合同承包人變更協議書協議編號：[具體編號]鑒于原合同的履行情況發(fā)生變化，經各方友好協商，就原合同承包人變更事宜達成如下協議。本協議旨在明確各方的權利和義務，確保合同的順利履行，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定制定。一、合同雙方身份信息（一）原合同發(fā)包人（以下簡稱“發(fā)包人”）名稱：[發(fā)包人全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[發(fā)包人詳細地址]聯系方式：[聯系電話]統一社會信用代碼：[具體代碼]（二）原合同承包人（以下簡稱“原承包人”）名稱：[原承包人全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[原承包人詳細地址]聯系方式：[聯系電話]統一社會信用代碼：[具體代碼]（三）新合同承包人（以下簡稱“新承包人”）名稱：[新承包人全稱]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[新承包人詳細地址]聯系方式：[聯系電話]統一社會信用代碼：[具體代碼]二、原合同基本情況（一）原合同名稱《[原合同全稱]》（二）原合同簽訂時間[具體簽訂日期]（三）原合同編號[原合同編號]（四）標的物或服務具體描述1.標的物：若原合同涉及標的物，詳細描述其名稱、規(guī)格、型號、數量、質量標準等信息。例如，若為建筑材料采購合同，應明確鋼材的型號（如HRB400E）、規(guī)格（如直徑12mm）、數量（如100噸），質量需符合國家標準[具體標準編號]等。2.服務：若原合同為服務合同，詳細說明服務的內容、范圍、標準和要求。例如，若為軟件開發(fā)服務合同，應明確軟件的功能模塊（如用戶管理模塊、訂單管理模塊等）、開發(fā)周期（如自合同簽訂之日起6個月內完成開發(fā)）、服務標準（如軟件的響應時間不超過3秒）等。三、承包人變更事宜（一）變更原因經三方協商一致，鑒于原承包人[具體原因，如業(yè)務調整、經營困難等]，無法繼續(xù)履行原合同約定的全部或部分義務，故將原合同承包人變更為新承包人。（二）變更生效時間本協議生效之日起，新承包人取代原承包人成為原合同的承包人，享有原合同中承包人的權利并承擔相應的義務。四、權利與義務的轉移（一）原承包人的權利與義務1.權利自本協議生效之日起，原承包人不再享有原合同中承包人的權利，但有權要求發(fā)包人按照原合同約定支付截至本協議生效之日前已完成工作對應的款項。原承包人有權要求新承包人在合理范圍內提供與原合同履行相關的必要協助和配合。2.義務原承包人應在本協議生效后[X]個工作日內，向新承包人移交與原合同相關的所有文件、資料和物品，包括但不限于設計圖紙、技術資料、施工記錄、已采購的材料等，并確保所移交的文件、資料和物品真實、完整、有效。原承包人應向新承包人如實告知原合同履行過程中的相關情況，包括已完成的工作、未完成的工作、存在的問題和風險等。原承包人對原合同履行過程中因自身原因產生的債務和責任承擔連帶責任，直至該債務和責任全部消除。（二）新承包人的權利與義務1.權利自本協議生效之日起，新承包人享有原合同中承包人的全部權利，包括但不限于收取合同款項、要求發(fā)包人提供必要的協助和配合等。新承包人有權根據原合同的約定和實際情況，對原合同的履行進行調整和優(yōu)化，但需提前書面通知發(fā)包人和原承包人。2.義務新承包人應按照原合同的約定和本協議的規(guī)定，全面、及時、適當地履行原合同中承包人的義務，確保合同的順利履行。新承包人應承擔原合同履行過程中未完成的工作和責任，對原合同的質量、進度和安全負責。新承包人應按照原合同約定的時間和方式向發(fā)包人提交相關的報告、文件和資料。（三）發(fā)包人的權利與義務1.權利發(fā)包人有權要求新承包人按照原合同的約定履行義務，確保合同的質量、進度和安全。發(fā)包人有權對新承包人的工作進行監(jiān)督和檢查，提出合理的意見和建議。2.義務發(fā)包人應按照原合同的約定，向新承包人支付合同款項，不得因承包人變更而拒絕或延遲支付。發(fā)包人應向新承包人提供必要的協助和配合，包括提供相關的文件、資料和場地等。五、違約責任（一）原承包人違約責任1.若原承包人未按照本協議的約定向新承包人移交相關文件、資料和物品，或未如實告知原合同履行情況，導致新承包人無法正常履行合同義務的，原承包人應承擔由此給新承包人和發(fā)包人造成的損失，包括但不限于直接經濟損失、間接經濟損失和預期利益損失等。2.若原承包人在本協議生效后，仍以原合同承包人的名義從事與原合同相關的活動，給新承包人和發(fā)包人造成損失的，原承包人應承擔全部賠償責任。（二）新承包人違約責任1.若新承包人未按照原合同的約定和本協議的規(guī)定履行義務，導致合同無法按時完成或質量不符合要求的，新承包人應承擔違約責任，按照原合同約定向發(fā)包人支付違約金。違約金的計算方式為[具體計算方式，如按照未完成工作量的[X]%計算]。2.若新承包人的違約行為給發(fā)包人造成損失的，新承包人應承擔全部賠償責任，包括但不限于直接經濟損失、間接經濟損失和預期利益損失等。（三）發(fā)包人違約責任1.若發(fā)包人未按照原合同的約定向新承包人支付合同款項，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向新承包人支付逾期違約金。2.若發(fā)包人未向新承包人提供必要的協助和配合，導致新承包人無法正常履行合同義務的，發(fā)包人應承擔由此給新承包人造成的損失。六、爭議解決（一）協商解決三方在履行本協議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決。協商期限為自爭議發(fā)生之日起[X]個工作日內。（二）仲裁或訴訟若協商不成，三方同意選擇以下第[具體方式]種方式解決爭議：1.仲裁：提交[仲裁委員會名稱]按照其仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對三方均有約束力。2.訴訟：依法向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）保密條款三方應對在本協議簽訂和履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密和其他敏感信息予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露。（二）協議生效本協議自三方簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式三份，三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。（三）通知與送達三方之間的任何通知或文件應采用書面形式，并通過以下方式送達：1.直接送達：將通知或文件當面交付給對方。2.郵寄送達：通過掛號信、特快專遞等方式將通知或文件寄送至對方在本協議中載明的