無關(guān)。正確答案為C,即承包商收到履約證書后,方可撤離現(xiàn)場。履約證書是業(yè)主對承包商履行合同的確認(rèn)和認(rèn)可,是承包商完成工程后的重要證明文件。106.甲與乙在訂立合同過程中,甲違反保密義務(wù),給乙造成了損失,根據(jù)《合同法》規(guī)定,甲應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任是()。A、違約責(zé)任B、行政責(zé)任C、經(jīng)濟(jì)責(zé)任D、締約過失責(zé)任答案:D解析:當(dāng)事人在訂立合同過程中知悉的商業(yè)秘密,無論合同是否成立,都不得泄露或者不正當(dāng)?shù)氖褂?。泄露或者不正?dāng)?shù)厥褂迷撋虡I(yè)秘密給對方造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任,因?yàn)樵诤贤喠⑦^程中,所以承擔(dān)締約過失責(zé)任。107.FIDIC“新黃皮書”中,按合同規(guī)定的計量方法,實(shí)際支付給承包商的金額是()。A、進(jìn)度款B、結(jié)算款C、合同價格D、保留金答案:C解析:FIDIC“新黃皮書”中,按合同規(guī)定的計量方法,實(shí)際支付給承包商的金額是合同價格。進(jìn)度款是按照工程進(jìn)度支付的款項(xiàng),結(jié)算款是在工程完成后進(jìn)行的最終結(jié)算款項(xiàng),保留金是為了保證工程質(zhì)量而暫時扣留的一部分款項(xiàng)。因此,選項(xiàng)C為正確答案。108.承包商的設(shè)計、承包商文件、工程的實(shí)施和完成,均應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本,這些版本是指在()時正在使用的。A、基準(zhǔn)日期B、投標(biāo)截止日期C、中標(biāo)通知到達(dá)承包商D、開工日期答案:A解析:本題考查的是在承包商設(shè)計、承包商文件、工程實(shí)施和完成過程中需要遵守的相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的版本。這些版本是指在哪個時間正在使用的呢?根據(jù)常識和實(shí)際情況,這個時間應(yīng)該是一個固定的時間點(diǎn),而不是一個流動的時間點(diǎn)。因此,選項(xiàng)B、C、D都不太可能是正確答案。那么,這個時間點(diǎn)應(yīng)該是什么時候呢?根據(jù)常識和實(shí)際情況,這個時間點(diǎn)應(yīng)該是一個固定的基準(zhǔn)日期,也就是一個確定的時間點(diǎn),而不是一個流動的時間點(diǎn)。因此,正確答案應(yīng)該是A,即基準(zhǔn)日期。109.某住宅工程竣工1年后,房地產(chǎn)開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款,并以資金緊張為由拒不付款。同時,購房者也拖欠房地產(chǎn)開發(fā)商的購房款,且已到該支付的時間。此時,施工企業(yè)應(yīng)()。A、以自己的名義向人民法院主張該購房款B、以房地產(chǎn)開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C、以自己的名義直接向購房者主張該購房款D、以房地產(chǎn)開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款答案:A解析:債權(quán)人的代位權(quán)。它是指債權(quán)人為了保障其債權(quán)不受損害,而以自己的名義代替?zhèn)鶆?wù)人行使其債權(quán)的權(quán)利。110.根據(jù)《建筑法》,除國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定的限額以下的小型工程外,建筑工程開工前,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向()申請領(lǐng)取施工許可證。A、建設(shè)單位所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門B、工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門C、建設(shè)單位所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門D、工程所在地省級以上人民政府建設(shè)行政主管部門答案:B解析:根據(jù)《建筑法》規(guī)定,建筑工程開工前,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依法向工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)取施工許可證。因此,本題答案為B。選項(xiàng)A、C、D都不符合法律規(guī)定。111.建設(shè)單位將自己開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目抵押給銀行,訂立了抵押合同,后來又辦理了抵押登記。則()。A、項(xiàng)目轉(zhuǎn)移給銀行占有,抵押合同自簽訂之日起生效B、項(xiàng)目轉(zhuǎn)移給銀行占有,抵押合同自登記之日起生效C、項(xiàng)目不轉(zhuǎn)移占有,抵押合同自簽訂之日起生效D、項(xiàng)目不轉(zhuǎn)移占有,抵押合同自登記之日起生效答案:D解析:附生效條件的合同,自條件成就時生效,所以應(yīng)當(dāng)辦理抵押物登記的,抵押合同自登記之日起生效。112.根據(jù)FIDIC《設(shè)計采購施工(EPC)/交鑰匙工程合同》的規(guī)定,在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間,()可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式,提出變更。A、工程師B、工程師助手C、雇主D、雇主代表答案:C解析:這屬于雇主的變更權(quán)。在頒發(fā)工程接收證書前的任何時間,雇主可通過發(fā)布指示或要求承包商提交建議書的方式,提出變更。113.采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同,承包商根據(jù)價值工程原理,向業(yè)主提出變更建議書時,編制建議書的費(fèi)用由()承擔(dān)。A、業(yè)主B、工程師C、承包商D、業(yè)主和承包商共同答案:C解析:根據(jù)FIDIC合同條件,承包商提出變更建議書時,編制建議書的費(fèi)用由承包商承擔(dān)。因?yàn)樽兏ㄗh書是承包商主動提出的,屬于其自身的商業(yè)行為,因此費(fèi)用應(yīng)由其自己承擔(dān)。業(yè)主和工程師也不應(yīng)該承擔(dān)這一費(fèi)用。因此,本題的正確答案為C。114.買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險,不屬于買受人承擔(dān)的是()。A、因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B、交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C、因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求,買受人拒受或解除合同的D、出賣人完成了標(biāo)的物交付,但未按約定交付有關(guān)單證資料的答案:C解析:A、B情況都應(yīng)由買受人承擔(dān),C由出賣人承擔(dān),D已經(jīng)完成了標(biāo)的物交付,不存在標(biāo)的物損毀、滅失風(fēng)險。115.質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對許可證獲準(zhǔn)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查的方式不包括()。A、日常監(jiān)督檢查B、定期監(jiān)督檢查C、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查D、產(chǎn)品自查自檢答案:D解析:獲證企業(yè)的監(jiān)督檢查的方式有:(1)日常監(jiān)督檢查(2)定期監(jiān)督檢查(3)不定期監(jiān)督檢查(4)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。116.行為人對行為內(nèi)容有重大誤解而實(shí)施的民事行為,違背了民事法律行為生效要件中的(),屬于可變更或可撤銷的民事行為。A、意思表示真實(shí)B、行為不得違反法律C、行為人具有相應(yīng)的行為能力D、行為不得違反社會公共利益答案:A解析:本題考查的是民事法律行為的生效要件。根據(jù)民法總則第十二條規(guī)定,民事法律行為應(yīng)當(dāng)具備以下要件:意思表示真實(shí)、有民事行為能力、客體、形式等。而本題中所述的行為人對行為內(nèi)容有重大誤解,違背了意思表示真實(shí)的要求,因此屬于可變更或可撤銷的民事行為。選項(xiàng)A為正確答案。選項(xiàng)B、C、D均為民事法律行為的生效要件,但與本題所述情況不符。117.根

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論